Решение Федеральной антимонопольной службы от 9 августа 2022 г. N 22/44/104/271

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) рассмотрев посредством системы видео-конференц-связи обращение, направленное Министерством культуры Российской Федерации, о включении информации об ООО "АСТМАЛ ГРУПП" в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - Реестр) (далее - Обращение),

УСТАНОВИЛА:

Министерством культуры Российской Федерации (далее - Заказчик) направлена в ФАС России в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление N 1078) информация об ООО "АСТМАЛ ГРУПП" для включения в Реестр.

Комиссия в результате осуществления проверки факта одностороннего отказа от исполнения государственного контракта и проведения на основании пункта 5 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки установила следующее.

Заказчиком 13.03.2020 в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) размещено извещение о проведении конкурса с ограниченным участием на право заключения государственного контракта на проведение противоаварийных, консервационных и реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Церковь Св. Модеста", расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, ул. Старосельская, д.14Б, входящем в состав ансамбля "Троицко-Иссадский погост" (далее - Работы) (номер извещения в ЕИС - 0373100115420000160).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 331 384, 87 руб.

Между Заказчиком и ООО "АСТМАЛ ГРУПП" заключен государственный контракт от 09.11.2020 N 0373100115420000160, цена которого составила 4 260 500 руб. (далее - Контракт).

Согласно пункту 1.1 Контракта Заказчик поручает, а ООО "АСТМАЛ ГРУПП" принимает на себя обязательства по проведению Работ, Заказчик обязуется оплатить указанные Работы в соответствии с положениями Контракта.

В силу пункта 1.4 Работы по Контракту выполняются в соответствии с техническим заданием (приложение N 2 к контракту), графиком исполнения Контракта (приложение N 3 к контракту), графиком производства работ (приложение N 10 к контракту), сметой с приложением сводного сметного расчета и локальных смет (приложение N 4 к контракту), являющимися его неотъемлемыми частями.

В соответствии с пунктом 1.5 Контракта виды, содержание и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным сторонами графиком исполнения Контракта (приложение N 3 Контракта) и графиком производства работ (приложение N 10 Контракта), являющимися неотъемлемой частью Контракта.

Согласно пункту 11 технического задания (приложение N 2
Контракта) срок выполнения работ установлен с даты заключения Контракта по 19.11.2021. Срок действия Контракта установлен с даты заключения Контракта по 27.05.2022.

Представитель Заказчика на заседании Комиссии пояснил, что ООО "АСТМАЛ ГРУПП" на дату приятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (21.06.2022) выполнено 44, 4 % от всего объема работ.

Также представитель Заказчика пояснил, что Контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи с тем, что ООО "АСТМАЛ ГРУПП" не сможет выполнить Работы в полном объеме в предусмотренные Контрактом сроки.

Кроме того, представители Заказчика на заседании Комиссии представили претензию от 03.08.2021 N 14336-12-02, направленную в адрес ООО "АСТМАЛ ГРУПП", с требованием оплатить сумму штрафов в размере 35 000 руб.

На основании части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Пунктом 11.3 Контракта установлено, что Контракт может быть расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта.

Учитывая, что ООО "АСТМАЛ ГРУПП" не выполнены Работы по Контракту в полном объеме, Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта от 21.06.2022 N 10112-12-02 (далее - Решение).

Пунктом 3 части 6 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021
N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 360) предусмотрено, что с 1 января до 1 июля 2022 года в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчик направляет такое решение поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке, установленном частью 12.2 статьи 95 Закона о контрактной системе. Не позднее дня направления решения (в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 части 6 статьи 8 Федерального закона N 360 размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона N 360; в случае неполучения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, направленного в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 части 6 статьи 8 Федерального закона N 360, либо информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, датой надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения в соответствии с подпунктом "б" пункта 3 части 6 статьи 8 Федерального закона N 360.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 6 статьи 8 Федерального закона N 360 21.06.2022 Заказчиком размещено Решение в ЕИС, а также направлено заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу нахождения ООО "АСТМАЛ ГРУПП", указанному в Контракте.

Поскольку в силу пункта 3 части 6 статьи 8 Федерального закона N 360 в течение пятнадцатидневного срока с даты размещения Решения в ЕИС Заказчиком не получено подтверждение о вручении Решения ООО "АСТМАЛ ГРУПП" заказным письмом, датой надлежащего уведомления считается день по истечению пятнадцатидневного срока - 07.07.2022.

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Поскольку в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления ООО "АСТМАЛ ГРУПП" нарушения условий Контракта не устранены, Решение вступило в силу и Контракт считается расторгнутым 19.07.2022.

В соответствии с частью 4 статьи 104 Закона о контрактной системе заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 Закона о контрактной системе, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков не позднее чем через три рабочих дня с даты признания в соответствии с Законом о контрактной системе участника закупки уклонившимся от заключения контракта, расторжения контракта по основаниям, указанным в части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе.

Таким образом, регламентированный срок направления Обращения в ФАС России - не позднее чем через три рабочих дня с даты вступления Решения в силу, а именно 22.07.2022.

Вместе с тем Обращение Заказчика о включении информации об ООО "АСТМАЛ ГРУПП" направлено в ФАС России 03.08.2022.

На основании изложенного, действия Заказчика, несвоевременно направившего Обращение в ФАС России, нарушают часть 4 статьи 104 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в Реестр включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Представители ООО "АСТМАЛ ГРУПП" на заседании Комиссии пояснили, что в ходе выполнения Работ ООО "АСТМАЛ ГРУПП" выявлены трещины в фундаменте объекта, в связи с чем дальнейшее проведение Работ угрожало целостности объекта.

Кроме того, представители ООО "АСТМАЛ ГРУПП" пояснили, что Заказчик согласился с решением о необходимости проведения экспертизы сметной документации и получения заключения Росгосэкспертизы, в связи с чем ООО "АСТМАЛ ГРУПП" не могло выполнять Работы на объекте в установленный Контрактом срок.

При этом представители ООО "АСТМАЛ ГРУПП" на заседании Комиссии пояснили, что на момент рассмотрения Обращения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения обязательств по Контракту все Работы выполнены, в связи с чем подготовлен проект КС-2, КС-3 и исполнительная документация для передачи выполненных Работ Заказчику.

Согласно подпункту "в" пункта 15 Постановления N 1078 орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в Реестр, если в результате проведения проверки поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта.

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу о том, что информация об ООО "АСТМАЛ ГРУПП" не подлежит включению в Реестр.

Комиссия, руководствуясь пунктом 5 части 15 статьи 99, статьей 104
Закона о контрактной системе, Постановлением N 1078,

РЕШИЛА:

1. Информацию, представленную Заказчиком об ООО "АСТМАЛ ГРУПП" (ИНН: 7805441603), в Реестр не включать.

2. Признать в действиях Заказчика нарушение части 4 статьи 104 Закона о контрактной системе.

3. Передать материалы от 09.08.2022 по делу N 22/44/104/22/44/104/271 соответствующему уполномоченному должностному лицу Управления контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.