Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области от 7 сентября 2022 г. N РНП-32248эп/22

Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия),

в присутствии представителей Федерального государственного казенного учреждения "4 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (Войсковая часть 6897, г. Балашиха)" (далее - Заказчик),

в отсутствие представителей ООО "АНТАРЕС" (далее - Участник), о дате, времени и месте заседания комиссии извещены надлежащим образом,

рассмотрев сведения, представленные Заказчиком в отношении Участника о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее - Реестр) по факту расторжения контракта на поставку спортивного инвентаря для укомплектования служебных помещений в зданиях имущественных комплексов войск национальной гвардии Российской Федерации, для нужд Федерального государственного казенного учреждения "Центр эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации" (извещение N 0348100053821000022) по решению суда.

УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) и правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1078 (далее - Правила ведения реестра).

По результатам закупки Заказчиком с ООО "АНТАРЕС" заключен контракт от 16.11.2021 N 1500107715721000026 на сумму 4 484 664,88 рублей (далее - Контракт).

Пунктом 10.4 Контракта установлено, что расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта.

Пунктом 11.1 Контракта установлено, что поставка и установка товара осуществляется с момента заключения контракта - до 20.12.2021.

17.12.2021 Участником принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с невозможностью поставки товара по Контракту.

23.12.2021, 24.12.2021 Заказчиком в адрес Участника направлены претензии о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту.

Не согласившись с решением Участника, Заказчик обратился в суд.

Решением Арбитражного суда Московской области по делу N А41-4661/22 от 05.05.2022 (далее - Решение суда) решение Участника отменено, контракт расторгнут в связи с неисполнением Участником обязательств по Контракту.

Вместе с тем, Участнику начислен штраф за ненадлежащее исполнение Контракта.

Не согласившись с Решением суда, Участник обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда N А41-4661/22 от 22.08.2022 Решение суда отменено в части расчета суммы штрафа, в остальной части оставлено в силе.

Частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе установлено, что в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

В рассматриваемом случае, основанием для обращения в антимонопольный орган для включения в реестр недобросовестных поставщиков сведений об Участнике явилось признание судом Контракта расторгнутым, при этом установлены существенные нарушения условий Контракта при его исполнении со стороны Участника.

На заседании Комиссии доказательств, указывающих на добросовестное поведение при оказании Участником услуг по условиям Контракта не представлено.

Доказательств совершения Участником действий, направленных на исполнение Контракта в полном объеме в подтверждение своей добросовестности, на заседании Комиссии не представлено.

Невозможность исполнения Контракта в полном объеме Участником на заседании комиссии не подтверждена.

Таким образом, по причине того, что Участник не устранил нарушения условий Контракта, сведения в отношении Участника подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьи 104, статьей 95 Закона о контрактной системе и Правилами ведения реестра,

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные в отношении ООО "АНТАРЕС" (460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 8, Литер ББ11В6В7Б1, ИНН 5612166989, генеральный директор: Ковалик Ольга Юрьевна, ИНН 561206444973) включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

Дата события	I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения заказчика	II раздел			III раздел			Общая итоговая просрочка в днях (I + II + III разделы)
	Регламентированная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком сведений	Итого просрочка в днях по I разделу		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	Регламентированный срок изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Фактическая дата изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Итого просрочка в днях по III разделу
31.08.2022	02.09.2022	01.09.2022	0	01.09.2022	08.09.2022	07.09.2022	0	12.09.2022	12.09.2022	0	0

2. Решение принято на основании Постановления Десятого арбитражного апелляционного суда N А41-4661/22 от 22.08.2022.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.