Примерная форма договора на строительство судна (подготовлено экспертами компании "Гарант")

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с § 1, 3 гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.п. 103, 104 Приказа Минтранса РФ от 26 сентября 2001 г. N 144 "Об утверждении Правил государственной регистрации судов".


Договор на строительство судна


г. [вписать нужное]

[число, месяц, год]


[Наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора


1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с техническим проектом, выполнить работы по строительству, спуску на воду, снаряжению, испытанию судна, предназначенного для [назначение судна] (далее - Судно), и передать Судно в эксплуатацию Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.

1.3. Основные проектные характеристики Судна: [указать технические характеристики].

1.4. Состав и содержание технической документации: [с указанием срока предоставления документации].

1.5. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды и объем, материалы и оборудование, а также сроки и другие условия определяются в техническом задании на выполнение работ.

1.6. Объем и стоимость материалов, оборудования и работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяется в Смете.

1.7. Судно, в том числе судовые установки, оборудование и оснащение, должны быть изготовлены в соответствии с теми требованиями Российского морского регистра судоходства ("Классификационное общество"), которые позволят классифицировать и зарегистрировать Судно на следующий класс: [вписать нужное].

1.8. Судно должно быть построено в соответствии с Правилами, Конвенциями и Нормами с учетом дополнений и изменений к ним, которые официально установлены и приняты контрольно-надзорными органами.

1.9. Порядок и объем надзора Классификационного общества за строительством и сдачей Судна определяется правилами Классификационного общества.


2. Государственная регистрация Судна


2.1. Право собственности на судно, строящееся на территории Российской Федерации, приобретается с момента государственной регистрации такого права в Государственном судовом реестре Российской Федерации.

2.2. При закладке киля или проведении равноценных строительных работ, подтвержденных заключением эксперта, Подрядчик за свой счет осуществляет государственную регистрацию прав на строящееся судно в Государственном судовом реестре Российской Федерации.

2.3. Первоначальную государственную регистрацию Судна в Государственном судовом реестре Российской Федерации, после подписания Акта приемки-передачи Судна, производит Заказчик, Подрядчик в свою очередь должен оказать содействие Заказчику, необходимое для регистрации Судна.


3. Сроки выполнения работ


3.1. Сроки выполнения работ по строительству Судна Подрядчиком, спуску на воду, снаряжению, испытанию устанавливаются в Графике строительства Судна, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. В График строительства Судна могут быть внесены изменения Подрядчиком по согласованию с Заказчиком путем оформления дополнительного соглашения к Договору.

3.3. Подрядчик несет ответственность за завершение работ к срокам, определенным Графиком строительства Судна.


4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ


4.1. По завершению строительства Судна Подрядчик проводит его испытания в районе, который определяется по согласованию с Заказчиком, с целью установления соответствия эксплуатационных характеристик оборудования и функциональных возможностей Судна техническому проекту.

4.2. Команда, которая обеспечит надлежащий уровень безопасности при проведении испытаний, предоставляется Подрядчиком, а также топливо, смазочные материалы, пресная вода и иные запасы в необходимых объемах для проведения испытаний в соответствии требованиями, определенными в техническом задании.

4.3. Построенное Судно, прошедшее спуск на воду, снаряжение, все необходимые испытания, передается в эксплуатацию Заказчику по Акту приема-передачи в [указать место передачи].

4.4. Судно должно быть передано в эксплуатацию [вписать нужное].

4.5. В случае задержки передачи Судна Подрядчиком по причине, которая не была вызвана небрежностью или намеренными действиями Подрядчика и признана Сторонами допустимым основанием для переносов сроков передачи Судна, указанная дата может быть перенесена на соответствующий срок.

4.6. Подрядчик имеет право досрочно передать построенное Судно, готовое к эксплуатации, полностью снаряженное оборудованием, запасными частями, документацией Классификационного общества и иной необходимой документацией построенного Судна. Для этого Подрядчик не менее чем за [значение] дней до планируемой даты досрочной сдачи направляет Заказчику письменное уведомление о его намерении осуществить передачу Судна в эксплуатацию до установленной даты, Заказчик обязан выполнить все необходимые действия по досрочной приемке Судна.

4.7. При отказе одной из Сторон от подписания акта приема-передачи в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой Стороной.

4.8. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок [вписать нужное].

4.9. Если Заказчик необоснованно не подписывает акт приема-передачи, работы считаются выполненными.

4.10. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.


5. Стоимость работ и порядок оплаты


5.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размерах и в сроки, предусмотренные Сметой.

5.2. После составления и подписания обоими сторонами Договора Смета становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

5.4. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение [значение]. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Договора счет, несет Подрядчик.

5.5. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика].


6. Права и обязанности Сторон


6.1. Заказчик обязан:

- оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ;

- направить к месту проведения работ своего представителя (далее - Представитель заказчика), с оформленными надлежащим образом полномочиями действовать по поручению Заказчика, на проведение проверок, которые являются формой контроля за процессом строительства и испытаниями Судна, судового оборудования, а также по любым иным вопросам, по которым он уполномочен Заказчиком;

- обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику;

- обеспечить приемку работ в процессе строительства Судна;

- обеспечить рассмотрение и согласование технической документации на всех стадиях, а также выпуск эксплуатационной документации;

- принять Судно в тот момент, когда Подрядчик готов передать его в соответствии с установленным порядком, отраженном в Договоре;

- произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6.2. Заказчик вправе:

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением Графика строительства Судна, качеством материалов, оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в Смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре работ;

- требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Договору;

- требовать предоставления первичных документов, подтверждающих расходы, произведенные Подрядчиком, для проверки;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до подписания акта приема-передачи, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора;

- в случае прекращения договора строительства судна по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат;

- требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора;

- запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

6.3. Подрядчик обязан:

- осуществить работы по строительству Судна в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, Графиком строительства Судна и со Сметой, определяющей стоимость работ;

- использовать материалы для выполнения работ, отвечающие требованиям качества, безопасности, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации;

- предоставить Представителю заказчика в пользование на безвозмездной основе офисное помещение, рабочий стол, телефон/факс, иное оборудование, канцтовары и необходимую спецодежду;

- обеспечить Представителя заказчика комплектом рабочей документации, инструкциями, в том числе комплектом инструкций производителей оборудования, а также иной документацией, необходимой для строительства Судна, проведения испытаний и приёмок;

- провести инструктаж Представителя заказчика по технике безопасности, пожаробезопасности на объектах Подрядчика;

- своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представлять Заказчику отчетную документацию;

- ежемесячно предоставлять Заказчику отчет о строительных работах. В отчете отражать динамику строительства Судна, последнюю информацию о ходе работ, материально-техническом снабжении и др.;

- по требованию Заказчика предоставлять первичные документы, подтверждающие расходы для их проверки;

- выполнять работы лично;

- исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;

- извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение [значение] с момента их возникновения;

- сообщить Заказчику об обнаружившихся в ходе строительства не учтенных в технической документации работах, в связи с которыми появилась необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства;

- при неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в [значение] дней приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика;

- за свой счет устранить любой дефект, отсутствие которого гарантировано Подрядчиком, путем осуществления всех необходимых ремонтных работ либо замены частей в месте, согласованных с Заказчиком;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6.4. Подрядчик вправе:

- в случае невозможности выполнения работ лично, с согласия Заказчика, передать выполнение части работ третьей стороне на основании договора субподряда, при этом сообщив Заказчику сведения о привлекаемых к выполнению работ Субподрядчиков с предоставлением копий договоров субподряда. Указанные субподряды не должны налагать обязательств и ответственности на Заказчика. При этом Подрядчик согласен с тем, что ответственность за действия Субподрядчиков, или отсутствие таковых, ложится на него, в связи с чем Подрядчик обеспечивает контроль за исполнением и соблюдением сроков по всем видам работ и поставок, выполняемых Субподрядчиками. Подрядчик также контролирует наличие у Субподрядчиков необходимых лицензий, аттестации производств, производственного персонала необходимой квалификации, обеспечивающий качественное выполнение работ;

- в случае профессиональной неспособности исполнять свои обязанности Представителя заказчика требовать его замены;

- требовать пересмотра Сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов;

- требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации;

- требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта приема-передачи либо обоснованного отказа от его подписания;

- требовать своевременной оплаты выполненных работ;

- требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора;

- отказаться от исполнения настоящего Договора, возместив Заказчику убытки в полном размере.


7. Гарантия на материалы и качество выполненных работ


7.1. Подрядчик гарантирует качество материалов, оборудования и выполненных работ, достижение Судном указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок [вписать нужное].

7.2. С даты подписания Акта приема-передачи Судна в эксплуатацию Поставщик принимает на себя гарантийное обязательство в отношении Судна, всех его компонентов, оборудования, и обязуется устранять все дефекты, которые непосредственно связаны с конструктивными недостатками, некачественными материалами, просчетами при строительстве и/или некачественно выполненной работой, при условии, что данные дефекты не явились следствием морских, речных опасностей, судовождения, нештатных ситуаций во время плавания, обычного износа и разрушения, воздействия перегрузок, ненадлежащей погрузки или складирования, воздействия огня, некомпетентности, неправильной эксплуатации, небрежности, сознательной небрежности, изменений компонентов или добавления каких-либо его элементов, которые не были согласованы с Подрядчиком, а также гарантийное обязательство на выполненный ремонт и отремонтированные или замененные части на срок, указанный Поставщиком, заменяемых частей.

7.3. Заказчик уведомят Подрядчика в письменной форме, незамедлительно направив электронное или факсимильное сообщение, но не позже чем [вписать нужное] дней после обнаружения какого-либо дефекта, по которому предъявляется претензия в соответствии с гарантией. Письменное уведомление Заказчика должно включать описание природы дефекта и масштаб ущерба от данного дефекта.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Судно не может эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.5. После завершения срока гарантии Подрядчик не имеет никаких обязательств в отношении дефектов.


8. Ответственность сторон договора


8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов, а также за обнаружившуюся невозможность использования материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона.

8.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Судна.

8.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.5. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.6. Если скорость построенного Судна будет менее [значение] узлов, Заказчик вправе отказаться от Судна. В этом случае Подрядчик возвращает Заказчику все произведенные им платежи и уплачивает штраф в размере [значение] % от общей суммы Договора.

8.7. В случае, если Заказчик не откажется от Судна, то цена Судна подлежит уменьшению на [вписать нужное].

8.8. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере [вписать нужное].

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

8.9. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.10. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.

8.11. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в выполнении работы, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

8.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение].

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

8.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.14. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Договору.

8.15. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено [вписать нужное].


9. Разрешение споров


9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в [наименование арбитражного суда].

9.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.


10. Заключительные условия


10.1. До передачи Судна в эксплуатацию Заказчика Судно и судовое оборудование находится под угрозой риска Подрядчика.

10.2. Риски за Судно переходят к Заказчику после подписания Акта приема-передачи Судна, Подрядчик же освобождается от какой-либо ответственности и каких-либо обязательств, связанных с настоящим Договором, за исключением гарантии на материалы и оборудование, качество выполненных работ, если таковые будут обнаружены.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.

10.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Подрядчиком расходам.

10.5. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.


11. Реквизиты и подписи сторон


Заказчик

[вписать нужное]

[вписать нужное]

М. П.

Подрядчик

[вписать нужное]

[вписать нужное]

М. П.



Примерная форма договора на строительство судна


Разработана: Компания "Гарант", май 2011 г.


Заинтересовавший Вас документ доступен только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.