Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан N 755А-2014 (опубликовано 10 декабря 2014 г.) (ключевые темы: контроль в сфере закупок - аукционная документация - антимонопольный орган - сроки выполнения работы - участники закупок)

Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан
N 755А-2014 (опубликовано 10 декабря 2014 г.)

Комиссии Управления ФАС России по Республике Дагестан

по контролю в сфере закупок

08.12.2014 г. г. Махачкала

Комиссия Управления ФАС России по Республике Дагестан по контролю в сфере закупок

рассмотрев жалобу Х (далее - Заявитель) на действия У (далее - Заказчик) при проведении электронного аукциона на реконструкцию здания МФЦ в городе Дербенте (извещение N 0103200007914000047) (далее - Аукцион),

в присутствии представителя Заказчика - А, Б. и заявителя - П, установила:

01.12.2014 поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при проведении Аукциона.

В жалобе Заявителя указывается на то, что утвержденная заказчиком документация об электронном аукционе не соответствует законодательству о контрактной системе в сфере закупок, а именно установлены ограниченные сроки для выполнения работ (10 дней).

По мнению Заявителя, установленный Заказчиком в аукционной документации срок выполнения работ, а именно 10 календарных дней не позволяет участникам закупки в срок выполнить работы по контракту.

Представитель Заказчика не согласился с доводами Заявителя и сообщил, что документация электронного аукциона соответствует требованиям законодательства о контрактной системе.

Исследовав имеющиеся в деле по рассмотрению жалобы материалы, проведя анализ информации, содержащейся в сети Интернет на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru), а также на электронной площадке - ООО "РТС-тендер" (далее - Оператор электронной площадки), выслушав представителей сторон, Комиссия Дагестанского УФАС России по контролю в сфере закупок установила следующее.

16.11.2014 Заказчиком на Официальном сайте было размещено извещение и аукционная документация по проведению Аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 12 690 740 рублей.

Дата и время окончания подачи заявок: 01.12.2014 13:00.

Из пояснений представителя Заказчика усматривается, что условие о выполнении работ в течение 10 дней со дня заключения контракта не препятствует участникам закупки для выполнения требуемых по условиям аукционной документации работ. Доводы Заявителя о недостаточности указанного срока для выполнения работ по контракту не подтверждены какими-либо документами или расчетами.

Законодательство о контрактной системе в сфере закупок не содержит положений, регулирующих сроки выполнения работ, являющихся предметом закупки.

Комиссией Дагестанского УФАС России также принято во внимание, что с указанными сроками согласились и подали заявки на участие в электронном аукционе три организации.

На основании изложенного, довод Заявителя о том, что установленные Заказчиком сроки выполнения работ ограничивают возможность участия в Аукционе, Комиссия Дагестанского УФАС России считает необоснованным.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 106 Федерального закона N44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", п. 2 Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 728, Комиссия Дагестанского УФАС России по контролю закупок, решила:

Жалобу З признать необоснованной.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.