Приложение. Извещение и Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 г. научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Росрыболовства в рамках ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", по направлению "Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере" по мероприятию "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов"

Приложение

к приказу Федерального агентства по рыболовству

от 29 мая 2009 г. N 433

Извещение и Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Федерального агентства по рыболовству в рамках Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", по направлению "Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере" по мероприятию "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов", в части: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения", "Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов", "Разработка рыбоводно-биологических обоснований строительства и реконструкции рыбоводных предприятий по воспроизводству ценных видов водных биологических ресурсов"

С изменениями и дополнениями от:

11 июня 2009 г.

Извещение о проведении открытого конкурса

1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Федерального агентства по рыболовству в рамках Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", по направлению "Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере" по мероприятию "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов", в части: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения", "Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов", "Разработка рыбоводно-биологических обоснований строительства и реконструкции рыбоводных предприятий по воспроизводству ценных видов водных биологических ресурсов".

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009 году научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Федерального агентства по рыболовству в рамках Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", по направлению "Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере" по мероприятию "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов", в части: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения", "Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов", "Разработка рыбоводно-биологических обоснований строительства и реконструкции рыбоводных предприятий по воспроизводству ценных видов водных биологических ресурсов".

5. Место выполнения работ - Российская Федерация.

6. Наименование работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота):

N лота	Наименование лота (название темы)	Сроки выполнения работ	Начальная (максимальная) цена государственногоконтракта, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна	С момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2009 года	4000
2.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Байкальского рыбохозяйственного бассейна	С момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2009 года	1640
3.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна	С момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2009 г.	3000
4.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна	С момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2009 года	2200
5.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна	С момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2009 года	4050
6.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна	С момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2009 года	2000
7.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Западного рыбохозяйственного бассейна	С момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2009 года	1400
8.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Северного рыбохозяйственного бассейна	С момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2009 года	1600
9.	Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна	С момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2009 года	3430
10.	Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Разработка методики формирования однополых стад осетровых на основе гиногенеза	С момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2009 года	5430
11.	Проведение комплексного анализа технико-экономических показателей деятельности имеющихся государственных рыбоводных заводов по искусственному # водных биоресурсов	С момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2009 года	1000
12.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства рыбоводного завода по воспроизводству камбалы-калкан, пос. Катково-Щель, Лазаревский район, Краснодарский край	С момента заключения государственного контракта до 30 сентября 2009 года	340
13.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции филиала федерального государственного учреждения "Азово-Черноморское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства" "Кизилташское нагульно-воспроизводственное кефалевое хозяйство", пос. Джигинка, Анапский район Краснодарского края	С момента заключения государственного контракта до 20 сентября 2009 года	365
14.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции федерального государственного учреждения "Ачуевский осетровый рыбоводный завод", пос. Ачуево, Славянский район Краснодарского края	С момента заключения государственного контракта до 25 сентября 2009 года	350
15.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции федерального государственного унитарного предприятия "Гривенский осетровый рыбоводный завод", станица Гривенская, Калининский район Краснодарского края	С момента заключения государственного контракта до 15 сентября 2009 года	330
16.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции федерального государственного унитарного предприятия "Рогожкинский рыбоводный завод", пос. Топольки, Азовский район Ростовской области	С момента заключения государственного контракта до 15 сентября 2009 года	340
17.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции федерального государственного унитарного предприятия "Темрюкский осетровый рыбоводный завод", г. Темрюк, Краснодарский край	С момента заключения государственного контракта до 25 сентября 2009 года	345
18.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции федерального государственного учреждения "Дагестанский рыбоводный завод", г. Махачкала, Республика Дагестан	С момента заключения государственного контракта до 10 октября 2009 года	340
19.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции филиала федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства" "Рязановский экспериментально- производственный рыбоводный завод", пос. Славянка, Хасанский район Приморского края	С момента заключения государственного контракта до 25 сентября 2009 года	340
20.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства лососевого рыбоводного завода "Апачинский" на р. Большой Усть-Большерецкий район, Камчатский край	С момента заключения государственного контракта до 20 октября 2009 года	650
21.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции филиала федерального государственного учреждения "Охотское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов" Ольская экспериментальная производственно- акклиматизационная база", пос. Ола, Магаданская область	С момента заключения государственного контракта до 25 октября 2009 года	360
22.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства лососевого рыбоводного завода, Ванинский район, Хабаровский край	С момента заключения государственного контракта до 25 ноября 2009 года	650
23.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства осетрового рыбоводного завода на р. Амуре, с. Богородское, Ульчский район, Хабаровский край	С момента заключения государственного контракта до 25 ноября 2009 года	650
24.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования на формирование резервного ремонтно-маточного стада амурских осетровых (амурского осетра и калуги) в условиях европейской части юга России с целью их сохранения и последующего использования для искусственного воспроизводства в бассейне реки Амур.	С момента заключения государствен-ного контракта до 30 ноября 2009 года	3500
25.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования на получение в ранние сроки и выращивание молоди стерляди, черного и белого амура, судака и сазана по комбинированной технологии с использованием индустриальных и выростных хозяйств, направленное на увеличение рыбопродукции естественных водоемов Верхневолжского и Московско-Окское# бассейнов	С момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2009 года	1300

Техническое задание на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Федерального агентства по рыболовству в рамках Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", по направлению "Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере" по мероприятию "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов", в части: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения", "Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов", "Разработка рыбоводно-биологических обоснований строительства и реконструкции рыбоводных предприятий по воспроизводству ценных видов водных биологических ресурсов" приведено в Приложении 5, являющемся неотъемлемой частью Конкурсной документации.

7. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

Обеспечение государственного контракта не требуется. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе не требуется.

8. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Федерального агентства по рыболовству в рамках Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", по направлению "Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере" по мероприятию "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов", в части: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения", "Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов", "Разработка рыбоводно-биологических обоснований строительства и реконструкции рыбоводных предприятий по воспроизводству ценных видов водных биологических ресурсов" не взимается.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 2 июля 2009 года 11 ч. 00 мин. (время московское).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 22 июля 2009 года.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 21 августа 2009 года.

Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Федерального агентства по рыболовству в рамках Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", по направлению "Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере" по мероприятию "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов", в части: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения", "Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов", "Разработка рыбоводно-биологических обоснований строительства и реконструкции рыбоводных предприятий по воспроизводству ценных видов водных биологических ресурсов"

С изменениями и дополнениями от:

11 июня 2009 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Федерального агентства по рыболовству в рамках Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", по направлению "Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере" по мероприятию "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов", в части: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения", "Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов", "Разработка рыбоводно-биологических обоснований строительства и реконструкции рыбоводных предприятий по воспроизводству ценных видов водных биологических ресурсов" (далее - Конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению

2.1. Участник размещения заказа подает заявку, оформленную в соответствии с приложением 1 Конкурсной документации, на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.

2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

4) описание работ в соответствии с приложением 4 Конкурсной документации;

5) копии учредительных документов участника размещения заказа;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой;

Если заключение государственного контракта в соответствии с Конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:

- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" либо выписку из Устава участника размещения заказа, подтверждающего право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно (для обществ с ограниченной ответственностью);

- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);

- документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий);

В случае, если заключение государственного контракта по итогам открытого конкурса на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника размещения заказа крупной сделкой, участник размещения заказа должен представить в составе заявки на участие в открытом конкурсе оригинал уведомления от участника размещения заказа на бумажном носителе о том, что заключение государственного контракта по итогам открытого конкурса на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника размещения заказа крупной сделкой.

2.3. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в открытом конкурсе любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

2.4. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

2.5. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.

2.6. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.

2.7. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дату, время, способ подачи.

2.8. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.

2.9. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель Заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

2.10. Заявки на участие в открытом конкурсе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении настоящего открытого конкурса и Конкурсной документации признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям под расписку либо путем отправления по почте.

2.11. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках на участие в открытом конкурсе участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.12. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома заявки на участие в открытом конкурсе, представленные участником размещения заказа, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.13. Все экземпляры заявки на участие в открытом конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

2.14. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.15. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 4 Конкурсной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой государственного контракта, изложенных в Техническом задании согласно приложению 5 Конкурсной документации.

3.2. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4. Место, цена, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ

4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта по лоту:

N 1 - 4 000 000 (Четыре миллиона рублей) 00 коп.;

N 2 - 1 640 000 (Один миллион шестьсот сорок тысяч рублей) 00 коп.;

N 3 - 3 000 000 (Три миллиона рублей) 00 коп.;

N 4 - 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч рублей) 00 коп.;

N 5 - 4 050 000 (Четыре миллиона пятьдесят тысяч) 00 коп.;

N 6 - 2 000 000 (Два миллиона рублей) 00 коп.;

N 7 - 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч рублей) 00 коп.;

N 8 - 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч рублей) 00 коп.;

N 9 - 3 430 000 (Три миллиона четыреста тридцать тысяч рублей) 00 коп.;

N 10 - 5 430 000 (Пять миллионов четыреста тридцать тысяч рублей) 00 коп.;

N 11 - 1 000 000 (Один миллион рублей) 00 коп.;

N 12 - 340 000 (Триста сорок тысяч рублей) 00 коп.;

N 13 - 365 000 (Триста шестьдесят пять тысяч рублей) 00 коп.;

N 14 - 350 000 (Триста пятьдесят тысяч рублей) 00 коп.;

N 15 - 330 000 (Триста тридцать тысяч рублей) 00 коп.;

N 16 - 340 000 (Триста сорок тысяч рублей) 00 коп.;

N 17 - 345 000 (Триста сорок пять тысяч рублей) 00 коп.;

N 18 - 340 000 (Триста сорок тысяч рублей) 00 коп.;

N 19 - 340 000 (Триста сорок тысяч рублей) 00 коп.;

N 20 - 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 коп.;

N 21 - 360 000 (Триста шестьдесят тысяч рублей) 00 коп.;

N 22 - 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 коп.;

N 23 - 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 коп.;

N 24 - 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч рублей) 00 коп.;

N 25 - 1 300 000 (Один миллион триста тысяч рублей) 00 коп.

4.2. Работы проводятся в строгом соответствии с техническим заданием (Приложение N 5 Конкурсной документации).

4.3. Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ указаны в приложении 5 Конкурсной документации.

4.4. Место выполнения работ - Российская Федерация.

4.5. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится# в порядке, предусмотренном государственным контрактом. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

5. Порядок формирования цены государственного контракта (цены лота)

5.1. Цена государственного контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.2. Цена государственного контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).

5.3. Цена государственного контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами Единой комиссией Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) принимается к рассмотрению число прописанное словами.

5.5. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителями

6.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.

6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях.

7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные государственным контрактом объем работ

7.1. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе

8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или форме электронного документа.

8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением 2 Конкурсной документации.

8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки на участие в открытом конкурсе) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением 3 Конкурсной документации.

Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.

8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе как в письменной форме так и в форме электронного документа может быть:

направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 2 июня 2009 года.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 2 июля 2009 года.

8.6. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

8.7. Заявка на участие в открытом конкурсе также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу заказчика).

8.8. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

8.9. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9. Расходы на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.

10. Требования к участникам размещения заказа

В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

10.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого конкурса.

10.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.

10.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.

10.5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

11.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.1.1. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:

- Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

- Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

- Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

- Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу заказчика.

- В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

11.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

11.4. После окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке:

11.5. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _______________ (наименование открытого конкурса) _______________ (регистрационный номер заявки)".

11.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2 Конкурсной документации.

11.7. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).

11.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 Конкурсной документации.

11.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

11.11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

11.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе.

11.14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации

12.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Заказчик вправе давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или электронной форме заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

12.3. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

12.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

13. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе

13.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 2 июля 2009 года в 11 час. 00 мин. (время московское) Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам Росрыболовства, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

13.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.8. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

13.9. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

13.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.

14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе

14.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 Конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

14.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается заказчиком, на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредоставления определенных пунктом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 Конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).

14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

15. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость

Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

1) качество работ и квалификация участника открытого конкурса - 45%;

2) цена государственного контракта - 55%.

16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

16.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать тридцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

16.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 15 Конкурсной документации.

16.3. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" осуществляется по следующим подкритериям:

N п/п	Подкритерии оценки	Кол-во баллов T_k
1	Качество и полнота представляемого участником описания НИОКР: - представляемое участником описание НИОКР низкого качества, не раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения НИОКР	0
	- представляемое участником описание НИОКР среднего качества, частично раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения НИОКР	4
	- представляемое участником описание НИОКР высокого качества, полностью раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения НИОКР	8
2	Ожидаемые преимущества НИОКР и новизна предлагаемых решений: - работы будут выполнены в объеме, требуемом заказчиком в соответствии с Конкурсной документации#	4
	- работы будут выполнены в большем объеме, по сравнению с требуемом заказчиком в соответствии с Конкурсной документации#	8
	- работы будут выполнены в большем объеме, по сравнению с требуемом# заказчиком в соответствии с Конкурсной документацией и предложена научная новизна работ	12
3	Степень применимости ожидаемых результатов работ при выработке управленческих решений: - ожидаемые результаты работ потребуют доработки заказчиком при выработке управленческих решений	0
	- ожидаемые результаты работ потребуют незначительной доработки заказчиком при выработке управленческих решений	4
	- ожидаемые результаты работ будут оформлены в качестве готовых проектов управленческих решений и не потребуют доработки заказчиком	8
4	Использование в работе международного опыта: - нет	0
4	- да	4
5	Способ выполнения работ: - с привлечением соисполнителей	0
5	- без привлечения соисполнителей	4
6	Наличие у участника или исполнителей работ опыта выполнения научно-исследовательских работ в области рыбохозяйственного комплекса: - указано максимальное количество выполненных научно-исследовательских работ, среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 2 балла по мере уменьшения заявленной численности выполненных работ, вместе с тем бальная# оценка не может быть менее 2 баллов)	8
6	- отсутствие опыта по выполнению научно-исследовательских работ	0
7	Наличие у участника или исполнителей работ опыта работы в других научно-исследовательских проектах и/или грантах: - указано максимальное количество научно-исследовательских проектов, грантов среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения заявленной численности научно-исследовательских проектов, грантов, вместе с тем бальная# оценка не может быть менее 1 балла)	4
7	- отсутствие опыта работы в других научно-исследовательских проектах и/или грантах	0
8	Наличие у участника или исполнителей работ публикаций, выступлений на конференциях по тематике работы: - указано максимальное количество работ публикаций, выступлений на конференциях по тематике работы среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 2 балла по мере уменьшения заявленной численности работ публикаций, выступлений на конференциях по тематике работы, вместе с тем бальная# оценка не может быть менее 2 баллов)	8
8	- отсутствие публикаций, выступлений на конференциях по тематике работы	0
9	Отношение количества исполнителей работ, имеющих ученую степень, ученое звание к общему количеству исполнителей работ: - нет исполнителей, имеющих ученую степень, ученое звание	0
	- до 25%	4
	- 26-50%	6
	- свыше 51%	8
10	Наличие у участника или исполнителей работ наград, премий в области науки и техники: - указано максимальное количество наград, премий в области науки и техники среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения заявленной численности наград, премий в области науки и техники, вместе с тем бальная# оценка не может быть менее 1 балла)	4
10	- отсутствие наград, премий в области науки и техники	0
11	Наличие у участника или исполнителей работ положительных отзывов других заказчиков: - приложено максимальное количество положительных отзывов других заказчиков среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения численности приложенных положительных отзывов других заказчиков, вместе с тем бальная# оценка не может быть менее 1 балла)	4
11	- отсутствие в комплекте заявки положительных отзывов других заказчиков	0
12	Наличие опыта выполнения участником или исполнителями работ международных проектов, и/или грантов по тематике исследований: - указано максимальное количество международных проектов, и/или грантов по тематике исследований среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам на участие в открытом конкурсе по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения заявленной численности международных проектов, и/или грантов по тематике исследований, вместе с тем бальная# оценка не может быть менее 1 балла)	4
12	- отсутствие опыта выполнения участником или исполнителями работ международных проектов, и/или грантов по тематике исследований	0
	Итого	76

По критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" каждая заявка на участие в открытом конкурсе получает оценку, выраженную в баллах со значением от 4 до 76.

16.4. По критерию "Цена государственного контракта" каждая заявка на участие в открытом конкурсе получает значение от 1 до 0,05, но не менее 0,05.

16.5. Значение 1 по критерию "Цена государственного контракта" присваивается заявке с минимальной ценой государственного контракта среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе. Остальным заявкам на участие в открытом конкурсе по критерию "Цена государственного контракта" присваивается значение, уменьшенное на 0,05 по мере увеличения указанной в заявке на участие в открытом конкурсе участника цены государственного контракта, но не менее значения 0,05.

16.6. По каждой заявке на участие в открытом конкурсе рассчитывается показатель с учетом критерия "Цена государственного контракта" в соответствии со следующей формулой:

где:

- значение по критерию "Цена государственного контракта" k-ой заявки на участие в открытом конкурсе;

76 - максимальная бальная# оценка по данному лоту;

- бальная# оценка k-ой заявки на участие в открытом конкурсе.

Значение показателя округляется с точностью до тысячных.

В соответствии с полученными оценками заказчик проводит ранжирование заявок на участие в открытом конкурсе. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем .

В случае, если две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель , меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

16.7. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

16.8. Заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

17. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта

17.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику открытого конкурса проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

17.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

17.3. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6).

17.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

17.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

17.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

17.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой государственный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 Конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

17.9. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

17.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

17.11. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

17.12. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого государственного контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.

Государственный контракт является единым для каждого лота и заключается отдельно по каждому лоту.

Приложение 1

к Конкурсной документации

                               ЗАЯВКА

                    на участие в открытом конкурсе

1. Название открытого конкурса, номер и наименование лота

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Фирменное  наименование  (наименование),  сведения  об организационно-

правовой  форме,  о месте нахождения,  юридический,  почтовый  адрес (для

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона

_________________________________________________________________________

3. Предложение по цена# контракта по данному лоту:

_________________________________________________________________________

4. Предложение по срокам выполнения работ: ______________________________

5. ИНН __________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты: ________________________________________________

Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований:

- непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и не открытии# конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе;

- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалоб# на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято.

В случае признания нас победителями открытого конкурса обязуемся заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации.

К заявке прилагаются следующие документы:

1) __________________________________

2) __________________________________

3) __________________________________

____________________________________________________ /__________________/

 (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки,       (подпись)

а также для юридического лица - указать должность

       уполномоченного подписывать заявку;

      для индивидуального предпринимателя -

            соответствующий статус)

М.П. (при наличии)

"___" _____________ 2009 г.

Приложение 2

к Конкурсной документации

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменной форме

ЗАКАЗНОЕ
--------
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11-00 ч. 2 июля 2009 г.

Заявка на участие в открытом конкурсе
-------------------------------------

---------------------------------------------------------------
(название открытого конкурса)

---------------------------------------------------------------
(наименование лота)
Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12
Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству

Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.

Приложение 3

к Конкурсной документации

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в форме электронного документа

ЗАКАЗНОЕ
--------
"В форме электронного документа"
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11-00 ч. 2 июля 2009 г.

Заявка на участие в открытом конкурсе
-------------------------------------

---------------------------------------------------------------
(название открытого конкурса)

---------------------------------------------------------------

Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12
Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству

Внимание!

Приложение 4

к Конкурсной документации

Требования к описанию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Участник размещения заказа должен представить описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по следующей форме:

1. Наименование работы.

2. Краткая справка-аннотация работы (представляется краткое описание объекта разработки, раскрывается сущность работы, механизмы и порядок выполнения НИОКР).

2.1. Ожидаемые результаты работы (указываются результаты выполнения работ, их объем, возможность представления дополнительной информации в дополнение к указанной в Техническом задании).

3. Этапы работы:

3.1. Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ), ожидаемые промежуточные результаты по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются по следующей форме:

N п/п

Наименование работ (этапов работ)

Основное содержание работ (этапов работ)

Дата начала этапа

Дата окончания этапа

Цена контракта тыс. руб.

Результаты работ. Документы, подтверждающие выполнение работ (этапов работ)

4. Финансово-экономическое обоснование работы:

4.1. Необходимость привлечения к выполнению работы определенной численности работников различных категорий и объем средств, запрашиваемых на выплату заработной платы с начислениями.

4.2. Необходимость приобретения материалов.

4.3. Необходимость прочих расходов на покупку товаров и оплату услуг.

5. Обоснование возможности выполнения условий открытого конкурса.

5.1. Квалификация участника размещения заказа или структурного подразделения участника размещения заказа, являющегося непосредственным исполнителем данной работы:

5.1.1. Опыт выполнения научно-исследовательских работ в области рыбохозяйственного комплекса и опыт выполнения научно-исследовательских работ не относящихся к рыбохозяйственному комплексу (перечень и объем выполненных работ за последние 5 лет, в том числе перечень выполненных НИОКР; оказанные услуги, близкие по профилю и объемам предлагаемой работы; сведения о текущих проектах, грантах, публикациях, выступлениях на конференциях и т.д.).

5.1.2. Опыт выполнения международных проектов, и/или грантов по тематике исследований.

5.1.3. Профессиональная репутация (государственные награды и премии в области науки и техники, отзывы других заказчиков).

5.1.4. Квалификация сотрудников (указать общее количество сотрудников задействованных в исполнении работ и количество сотрудников имеющих ученую степень (ученое звание).

5.2. Обоснование необходимости привлечения организации- соисполнителя.

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

5.2.2. Сведения об организации-соисполнителе (полное наименование организации, юридический и фактический адрес, фамилия, имя и отчество руководителя организации, телефон, e-mail).

5.2.3. Перечень и содержание работ, выполняемых организациями- соисполнителями.

5.2.4. Квалификация организации-соисполнителя и опыт его работы в выполнении аналогичных работ.

5.2.5. Стоимость выполнения работ организации-соисполнителя.

5.3. Обоснование необходимости привлечения физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя в качестве соисполнителя работы.

5.3.2. Сведения о привлекаемых физических лицах и (или) индивидуального предпринимателя (фамилия, имя и отчество, фактический адрес, телефон, e-mail).

5.3.3. Квалификация привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя (ученая степень, ученое звание, опыт работы в данной области деятельности, награды - дипломы, лауреатство и т.п.).

Примечания.

1. Описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подписывает руководитель организации.

2. Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.

Приложение N 5

к Конкурсной документации

Техническое задание
На выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках мероприятия: "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов", в части: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения", "Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов", "Разработка рыбоводно-биологических обоснований строительства и реконструкции рыбоводных предприятий по воспроизводству ценных видов водных биологических ресурсов" для нужд Федерального агентства по рыболовству

С изменениями и дополнениями от:

11 июня 2009 г.

Лот N 1. Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна"

1. Основания для проведения работ

Основанием для проведения работ является приказ Федерального агентства по рыболовству от 17 марта 2009 г. N 219 "Об утверждении государственного заказа на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Федерального агентства по рыболовству в рамках Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", по направлению "Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере", по мероприятию: "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов".

2. Цель и исходные данные на проведение работ

Целью данной работы является проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Азово-Черноморского бассейна.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

- оценка современного состояния кормовой базы в местах выпуска молоди рыбоводными хозяйствами, расположенными в Азово-Черноморском бассейне;

- оценка современного состояния естественного воспроизводства основных видов промысловых рыб Азово-Черноморского бассейна;

- оценка современного состояния и масштабы искусственного воспроизводства основных видов промысловых рыб Азово-Черноморского бассейна;

- оценить кормовую обеспеченность ценных промысловых видов рыб в многолетнем аспекте;

- обобщить материалы о состоянии кормовой базы, численности соответствующих консументов и их питания для оценки "приемной емкости" Азовского моря;

- изучить динамику покатной миграции личинок и молоди осетровых рыб, исследовать их видовой, качественный и количественный состав;

- изучить условия размножения ценных видов рыб на нерестилщах рек Дон и Кубань;

- определить акватории Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

3. Этапы работ

Этап 1. Оценить кормовую обеспеченность ценных промысловых рыб в многолетнем аспекте. Обобщить материалы о состоянии кормовой базы, численности соответствующих консументов и их питания для оценки "приемной емкости" Азовского моря. Оценить современное состояние естественного воспроизводства основных видов промысловых рыб Азово-Черноморского бассейна. Оценить современное состояние и масштабы искусственного воспроизводства основных видов промысловых рыб Азово-Черноморского бассейна.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 30.09.09 г.

Ожидаемые результаты: Характеристика кормовой обеспеченности ценных промысловых рыб в многолетнем аспекте. Величина возможной численности и биомассы молоди ценных промысловых видов рыб, обеспеченная среднемноголетним запасом кормовой базы (результаты расчета "приемной емкости").

Результаты оценки современного состояния естественного и искусственного воспроизводства основных видов промысловых рыб Азово-Черноморского бассейна. Динамика покатной миграции молоди промысловых видов рыб в реках Азовского бассейна, их видовой, качественный и количественный состав.

Этап 2. Провести картирование бассейна Азовского моря, с указанием районов, наиболее благоприятных для выпуска молоди ценных видов промысловых рыб по показателям кормовой базы. Подготовить предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Азово-Черноморского бассейна за счет искусственного воспроизводства с учетом современной кормовой базы. Определить акватории Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Сроки выполнения работ: 01.10.09 г. - 30.11.09 г.

Ожидаемые результаты: Результаты картирования бассейна Азовского моря, с указанием районов, наиболее благоприятных для выпуска молоди ценных видов промысловых рыб по показателям кормовой базы. Предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Азово-Черноморского бассейна за счет искусственного воспроизводства с учетом современной кормовой базы. Характеристика акваторий Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, оптимальныех# для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

4. Основные требования к проведению работ

Научно-исследовательская работа должна быть выполнена в строгом соответствии с требованиями государственного контракта, а также данного технического задания и календарного плана работ, являющихся приложениями к нему.

Исследования должны отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов.

Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом.

5. Способ реализации результатов работ

Полученные в результате работ данные будут использованы для повышения эффективности естественного и искусственного воспроизводства ценных видов промысловых рыб в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне.

Результатами работ станут:

- материалы картирования бассейна Азовского моря, с указанием районов, наиболее благоприятных для выпуска молоди ценных видов промысловых рыб по показателям кормовой базы;

- предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Азово-Черноморского бассейна за счет искусственного воспроизводства.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Отчет Исполнителя, содержащий материалы по определению кормовой базы водных объектов Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, приемной емкости Азовского моря в зависимости от кормовой базы, оценку масштабов естественного воспроизводства ценных видов водных биологических ресурсов Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна и определение необходимых объемов пополнения их запасов за счет искусственного воспроизводства, а также картирования бассейна Азовского моря, с указанием районов, наиболее благоприятных для выпуска молоди ценных видов промысловых рыб по показателям кормовой базы.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в течение одного года и представлена Заказчику до 30 ноября 2009 года в соответствии с условиями открытого конкурса в обобщенном виде, согласно календарному плану.

Заказчику должен быть представлен отчет Исполнителя, содержащий материалы картирования бассейна Азовского моря, с указанием районов, наиболее благоприятных для выпуска молоди ценных видов промысловых рыб по показателям кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Азово-Черноморского бассейна за счет искусственного воспроизводства с учетом современной кормовой базы.

Сдача работы осуществляется в соответствии с требованиями государственного контракта. Материалы представляются Заказчику на бумажном и электронном носителях.

Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ.

8. Технико-экономическое обоснование

Результаты работ по проведению комплексных исследований приемных емкостей водных объектов Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна позволят корректировать объемы искусственного воспроизводства ценных видов промысловых рыб, определять районы их эффективного выпуска в естественный водоем, будут способствовать повышению государственного контроля в сфере охраны водных биологических ресурсов.

Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме будет иметь природоохранный и социальный статус, способствовать стабилизации работ рыбохозяйственного комплекса в Азово-Черноморском бассейне.

Лот N 2. Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Байкальского рыбохозяйственного бассейна

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Байкальского рыбохозяйственного бассейна"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

Целью научных исследований является проведение комплексных исследований приемной емкости озера Байкал.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

Оценить кормовую обеспеченность личинок омуля в прибрежно-соровой системе озера Байкал в многолетнем аспекте;

Обобщить материалы о состоянии кормовой базы, численности личинок байкальского омуля и их питании для оценки "приемной емкости" прибрежно-соровой системы озера Байкал;

Изучить динамику покатной миграции личинок омуля в реках бассейна озера Байкал. Исследовать их качественный и количественный состав;

Определить акватории озера Байкал, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Исходными данными для проведения научно-исследовательской работы по указанной теме являются результаты ранее проведенных исследований состояния запасов ценных видов водных биологических ресурсов и эффективности естественного воспроизводства байкальского омуля в водоемах Байкальского рыбохозяйственного бассейна.

3. Этапы работ

Этап 1. Оценить кормовую обеспеченность байкальского омуля в многолетнем аспекте. Обобщить материалы о состоянии кормовой базы, численности личинок байкальского омуля и их питании для оценки "приемной емкости" озера Байкал. Оценить эффективность естественного воспроизводства байкальского омуля.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 30.09.09 г.

Ожидаемые результаты: Характеристика кормовой обеспеченности ценных промысловых видов рыб. Величина возможной численности и биомассы молоди байкальского омуля, обеспеченная среднемноголетним запасом кормовой базы (результаты расчета "приемной емкости"). Анализ условий естественного размножения байкальского омуля. Динамика покатной миграции личинок и молоди байкальского омуля в основных нерестовых реках Байкала, их качественный и количественный состав.

Этап 2. Определить акватории озера Байкал, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Определить необходимые масштабы пополнения запасов водных биологических ресурсов Байкальского бассейна за счет искусственного воспроизводства.

Сроки выполнения работ: 01.10.09 г. - 30.11.09 г.

Ожидаемые результаты: Материалы картирования озера Байкал с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления личинками и молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы. Предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Байкальского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим искусственное воспроизводство водных биоресурсов.

4. Основные требования к проведению работ

Исследования должны отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов.

Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом.

5. Способ реализации результатов работ

Результатом работы станут:

Материалы картирования озера Байкал, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы.

Предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Байкальского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим искусственное воспроизводство водных биоресурсов.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Отчет Исполнителя, содержащий материалы картирования озера Байкал, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Байкальского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим искусственное воспроизводство водных биоресурсов.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в течение 2 этапов и представляется Заказчику до 30 ноября 2009 года в соответствии с условиями открытого конкурса. Заказчику должен быть представлен отчет Исполнителя о НИР, содержащий материалы картирования озера Байкал, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления личинками и молодью омуля по показателям развития кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Байкальского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства.

Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ.

8. Технико-экономическое обоснование

Данные по возможной численности байкальского омуля, которую может принять озеро Байкал, и являющегося объектом искусственного воспроизводства, позволят определить объемы выпускаемых личинок и молоди, и соответственно планировать развитие воспроизводственного комплекса.

Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 11 июня 2009 г. N 496 в лот 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст лота в предыдущей редакции

Лот 3. Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

Целью научных исследований является Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

Оценить кормовую обеспеченность ценных промысловых видов рыб Волго-Каспийского бассейна в многолетнем аспекте;

Обобщить материалы о состоянии кормовой базы, численности соответствующих консументов и их питании для оценки "приемной емкости" северной части Каспийского моря;

Изучить динамику покатной миграции личинок и молоди осетровых рыб в нижнем бьефе Волгоградского гидроузла. Исследовать их видовой качественный и количественный состав;

Изучить условия размножения ценных видов рыб на нерестилищах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна (pp. Волга, Терек, Сулак, водоемы Калмыкии);

Определить акватории западной части Северного Каспия, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Исходными данными для проведения научно-исследовательской работы по указанной теме являются результаты исследований состояния запасов ценных видов водных биологических ресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна и эффективности естественного воспроизводства осетровых в низовьях рек России, впадающих в Каспийское море, по продуктивности различных нерестовых зон за последние 5 лет (2005-2009 гг.).

3. Этапы работ

Этап 1. Оценить кормовую обеспеченность ценных промысловых видов рыб в многолетнем аспекте. Обобщить материалы о состоянии кормовой базы, численности соответствующих консументов и их питании для оценки "приемной емкости" северной части Каспийского моря. Оценить эффективность естественного воспроизводства ценных видов водных биологических ресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 30.09.09 г.

Ожидаемые результаты: Характеристика кормовой обеспеченности ценных промысловых видов рыб. Величина возможной численности и биомассы молоди ценных промысловых видов рыб, обеспеченная среднемноголетним запасом кормовой базы (результаты расчета "приемной емкости"). Анализ условий размножения ценных видов рыб на нерестилищах pp. Волга, Терек, Сулак, водоемов Калмыкии. Динамика покатной миграции личинок и молоди осетровых рыб в нижнем бьефе Волгоградского гидроузла, в устьях рек Терек и Сулак, водоемов Калмыкии их видовой, качественный и количественный состав.

Этап 2. Определить акватории в северо-западной части Каспийского моря, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Определить необходимые масштабы пополнения запасов водных биологических ресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства.

Сроки выполнения работ: 01.10.09 г. - 30.11.09 г.

Ожидаемые результаты: Материалы картирования северной части Каспийского моря, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы. Предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Волжско-Каспийского бассейна за счет искусственного воспроизводства.

4. Основные требования к проведению работ

Исследования должны отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов.

Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом.

Наличие опыта проведения исследований по оценке "приемной емкости" Северного Каспия за последние 5 лет.

Наличие собственного научно-исследовательского флота, позволяющего проводить исследования в Северном Каспии и устьевых участках рек, впадающих в Каспийское море.

5. Способ реализации результатов работ

Результатом работы станут:

Материалы картирования запада северной части Каспийского моря, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы.

Предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Отчет Исполнителя, содержащий материалы картирования запада северной части Каспийского моря, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Волжско-Каспийского бассейна за счет искусственного воспроизводства.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в течение 2 этапов и представляется Заказчику до 30 ноября 2009 года в соответствии с условиями открытого конкурса. Заказчику должен быть представлен отчет Исполнителя о НИР, содержащий материалы картирования северной части Каспийского моря, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Волжско-Каспийского бассейна за счет искусственного воспроизводства.

Сдача работы осуществляется в соответствии с требованиями государственного контракта. Материалы представляются заказчику на бумажном и электронном носителях.

Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ.

8. Технико-экономическое обоснование

Данные по возможной численности ценных промысловых видов рыб, которую может принять западная часть Северного Каспия, являющихся объектами искусственного воспроизводства, позволят определить объемы, выпускаемой молоди, и соответственно планировать развитие воспроизводственного комплекса Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Лот N 4. Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

Целью научных исследований является проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

Оценить кормовую обеспеченность ценных промысловых видов рыб Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в многолетнем аспекте;

Обобщить материалы о состоянии кормовой базы рыб для оценки "приемной емкости" водоемов Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;

Изучить динамику покатной миграции личинок и молоди в реках Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Исследовать их видовой качественный и количественный состав;

Изучить условия размножения ценных видов рыб на нерестилищах рек Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;

Определить акватории Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Исходными данными для проведения научно-исследовательской работы по указанной теме являются результаты ранее проведенных исследований состояния запасов ценных видов водных биологических ресурсов и эффективности естественного воспроизводства ценных промысловых видов рыб в водоемах Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

3. Этапы работ

Этап 1. Оценить кормовую обеспеченность ценных промысловых видов рыб в многолетнем аспекте. Обобщить материалы о состоянии кормовой базы рыб для оценки "приемной емкости" водоемов Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Оценить эффективность естественного воспроизводства ценных видов водных биологических ресурсов Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 30.09.09 г.

Ожидаемые результаты: Характеристика кормовой обеспеченности ценных промысловых видов рыб. Величина возможной численности и биомассы молоди ценных промысловых видов рыб, обеспеченная среднемноголетним запасом кормовой базы (результаты расчета "приемной емкости"). Анализ условий размножения ценных видов рыб на нерестилищах. Динамика покатной миграции личинок и молоди ценных видов рыб рек Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, их видовой, качественный и количественный состав.

Этап 2. Определить акватории Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Определить необходимые масштабы пополнения запасов водных биологических ресурсов Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства.

Сроки выполнения работ: 01.10.09 г. - 30.11.09 г.

Ожидаемые результаты: Материалы картирования Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы. Предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

4. Основные требования к проведению работ

Исследования должны отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов.

Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом.

5. Способ реализации результатов работ

Результатом работы станут:

Материалы картирования Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы.

Предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Отчет Исполнителя, содержащий материалы картирования Восточно- Сибирского рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в течение 2 этапов и представляется Заказчику до 30 ноября 2009 года в соответствии с условиями открытого конкурса. Заказчику должен быть представлен отчет Исполнителя о НИР, содержащий материалы картирования Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства.

Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ.

8. Технико-экономическое обоснование

Данные по возможной численности ценных промысловых видов рыб, которую могут принять водоемы Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, являющихся объектами искусственного воспроизводства, позволят определить объемы, выпускаемой молоди, и соответственно планировать развитие воспроизводственного комплекса.

Лот N 5. Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

Целью научных исследований является проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

Оценить кормовую обеспеченность ценных промысловых видов рыб Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в многолетнем аспекте;

Обобщить материалы о состоянии кормовой базы, численности соответствующих консументов и их питании для оценки "приемной емкости" водоемов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна;

Изучить динамику покатной миграции личинок и молоди в реках Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Исследовать их видовой качественный и количественный состав;

Изучить условия размножения ценных видов рыб на нерестилищах рек Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна;

Определить акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Исходными данными для проведения научно-исследовательской работы по указанной теме являются результаты исследований состояния запасов ценных видов водных биологических ресурсов и эффективности естественного воспроизводства ценных промысловых видов рыб в водоемах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

3. Этапы работ

Этап 1. Оценить кормовую обеспеченность ценных промысловых видов рыб в многолетнем аспекте. Обобщить материалы о состоянии кормовой базы, численности соответствующих консументов и их питании для оценки "приемной емкости" водоемов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Оценить эффективность естественного воспроизводства ценных видов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 30.09.09 г.

Ожидаемые результаты: Характеристика кормовой обеспеченности ценных промысловых видов рыб. Величина возможной численности и биомассы молоди ценных промысловых видов рыб, обеспеченная среднемноголетним запасом кормовой базы (результаты расчета "приемной емкости"). Анализ условий размножения ценных видов рыб на нерестилищах. Динамика покатной миграции личинок и молоди ценных видов рыб рек Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, их видовой, качественный и количественный состав.

Этап 2. Определить акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Определить необходимые масштабы пополнения запасов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства.

Сроки выполнения работ: 01.10.09 г. - 30.11.09 г.

Ожидаемые результаты: Материалы картирования Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы. Предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

4. Основные требования к проведению работ

Исследования должны отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов.

Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом.

5. Способ реализации результатов работ

Результатом работы станут:

Материалы картирования Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы.

Предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Отчет Исполнителя, содержащий материалы картирования Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в течение 2 этапов и представляется Заказчику до 30 ноября 2009 года в соответствии с условиями открытого конкурса. Заказчику должен быть представлен отчет Исполнителя о НИР, содержащий материалы картирования Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства.

Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ.

8. Технико-экономическое обоснование

Данные по возможной численности ценных промысловых видов рыб, которую могут принять водоемы Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, являющихся объектами искусственного воспроизводства, позволят определить объемы, выпускаемой молоди, и соответственно планировать развитие воспроизводственного комплекса.

Лот N 6. Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

Целью научных исследований является проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

Оценить кормовую обеспеченность ценных промысловых сиговых видов рыб Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в многолетнем аспекте;

Обобщить материалы о состоянии кормовой базы рыб для оценки "приемной емкости" водоемов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;

Изучить динамику численности сиговых видов рыб в реках Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, запасы которых в последние два десятилетия неуклонно снижаются;

Определить оптимальные величины естественного уровня воспроизводства ценных промысловых сиговых видов рыб с учетом динамики численности родительского стада, водности и обеспеченности пищей;

Изучить современный уровень размножения сиговых видов рыб на нерестилищах рек Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;

Определить акватории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Исходными данными для проведения научно-исследовательской работы по указанной теме являются результаты ранее проведенных исследований состояния запасов ценных видов водных биологических ресурсов и эффективности естественного воспроизводства сиговых промысловых видов рыб в водоемах Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

3. Этапы работ

Этап 1. Оценить кормовую обеспеченность ценных промысловых сиговых видов рыб в многолетнем аспекте. Обобщить материалы о состоянии кормовой базы и пищевой обеспеченности рыб для оценки "приемной емкости" водоемов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Оценить эффективность естественного воспроизводства сиговых видов рыб Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 30.09.09 г.

Ожидаемые результаты: Характеристика кормовой обеспеченности ценных промысловых видов рыб. Величина возможной численности и биомассы молоди ценных промысловых видов рыб, обеспеченная среднемноголетним запасом кормовой базы (результаты расчета "приемной емкости"). Анализ условий естественного воспроизводства ценных видов сиговых рыб. Динамика численности генерации ценных сиговых видов рыб рек Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в зависимости от факторов ее определяющих.

Этап 2. Определить акватории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Определить необходимые масштабы пополнения запасов водных биологических ресурсов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства на ближайшие три года.

Сроки выполнения работ: 01.10.09 г. - 30.11.09 г.

Ожидаемые результаты: Материалы картирования Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью сиговых видов рыб по показателям развития кормовой базы. Предложения по увеличению объемов пополнения запасов сиговых видов рыб Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

4. Основные требования к проведению работ

Исследования должны отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов.

Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом.

5. Способ реализации результатов работ

Результатом работы станут:

Материалы картирования Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы.

Предложения по увеличению объемов пополнения запасов сиговых видов рыб Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Отчет Исполнителя, содержащий материалы картирования Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью сиговых видов рыб по показателям развития кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в течение 2 этапов и представляется Заказчику до 30 ноября 2009 года в соответствии с условиями открытого конкурса. Заказчику должен быть представлен отчет Исполнителя о НИР, содержащий материалы картирования Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства.

Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ.

8. Технико-экономическое обоснование

Данные по возможной численности ценных промысловых видов рыб, которую могут принять водоемы Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, являющихся объектами искусственного воспроизводства, позволят определить объемы, выпускаемой молоди, и соответственно планировать развитие воспроизводственного комплекса.

Лот N 7. Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Западного рыбохозяйственного бассейна

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Западного рыбохозяйственного бассейна"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

Целью научных исследований является проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Западного рыбохозяйственного бассейна.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

Оценить кормовую обеспеченность ценных промысловых видов рыб Западного рыбохозяйственного бассейна в многолетнем аспекте;

Обобщить материалы о состоянии кормовой базы, численности соответствующих консументов и их питании для оценки "приемной емкости" водоемов Западного рыбохозяйственного бассейна;

Изучить динамику покатной миграции личинок и молоди в реках Западного рыбохозяйственного бассейна. Исследовать их видовой качественный и количественный состав;

Изучить условия размножения ценных видов рыб на нерестилищах рек Западного рыбохозяйственного бассейна;

Определить акватории Западного рыбохозяйственного бассейна, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Исходными данными для проведения научно-исследовательской работы по указанной теме являются результаты исследований состояния запасов ценных видов водных биологических ресурсов и эффективности естественного воспроизводства ценных промысловых видов рыб в водоемах Западного рыбохозяйственного бассейна.

3. Этапы работ

Этап 1. Оценить кормовую обеспеченность ценных промысловых видов рыб в многолетнем аспекте. Обобщить материалы о состоянии кормовой базы, численности соответствующих консументов и их питании для оценки "приемной емкости" водоемов Западного рыбохозяйственного бассейна. Оценить эффективность естественного воспроизводства ценных видов водных биологических ресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 30.09.09 г.

Ожидаемые результаты: Характеристика кормовой обеспеченности ценных промысловых видов рыб. Величина возможной численности и биомассы молоди ценных промысловых видов рыб, обеспеченная среднемноголетним запасом кормовой базы (результаты расчета "приемной емкости"). Анализ условий размножения ценных видов рыб на нерестилищах. Динамика покатной миграции личинок и молоди ценных видов рыб рек Западного рыбохозяйственного бассейна, их видовой, качественный и количественный состав.

Этап 2. Определить акватории Западного рыбохозяйственного бассейна, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Определить необходимые масштабы пополнения запасов водных биологических ресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства.

Сроки выполнения работ: 01.10.09 г. - 30.11.09 г.

Ожидаемые результаты: Материалы картирования Западного рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы. Предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

4. Основные требования к проведению работ

Исследования должны отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов.

Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом.

5. Способ реализации результатов работ

Результатом работы станут:

Материалы картирования Западного рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы.

Предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Отчет Исполнителя, содержащий материалы картирования Западного рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в течение 2 этапов и представляется Заказчику до 30 ноября 2009 года в соответствии с условиями открытого конкурса. Заказчику должен быть представлен отчет Исполнителя о НИР, содержащий материалы картирования Западного рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства.

Сдача работы осуществляется в соответствии с требованиями государственного контракта. Материалы представляются заказчику# на бумажном и электронном носителях.

Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ.

8. Технико-экономическое обоснование

Данные по возможной численности ценных промысловых видов рыб, которую могут принять водоемы Западного рыбохозяйственного бассейна, являющихся объектами искусственного воспроизводства, позволят определить объемы, выпускаемой молоди, и соответственно планировать развитие воспроизводственного комплекса.

Лот N 8. Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Северного рыбохозяйственного бассейна

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Северного рыбохозяйственного бассейна"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

Целью научных исследований является проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Северного рыбохозяйственного бассейна.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

Оценить кормовую обеспеченность ценных промысловых видов рыб Северного рыбохозяйственного бассейна в многолетнем аспекте;

Обобщить материалы о состоянии кормовой базы, численности соответствующих консументов и их питании для оценки "приемной емкости" водоемов Северного рыбохозяйственного бассейна;

Изучить динамику покатной миграции личинок и молоди в реках Северного рыбохозяйственного бассейна. Исследовать их видовой качественный и количественный состав;

Изучить условия размножения ценных видов рыб на нерестилищах рек Северного рыбохозяйственного бассейна;

Определить акватории Северного рыбохозяйственного бассейна, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Исходными данными для проведения научно-исследовательской работы по указанной теме являются результаты исследований состояния запасов ценных видов водных биологических ресурсов и эффективности естественного воспроизводства ценных промысловых видов рыб в водоемах Северного рыбохозяйственного бассейна.

3. Этапы работ

Этап 1. Оценить кормовую обеспеченность ценных промысловых видов рыб в многолетнем аспекте. Обобщить материалы о состоянии кормовой базы, численности соответствующих консументов и их питании для оценки "приемной емкости" водоемов Северного рыбохозяйственного бассейна. Оценить эффективность естественного воспроизводства ценных видов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 30.09.09 г.

Ожидаемые результаты: Характеристика кормовой обеспеченности ценных промысловых видов рыб. Величина возможной численности и биомассы молоди ценных промысловых видов рыб, обеспеченная среднемноголетним запасом кормовой базы (результаты расчета "приемной емкости"). Анализ условий размножения ценных видов рыб на нерестилищах. Динамика покатной миграции личинок и молоди ценных видов рыб рек Северного рыбохозяйственного бассейна, их видовой, качественный и количественный состав.

Этап 2. Определить акватории Северного рыбохозяйственного бассейна, оптимальные для пастбищного размещения объектов искусственного воспроизводства на основе анализа обобщенных материалов.

Определить необходимые масштабы пополнения запасов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства.

Сроки выполнения работ: 01.10.09 г. - 30.11.09 г.

Ожидаемые результаты: Материалы картирования Северного рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы. Предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

4. Основные требования к проведению работ

Исследования должны отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов.

Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом.

5. Способ реализации результатов работ

Результатом работы станут:

Материалы картирования Северного рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы.

Предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Отчет Исполнителя, содержащий материалы картирования Северного рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства, содержащие рекомендации по отдельным предприятиям, осуществляющим естественное воспроизводство водных биоресурсов.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в течение 2 этапов и представляется Заказчику до 30 ноября 2009 года в соответствии с условиями открытого конкурса. Заказчику должен быть представлен отчет Исполнителя о НИР, содержащий материалы картирования Северного рыбохозяйственного бассейна, с указанием районов, наиболее благоприятных для зарыбления молодью ценных промысловых видов рыб по показателям развития кормовой базы и предложения по увеличению объемов пополнения запасов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна за счет искусственного воспроизводства.

Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ.

8. Технико-экономическое обоснование

Данные по возможной численности ценных промысловых видов рыб, которую могут принять водоемы Северного рыбохозяйственного бассейна, являющихся объектами искусственного воспроизводства, позволят определить объемы, выпускаемой молоди, и соответственно планировать развитие воспроизводственного комплекса.

Лот N 9. Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна".

1. Основания для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

Целью данной работы является разработка предложений по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

- Краткое обоснование актуальности создания и использования маточных стад для пополнения естественных популяций рыб (осетровые, рыбец, шемая, лещ) водных объектов Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

- Анализ современных способов формирования и эксплуатации ремонтно-маточных стад.

- Материалы по требованиям видов азовских осетровых, рыбца, шемаи, леща на различных этапах онтогенеза к экологии.

- Рекомендации по оптимизации отдельных показателей экологии при выращивании РМС.

- Морфо-биологические, физиолого-биохимические параметры оценки качества племенного материала.

- Предложения к нормативам по многократному использованию производителей рыбца и шемаи в течение одного сезона с последующим содержанием их до повторного созревания в контролируемых условиях среды.

- Результаты выращивания годовиков шемаи и рыбца с целью формирования ремонтно-маточных стад.

- Изучение возможности двух-трех годичного использования производителей донского леща с целью формирования РМС.

- Отдельные элементы биотехники эффективного использования производителей осетра, повторно созревших в контролируемых условиях среды после прижизненного получения от них половых продуктов.

- Рекомендации по генетической паспортизации производителей осетровых рыб и формирования схем скрещиваний, направленных на минимизацию влияния селективных последствий искусственного разведения.

3. Этапы работ

Этап 1. Подготовить краткое обоснование актуальности создания и использования маточных стад для пополнения естественных популяций рыб (осетровые, рыбец, шемая, лещ) водных объектов Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Провести анализ современных способов формирования и эксплуатации ремонтно-маточных стад. Подготовить материалы по требованиям видов азовских осетровых, рыбца, шемаи, леща на различных этапах онтогенеза к экологии. Подготовить рекомендации по оптимизации отдельных показателей экологии при выращивании РМС.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 30.09.09 г.

Ожидаемые результаты: Обоснование актуальности создания и использования маточных стад для пополнения естественных популяций рыб (осетровые, рыбец, шемая, лещ) водных объектов Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Характеристика современных способов формирования и эксплуатации ремонтно-маточных стад. Материалы по требованиям видов азовских осетровых, рыбца, шемаи, леща на различных этапах онтогенеза к экологии. Рекомендации по оптимизации отдельных показателей экологии при выращивании РМС.

Этап 2. Подготовить предложения к нормативам по многократному использованию производителей рыбца и шемаи в течение одного сезона с последующим содержанием их до повторного созревания в контролируемых условиях среды. Провести экспериментальное выращивание годовиков шемаи и рыбца с целью формирования ремонтно-маточных стад. Оценить возможности двух-трех годичного использования производителей донского леща с целью формирования РМС. Подготовить материалы по отдельным элементам биотехники эффективного использования производителей осетра, повторно созревших в контролируемых условиях среды после прижизненного получения от них половых продуктов. Подготовить рекомендации по генетической паспортизации производителей осетровых рыб и формирования схем скрещиваний, направленных на минимизацию влияния селективных последствий искусственного разведения.

Сроки выполнения работ: 01.10.09 г. - 30.11.09 г.

Ожидаемые результаты: Предложения к нормативам по многократному использованию производителей рыбца и шемаи в течение одного сезона с последующим содержанием их до повторного созревания в контролируемых условиях среды. Результаты выращивания годовиков шемаи и рыбца с целью формирования ремонтно-маточных стад. Данные о возможности двух-трех годичного использования производителей донского леща с целью формирования РМС. Характеристика отдельных элементов биотехники эффективного использования производителей осетра, повторно созревших в контролируемых условиях среды после прижизненного получения от них половых продуктов. Рекомендации по генетической паспортизации производителей осетровых рыб и формирования схем скрещиваний, направленных на минимизацию влияния селективных последствий искусственного разведения.

4. Основные требования к проведению работ

Исследования должны отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов.

Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом.

5. Способ реализации результатов работ

Полученные в результате работ рекомендации будут использованы:

- для увеличения объемов выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов промысловых рыб в водных объектах Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна;

- при оформлении временных биотехнических нормативов осуществления отдельных этапов формирования и эффективного использования ремонтно-маточных стад в условиях Южного Федерального округа.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Отчет Исполнителя, содержащий рекомендации по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Заказчику должен быть представлен отчет Исполнителя, содержащий рекомендации по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ.

8. Технико-экономическое обоснование

Разработка рекомендаций позволит получать жизнестойкую молодь азовских проходных и полупроходных рыб, будет способствовать увеличению выпуска молоди промысловых рыб в водоемы Азово-Черноморского бассейна, сохранению азовской ихтиофауны и доведения запасов до промысловых значений.

Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 11 июня 2009 г. N 496 в лот 10 настоящего приложения внесены изменения

См. текст лота в предыдущей редакции

Лот N 10. Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Волго-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Разработка методики формирования однополых стад осетровых на основе гиногенеза

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Разработка методики формирования однополых стад осетровых на основе гиногенеза"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

Целью научных исследований является Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Разработка методики формирования однополых стад осетровых на основе гиногенеза.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- разработать рекомендации по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биоресурсов в водных объектах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна (волжских осетровых);

- провести мониторинг условий содержания и кормления производителей доместицированного маточного стада осетровых в разные годы межнерестового цикла на рыбоводных предприятиях Волжско-Каспийского района;

- оценить качество потомства, полученного при эксплуатации маточных стад доместицированных осетровых и выращенных методом "от икры";

- разработать концепцию формирования продукционных маточных стад ценных видов рыб Волжско-Каспийского бассейна для целей воспроизводства;

- разработать методику формирования однополых стад осетровых на основе гиногенеза.

Исходными данными для проведения научно-исследовательской работы по указанной теме являются результаты исследований по формированию продукционных стад осетровых рыб в условиях рыбоводных предприятий различных форм собственности и временные биотехнические показатели по формированию и содержанию доместицированного маточного стада осетровых рыб на рыбоводных предприятиях Волжско-Каспийского бассейна. Наличие собственного гетерогенного разновозрастного ремонтно-маточного стада, сформированного методом "от икры" и методом дометикации производителей естественной популяции и содержащегося в условиях наиболее приближенных к естественным. Срок формирования стада не менее 15 лет. Результаты ранее проведенных работ по формированию однополых стад осетровых на основе гиногенеза.

3. Этапы работ

Этап 1. Провести мониторинг и разработать рекомендации по условиям содержания и кормления производителей доместицированного маточного стада осетровых в течение межнерестового цикла.

Оценить качество потомства, полученного при эксплуатации маточных стад доместицированных осетровых и выращенных методом "от икры".

Срок выполнения работы: с момента заключения государственного контракта по 30.09.09 г.

Ожидаемые результаты: Рекомендации по работе с производителями в период межнерестового цикла, направленные на повышение эффективности их многократной эксплуатации. Материалы по качеству потомства, полученного при эксплуатации маточных стад доместицированных осетровых и выращенных методом "от икры".

Этап 2. Разработать рекомендации по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биоресурсов (волжских осетровых). Разработать методики формирования однополых стад осетровых на основе гиногенеза. Разработать концепцию формирования продукционных маточных стад ценных видов рыб Волжско-Каспийского бассейна для целей воспроизводства.

Срок выполнения работы: 1.10.09 г. - 30.11.09 г.

Ожидаемые результаты: Предложения по увеличению объемов выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Методика формирования однополых стад осетровых на основе гиногенеза. Концепция формирования продукционных маточных стад ценных видов рыб Волжско-Каспийского бассейна для целей воспроизводства.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3. Основные требования к проведению работ

Исследование должно отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов.

Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом.

При выполнении научно-исследовательских работ обязательным требованием является соблюдение норм охраны труда, содержащихся в Трудовом Кодексе РФ и других нормативных правовых актов.

Наличие научно-экспериментальной базы, позволяющей содержать ремонтно-маточные стада ценных видов водных биологических ресурсов, максимально приближенной к району исследований.

Проведение исследований и наличие пакета собственных разработок в рамках заявленной темы лота.

5. Способ реализации результатов работ

Результаты работы являются биологическим обоснованием Предложений по увеличению объемов выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, а также методика формирования однополых стад осетровых на основе гиногенеза.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Концепция формирования продукционных маточных стад осетровых рыб Волжско-Каспийского бассейна для целей воспроизводства.

Предложения по увеличению объемов выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Методика формирования однополых стад осетровых на основе гиногенеза.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Сдача работы осуществляется в соответствии с требованиями государственного контракта. Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ.

8. Технико-экономическое обоснование

Использование собственных маточных стад призвано решать задачу гарантированного обеспечения рыбоводных предприятий производителями ценных видов рыб для воспроизводства молоди в полном объеме. Предложения по увеличению объемов выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна позволят определить задачи, выбрать методы и средства формирования продукционных маточных стад ценных видов рыб Волжско-Каспийского бассейна для обеспечения воспроизводства естественных популяций путем реализации инновационных технологий на существующих и вновь создаваемых рыбоводных комплексах и интеграции их в социально-экономическую структуру региона.

Лот N 11. Проведение комплексного анализа технико-экономических показателей деятельности имеющихся государственных рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биоресурсов"

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Проведение комплексного анализа технико-экономических показателей деятельности имеющихся государственных рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биоресурсов"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

Цель - совершенствование нормативной документации по эксплуатации предприятий, занимающихся искусственным воспроизводством ценных видов водных биоресурсов Российской Федерации, обеспечение условий для повышения эффективности их деятельности и оптимизация бюджетных расходов на материально-техническое обеспечение.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение объективной оценки технического состояния основных производственных фондов предприятий по воспроизводству водных биоресурсов, обоснование необходимости проведения капитального ремонта, реконструкции и технического перевооружения рыбоводных предприятий;

- формирование исходных данных для разработки программы работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осуществление контроля деятельности предприятий по воспроизводству водных биоресурсов, составление инвестиционных программ по развитию и поддержке предприятий рыбной отрасли;

- разработка нормативных показателей финансирования, привязанных к объему выращиваемой на рыбоводных предприятиях молоди ценных видов рыб и возможной величине промыслового возврата.

Исходными материалами для проведения научно-исследовательской разработки являются: показатели, характеризующие мощность рыбоводных заводов (цехов) и нерестово-вырастных хозяйств в 2008 г.; результаты анализа технической оснащенности рыбоводных предприятий; данные о выпуске молоди и затратах за 2008 год; задания по выпуску молоди ценных видов рыб на 2007-2009 годы, результаты исследований научных организаций, нормативные правовые акты в области рыболовства и воспроизводства водных биоресурсов.

Нормативно-методическое и информационное обеспечение научно- исследовательской разработки включает необходимое консультирование экспертных групп с целью уточнения содержания нормативных документов, ведомственной статистики.

3. Этапы работ

Проведение научно-исследовательской работы предусматривается в течение одного этапа со сроком сдачи 30 ноября 2009 года.

4. Основные требования к проведению работ

Работа должна осуществляться специалистами, имеющими опыт исследований в области анализа и оценки эффективности деятельности рыбоводных предприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

Исполнитель должен представить аналитические материалы и рекомендации, отвечающие современным требованиям.

Научно-исследовательская разработка должна быть выполнена в строгом соответствии с требованиями государственного контракта, данного технического задания и календарного плана работ, являющихся приложениями к нему.

Исследование должно отвечать требованиям действующих нормативных правовых актов.

Работа должна быть выполнена своевременно и качественно в соответствии со сроками, утвержденными техническим заданием и календарным планом.

5. Способ реализации результатов работ

Практическое применение результатов комплексного анализа технико-экономических показателей деятельности рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биоресурсов может осуществляться при формировании государственной политики в области прогнозирования развития рыбного хозяйства и принятии соответствующих управленческих решений на федеральном и региональном уровнях.

Результаты работ могут использоваться Заказчиком для следующих целей:

- совершенствования нормативной документации по строительству и эксплуатации рыбоводных хозяйств по воспроизводству рыбных запасов;

- обоснования объемов бюджетного финансирования рыбоводных заводов, формирования объема государственного заказа по выполнению работ по воспроизводству водных биоресурсов;

- осуществления контроля эффективности использования бюджетных средств за деятельностью предприятий отрасли;

- формирования программы работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов;

- составления инвестиционных программ по развитию и поддержке предприятий рыбной отрасли;

- других целей.

6. Перечень документации, предоставляемой Заказчику по окончании работ

В результате исследований по теме будут подготовлены:

- аналитическая записка о современном техническом состоянии основных производственных фондов предприятий по воспроизводству водных биоресурсов;

- аналитическая записка о производственных мощностях предприятий по воспроизводству водных биоресурсов на 2009 год;

- аналитическая записка о структуре затрат и экономических показателях деятельности предприятий по воспроизводству водных биоресурсов;

- оценка экономической эффективности предприятий по воспроизводству водных биоресурсов;

- научно-методические рекомендации по освоению производственных мощностей рыбоводных заводов и увеличению выпуска молоди ценных видов водных биоресурсов;

- сборник "Показатели производственных мощностей организаций по искусственному воспроизводству водных биоресурсов".

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в течение одного этапа и представлена Заказчику до 30 ноября 2009 года в соответствии с условиями открытого конкурса.

Сдача работы осуществляется в соответствии с требованиями государственного контракта. Исполнитель представляет Заказчику оформленный в установленном порядке отчет (на бумажном и электронном носителях) с сопроводительными документами и актом сдачи-приемки работ.

8.Технико-экономическое обоснование

В условиях комплексного использования водных объектов, интенсивного антропогенного воздействия на водоемы искусственное воспроизводство рыбных запасов является наиболее эффективным, а во многих случаях, основным источником пополнения запасов водных биоресурсов.

В настоящее время на территории Российской Федерации искусственным воспроизводством водных биоресурсов занимается около 200 рыбоводных предприятий различных форм собственности, среди них - около 100 находится в ведении Федерального агентства по рыболовству, 27 - в коллективной собственности (рыболовецкие колхозы) и более 60 - в частной.

По теме "Проведение комплексного анализа технико-экономических показателей деятельности имеющихся государственных рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биоресурсов" выполняется анализ использования производственных мощностей, структуры затрат бюджетного финансирования, использования водных биологических ресурсов предприятиями по воспроизводству рыбных запасов. Определяются тенденции развития отрасли и наиболее эффективные направления капитальных вложений.

Для получения более полной картины работы предприятий выполняется ретроспективный анализ использования производственных мощностей рыбоводных предприятий, позволяющий определить тенденции развития отрасли и наиболее эффективные направления капитальных вложений.

При составлении, обобщении и анализе балансов производственных мощностей государственных предприятий федеральной и областной собственности, акционерных обществ, созданных на базе госпредприятий, а также организаций других форм собственности, будут представлены рекомендации по использованию производственных мощностей, повышению их эффективности и сохранению рабочих мест на краткосрочную перспективу.

Исследования по анализу технико-экономических показателей деятельности рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биоресурсов позволят проанализировать ключевые процессы управления подведомственными предприятиями, выявить процессы, негативно влияющие на исполнение производственных функций, обеспечить их соответствующую модернизацию.

Технико-экономическая эффективность работ, выполняемых по данной теме, состоит в следующем:

- формирование исходных данных для разработки программы работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осуществления контроля деятельности предприятий по воспроизводству рыбных запасов, составления инвестиционных программ по развитию и поддержке предприятий рыбной отрасли;

- обоснование экономической оценки использования инвестиций в строительство предприятий по воспроизводству водных биоресурсов, осуществления контроля использования бюджетных средств, привлечения инвестиций в отрасль.

Лот N 12. Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства рыбоводного завода по воспроизводству камбалы-калкан, пос. Катково-Щель, Лазаревский район, Краснодарский край

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства рыбоводного завода по воспроизводству камбалы-калкан, пос. Катково-Щель, Лазаревский район, Краснодарский край"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

В настоящее время уровень естественного воспроизводства камбалы очень низок и не может компенсировать изъятие промыслом даже 5% его запаса. Состояние популяции камбалы-калкан следует признать неустойчивым. Учитывая невысокую численность популяции камбалы-калкан и связанное с этим ограничение естественного воспроизводства, искусственное воспроизводство может стать единственным эффективным способом сохранения и в перспективе увеличения промыслового запаса. Технология разведения калкана разработана и прошла апробацию в опытно- промышленных условиях.

Целью данной работы является разработка рыбоводно-биологического обоснования для строительства рыбоводного завода по воспроизводству камбалы-калкан в пос. Катково-Щель, Лазаревского района г. Сочи, Краснодарского края. Мощность завода составляет 150 тыс. шт. молоди камбалы для выпуска в Черное море. Завод относится к категории предприятий, выполняющих природоохранную роль. Технологические процессы не оказывают существенного отрицательного влияния на окружающую среду. Продолжительность восстановительного периода при таком объеме выпуска составит 10 лет и приведет к обеспечению интенсивного промысла с изъятием до 25% промыслового запаса (200 тонн в год).

3. Этапы работ

Работы должны быть проведены в один этап. Окончание этапа - 30 сентября 2009 года.

4. Основные требования к проведению работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно содержать:

- физико-географическую характеристику района строительства рыбоводного завода по воспроизводству камбалы-калкан с отражением климатических, гидрологических, гидрохимических особенностей в районе строительства, в частности:

- биологическую характеристику черноморской камбалы-калкан;

- динамику вылова камбалы-калкан на протяжении последних 30 лет;

- современное состояние популяций камбалы-калкан в российских водах Черного моря;

- гидробиологическую характеристику Черного моря в районе пос. Катково-Щель, включая характеристику кормовой базы, условий нагула и ихтиофауны с отражением конкурентных отношений молоди камбалы-калкан и других видов рыб;

- рекомендации по биотехнике разведения камбалы-калкан с учетом выпуска молоди в возрасте сеголетков с учетом современного отечественного и зарубежного опыта;

- рекомендации по проведению лечебно-профилактических мероприятий в процессе рыборазведения с учетом отечественного и зарубежного опыта;

- технологическую схему рыбоводного процесса на всех стадиях рыборазведения с рекомендациями по оптимальным навескам выпускаемых сеголетков и срокам их выпуска, обоснование возможных коэффициентов возврата;

- временные биотехнические нормативы по разведению камбалы-калкан;

- рыбоводные расчеты необходимого количества производителей камбалы-калкан на всех стадиях рыбоводного процесса, кормов, лечебно-профилактических препаратов и дезинфицирующих средств, рыбоводных емкостей и др.

5. Способ реализации результатов работ

Разработанное рыбоводно-биологическое обоснование будет использовано для подготовки проектно-сметной документации на строительство рыбоводного завода по воспроизводству камбалы-калкан.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Рыбоводно-биологическое обоснование строительства рыбоводного завода по воспроизводству камбалы-калкан в пос. Катково-Щель, Лазаревского района Краснодарского края.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно быть представлено Заказчику не позднее 30 сентября 2009 года. Рассмотрение и приемка работ будет осуществляться в соответствии с условиями государственного контракта, заключенного с Исполнителем по результатам проведения открытого конкурса.

8. Технико-экономическое обоснование

Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства рыбоводного завода по воспроизводству камбалы-калкан является предшествующим этапом строительства современного предприятия воспроизводственного назначения, которое будет осуществлять выпуск жизнестойкой молоди для дальнейшего нагула в Черное море, испытывающего мощное антропогенное воздействие.

Деятельность нового завода будет направлена на увеличение промысловых запасов ценного вида, использование которого позволит значительно увеличить промысловый запас, создать новые рабочие места, увеличить выпуск рыбопродукции и налоговые отчисления, будет способствовать стабилизации и предсказуемости работы рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края в целом.

Лот N 13. Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции филиала федерального государственного учреждения "Азово-Черноморское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства" "Кизилташское нагульно-воспроизводственное кефалевое хозяйство", пос. Джигинка, Анапский район Краснодарского края

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции филиала федерального государственного учреждения "Азово-Черноморское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства" "Кизилташское нагульно-воспроизводственное кефалевое хозяйство", пос. Джигинка, Анапский район Краснодарского края"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

Кизилташские лиманы являются единственными естественными выростными водоемами, которые обеспечивают пополнение запасов черноморских кефалей и натурализированной дальневосточной кефали (пиленгас). Кормовая база лиманов значительно выше, чем в море, что благоприятно для пастбищного нагула всех возрастных групп кефалей разных видов. Численность популяций черноморских кефалей находят в напряженном состоянии. Пополнить запасы черноморских кефалей в настоящее время возможно только с помощью их искусственного воспроизводства с последующим выпуском на нагул в лиманы. С учетом численности производителей черноморских кефалей мощность хозяйства по выпуску молоди может составить 3 млн. штук. Сроки нереста кефалей не совпадают, что позволит все производственные процессы вести на одном оборудовании.

3. Этапы работ

Работы должны быть проведены в один этап. Окончание этапа - 20 сентября 2009 года.

4. Основные требования к проведению работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно содержать:

- физико-географическую характеристику района реконструкции Кизилташского нагульно-воспроизводственного кефалевого хозяйства с отражением климатических, гидрологических, гидрохимических особенностей, в частности:

- биологическую характеристику черноморских кефалей (лобан, сингиль, остронос), пиленгаса и черноморской камбалы-калкан;

- динамику вылова черноморских кефалей, пиленгаса и камбалы-калкан на протяжении последних 20 лет;

- современное состояние популяций черноморских кефалей, пиленгаса и камбалы-калкан в российских водах Черного моря;

- гидробиологическую характеристику Черного моря в районе реконструкции, включая характеристику кормовой базы, условий нагула и ихтиофауны с отражением конкурентных отношений молоди черноморских кефалей, пиленгаса, камбалы-калкан и других видов рыб;

- рекомендации по биотехнике разведения черноморских кефалей, пиленгаса и камбалы-калкан с учетом выпуска молоди в возрасте сеголетков с учетом современного отечественного и зарубежного опыта;

- временные биотехнические нормативы по разведению черноморских кефалей, пиленгаса и камбалы-калкан;

- рыбоводные расчеты необходимого количества производителей черноморских кефалей, пиленгаса и камбалы-калкан на всех стадиях рыбоводного процесса, кормов, лечебно-профилактических препаратов и дезинфицирующих средств, рыбоводных емкостей и др.

5. Способ реализации результатов работ

Разработанное рыбоводно-биологическое обоснование будет использовано для подготовки проектно-сметной документации на реконструкцию Кизилташского нагульно-воспроизводственного кефалевого хозяйства, пос. Джигинка. Анапского района, Краснодарского края.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции Кизилташского нагульно-воспроизводственного кефалевого хозяйства, пос. Джигинка, Анапского района, Краснодарского края.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно быть представлено Заказчику не позднее 20 сентября 2009 года. Рассмотрение и приемка работ будет осуществляться в соответствии с условиями государственного контракта, заключенного с Исполнителем по результатам проведения открытого конкурса.

8. Технико-экономическое обоснование

Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Кизилташского нагульно-воспроизводственного кефалевого хозяйства является предшествующим этапом реконструкции современного предприятия воспроизводственного назначения, которое будет осуществлять выпуск жизнестойкой молоди для дальнейшего нагула в Черное море, испытывающего мощное антропогенное воздействие.

Деятельность нового завода будет направлена на увеличение промысловых запасов ценных видов, использование которых позволит значительно увеличить промысловый запас, создать новые рабочие места, увеличить выпуск рыбопродукции и налоговые отчисления, будет способствовать стабилизации и предсказуемости работы рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края в целом.

Лот N 14. Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции федерального государственного учреждения "Ачуевский осетровый рыбоводный завод", пос. Ачуево, Славянский район Краснодарского края

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции федерального государственного учреждения "Ачуевский осетровый рыбоводный завод", пос. Ачуево, Славянский район Краснодарского края

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

В настоящее время наиболее проблемным является вопрос воспроизводства осетровых. Вызвано это в первую очередь отсутствием в достаточном количестве производителей в Азовском море. Учитывая резкое снижение численности нерестовой части популяции осетровых рыб, важное значение приобретает проблема формирования ремонтно-маточных стад в условиях рыбоводных заводов. Для создания и дальнейшей эксплуатации ремонтно-маточного стада осетровых на ОРЗ необходимо: разработать технологии, технически перевооружить участки для содержания производителей, организовать водоподготовку и стабильное водообеспечение, усовершенствовать способы прижизненного получения икры, разработать методы лечебно-профилактических мероприятий.

Учитывая невысокую численность популяций азовских осетровых и отсутствие естественного нереста, искусственное воспроизводство является единственным эффективным способом сохранения и в перспективе увеличения промыслового запаса.

Целью данной работы является разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Ачуевского осетрового рыбоводного завода, пос. Ачуево, Славянского района, Краснодарского края, предусматривающая содержание ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб в количестве 1,5 тыс. шт. в год, общей массой 5 тонн, обеспечивающего выпуск молоди осетровых в количестве 1,0 млн. шт. в год.

На заводе будет содержаться ремонтно-маточное стадо. Завод относится к категории предприятий, выполняющих природоохранную роль. Технологические процессы не оказывают существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

3. Этапы работ

Работы должны быть проведены в один этап. Окончание этапа - 25 сентября 2009 года.

4. Основные требования к проведению работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно содержать:

- физико-географическую характеристику района реконструкции Ачуевского осетрового завода с отражением климатических, гидрологических, гидрохимических особенностей, в частности:

- биологическую характеристику русского осетра и севрюги;

- динамику вылова осетровых с 1990 по 2000 годы;

- современное состояние популяций русского осетра и севрюги в Азовском море;

- определение мест выпуска молоди русского осетра и севрюги, а также гидробиологическую характеристику в местах выпуска, включая характеристику кормовой базы, условий нагула и ихтиофауны с отражением конкурентных отношений молоди русского осетра и севрюги и других видов рыб;

- рекомендации по биотехнике разведения молоди русского осетра и севрюги с учетом выпуска молоди в возрасте сеголетков, а также содержания ремонтно-маточного стада русского осетра с использованием современного отечественного и зарубежного опыта;

- рекомендации по проведению лечебно-профилактических мероприятий в процессе рыборазведения и содержания ремонтно-маточного стада русского осетра и севрюги с учетом отечественного и зарубежного опыта;

- технологическую схему рыбоводного процесса на всех стадиях формирования и содержания ремонтно-маточного стада русского осетра и севрюги;

- временные биотехнические нормативы по разведению русского осетра и севрюги и содержанию ремонтно-маточного стада осетровых;

- рыбоводные расчеты необходимого количества производителей русского осетра и севрюги на всех стадиях рыбоводного процесса, необходимого количества разновозрастного ремонта, кормов, лечебно-профилактических препаратов и дезинфицирующих средств, рыбоводных емкостей и др.

5. Способ реализации результатов работ

Разработанное рыбоводно-биологическое обоснование будет использовано для подготовки проектно-сметной документации реконструкции Ачуевского осетрового рыбоводного завода, пос. Ачуево, Славянского района, Краснодарского края.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции Ачуевского осетрового рыбоводного завода, пос. Ачуево, Славянского района, Краснодарского края.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно быть представлено Заказчику не позднее 25 сентября 2009 года. Рассмотрение и приемка работ будет осуществляться в соответствии с условиями государственного контракта, заключенного с Исполнителем по результатам проведения открытого конкурса.

8. Технико-экономическое обоснование

Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Ачуевского осетрового рыбоводного завода, п. Ачуево, Славянского района, Краснодарского края является предшествующим этапом реконструкции современного предприятия воспроизводственного назначения, которое будет осуществлять выпуск жизнестойкой молоди осетровых для дальнейшего нагула в Азовском море, испытывающего мощное антропогенное воздействие, а также содержание ремонтно-маточного стада осетровых.

Деятельность завода будет направлена на увеличение промысловых запасов осетровых видов, использование которых позволит значительно увеличить промысловый запас, создать новые рабочие места, увеличить выпуск молоди ценных промысловых видов рыб и налоговые отчисления, будет способствовать стабилизации и предсказуемости работы рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края в целом.

Лот N 15. Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции федерального государственного унитарного предприятия "Гривенский осетровый рыбоводный завод", станица Гривенская, Калининский район Краснодарского края

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции федерального государственного унитарного предприятия "Гривенский осетровый рыбоводный завод", станица Гривенская, Калининский район Краснодарского края

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

Целью данной работы является разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Гривенского осетрового рыбоводного завода, станица Гривенская, Калининского района, Краснодарского края. Мощность завода увеличится на 1,209 млн. шт. молоди осетровых (1,132 млн. штук молоди русского осетра и 0,077 млн. штук молоди севрюги в год). На заводе будет содержаться ремонтно-маточное стадо. Завод относится к категории предприятий, выполняющих природоохранную роль. Технологические процессы не оказывают существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

3. Этапы работ

Работы должны быть проведены в один этап. Окончание этапа - 15 сентября 2009 года.

4. Основные требования к проведению работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно содержать:

- физико-географическую характеристику района реконструкции Гривенского осетрового завода с отражением климатических, гидрологических, гидрохимических особенностей, в частности:

- биологическую характеристику русского осетра и севрюги;

- динамику вылова осетровых с 1990 по 2000 годы;

- современное состояние популяций русского осетра и севрюги в Азовском море;

5. Способ реализации результатов работ

Разработанное рыбоводно-биологическое обоснование будет использовано для подготовки проектно-сметной документации реконструкции Гривенского осетрового рыбоводного завода, станица Гривенская, Калининского района, Краснодарского края.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции Гривенского осетрового рыбоводного завода, станица Гривенская, Калининского района, Краснодарского края.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно быть представлено Заказчику не позднее 15 сентября 2009 года. Рассмотрение и приемка работ будет осуществляться в соответствии с условиями государственного контракта, заключенного с Исполнителем по результатам проведения открытого конкурса.

8. Технико-экономическое обоснование

Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Гривенского осетрового рыбоводного завода, станица Гривенская, Калининского района, Краснодарского края является предшествующим этапом реконструкции современного предприятия воспроизводственного назначения, которое будет осуществлять выпуск жизнестойкой молоди осетровых для дальнейшего нагула в Азовском море, испытывающего мощное антропогенное воздействие, а также содержание ремонтно-маточного стада осетровых.

Деятельность завода будет направлена на увеличение промысловых запасов осетровых видов, использование которых позволит значительно увеличить промысловый запас, создать новые рабочие места, увеличить выпуск рыбопродукции и налоговые отчисления, будет способствовать стабилизации и предсказуемости работы рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края в целом.

Лот N 16. Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции федерального государственного унитарного предприятия "Рогожкинский рыбоводный завод", пос. Топольки, Азовский район Ростовской области

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции федерального государственного унитарного предприятия "Рогожкинский рыбоводный завод", пос. Топольки, Азовский район Ростовской области.

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

ФГУП "Рогожкинский рыбоводный завод" работает с 1955 года. Главной целью завода является воспроизводство ВБР и выполнение природоохранных мероприятий. Значение воспроизводства - восполнение убыли сырьевых ресурсов в результате их интенсивной эксплуатации и негативного влияния водохозяйственной деятельности в естественных водоемах разными службами государственного и негосударственного значения. Кроме того сохранение популяции ценных видов Азовских рыб связано с улучшением качества выпускаемой молоди.

Целью деятельности данной работы является разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции ФГУП "Рогожкинский рыбоводный завод", предусматривающая выпуск сеголетков осетровых видов рыб в количестве 1,0 млн. штук в год и частиковых видов рыб в количестве 42 млн. штук в год.

3. Этапы работ

Работы должны быть проведены в один этап. Окончание этапа - 15 сентября 2009 год.

4. Основные требования к проведению работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно содержать:

- физико-географическую характеристику района реконструкции ФГУП "Рогожкинский рыбоводный завод" с отражением климатических, гидрологических, гидрохимических особенностей водотоков бассейна реки Дон и рукава Большая Кутерьма в частности ;

- биологическую характеристику русского осетра, леща, судака и сазана.

- динамику вылова русского осетра, леща, судака и сазана в реке Дон на протяжении последних 20 лет;

- современное состояние популяций русского осетра, леща, судака и сазана в реке Дон;

- гидробиологическую характеристику бассейна реки Дон, включая характеристику кормовой базы и ихтиофауны с отражением конкурентных отношений молоди русского осетра, леща, судака и сазана и других видов рыб;

- технологическую схему рыбоводного процесса на всех стадиях рыборазведения с рекомендациями по оптимальным навескам выпускаемых сеголетков, срокам и местам их выпуска, обоснование возможных коэффициентов возврата;

- временные биотехнические нормативы (по видам выпускаемой продукции);

- рыбоводные расчеты необходимого количества производителей русского осетра, леща, судака и сазана, воды на всех стадиях рыбоводного процесса, кормов, лечебно-профилактических препаратов и дезинфицирующих средств, рыбоводных емкостей и др.

5. Способ реализации результатов работ

Разработанное рыбоводно-биологическое обоснование будет использовано для подготовки проектно-сметной документации на реконструкцию ФГУП "Рогожкинский рыбоводный завод".

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции ФГУП "Рогожкинский рыбоводный завод" пос. Топольки, Азовского района, Ростовской области.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

8. Технико-экономическое обоснование

Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции ФГУП "Рогожкинский рыбоводный завод" является предшествующим этапом реконструкции завода, которая позволит производить выпуск сеголетков осетровых в количестве 1 млн. штук и частиковых видов рыб в количестве 42 млн. штук. Деятельность завода после реконструкции будет направлена на увеличение промысловых запасов ценных видов рыб, использование которых позволит снизить пресс на природные популяции этих видов, создать новые рабочие места, увеличить выпуск рыбопродукции и налоговые отчисления, будет способствовать стабилизации и предсказуемости работы рыбохозяйственного комплекса Азово-Донского комплекса.

Лот N 17. Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции федерального государственного унитарного предприятия "Темрюкский осетровый рыбоводный завод", г. Темрюк, Краснодарский край

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции федерального государственного унитарного предприятия "Темрюкский осетровый рыбоводный завод", г. Темрюк, Краснодарский край.

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные для проведения работ

В период строительства гидросооружений на реках, которые являлись основным местом икрометания и обитания ранней молоди осетровых рыб (1954-1974), стало ясно, что без организации промышленного разведения невозможно будет сохранить их популяции.

Проектные объемы выпуска молоди осетровых рыб были выполнены в 1973-1976 г.г. лишь в Азово-Кубанском районе. Эффективность промышленного разведения их с выпуском молоди в естественные водоемы реализовались в увеличении численности популяций уже к 1975 г. на 31% к 1978 г. она возросла более чем в 2 раза, а в 1988 - более чем в 4 раза по сравнению с 1970-1972 г.г. При этом росла не только численность популяций, но и возросло промысловое изъятие. К середине 80-х годов прошлого столетия популяции осетровых рыб в Азовском море сформировались, в основном, за счет заводского разведения, и, прежде всего в Азово-Кубанском районе. Уже в 90-е годы доля рыбзаводских генераций, как в уловах, так и в общем, стаде осетровых составила 80-90%. Таким образом, было доказано, что промышленное воспроизводство играет решающую роль в формировании, сохранении запасов осетровых рыб.

В последние годы объем вылова азовских осетровых рыб определяется потребностями заводов в производителях, которые по мощности своих баз составляют 860 самок и 1101 самцов севрюги, 505 самок и 600 самцов осетра.

В последние годы (2005-2008 г.г.) вылов половозрелых особей для целей воспроизводства исчисляется единицами и не превышает 30 штук по бассейну.

Таким образом, существует явная угроза исчезновения осетровых видов рыб в Азовском море. В связи с этим необходима срочная реализация мероприятий, направленных на сохранение уникальных рыб, создание резерва их запасов в регулируемых условиях, подобных заповеднику.

В Азово-Кубанском районе существует 5 осетровых рыбоводных заводов. Наиболее перспективным в условиях юго-восточного Приазовья является ФГУП "Темрюкский осетровый рыбоводный завод".

Одним из направлений является создание ремонтно-маточных стад (РМС) на основе научной организации, которое позволит не только обеспечить в будущем воспроизводство, но и товарную продукцию из осетровых рыб. Метод выращивания товарных осетровых снизит пресс незаконного вылова в море при разработке соответствующих законодательных мер. Для юго-восточного Приазовья наиболее удачным и оптимальным местом для создания полносистемного осетрового комплекса, на основе индустриальной технологии или ее элементов, является база Темрюкского ОРЗ. Завод расположен в низовьях Кубани, близок к морской акватории Азовского и Черного морей, что позволит в будущем организовать участок для содержания половозрелых особей в преднерестовый период и для карантинного содержания рыб.

Производственная база Темрюкского ОРЗ уже сейчас позволяет не только заниматься воспроизводственными мероприятиями, но и содержать, выращивать ремонтное стадо осетровых. В настоящее время завод уже имеет в наличии ремонтное стадо - акт пересадки прилагается.

Целью данной работы является разработка рыбоводно-биологического обоснования для формирования задания на корректировку рабочего проекта "Реконструкция Темрюкского ОРЗ" с увеличением выпуска молоди осетровых рыб с 3,8 млн. штук до 5,8 млн. штук. Выращивание и содержание маточного стада в количестве 1500 штук. А использование адаптационных водоемов (лиманов) позволит увеличить промвозврат в 10 раз и более.

3. Этапы работ

Работы должны быть проведены в один этап. Окончание этапа - 25 сентября 2009 года.

4. Основные требования к проведению работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно содержать:

4.1. Технологическую схему рыбоводных процессов в современных условиях, которая включает в себя:

а) формирование и выращивание собственного маточного стада;

б) прижизненное получение половых продуктов, инкубация икры, подращивание молоди в бассейнах до более жизнестойкой стадии с последующим доращивание# в прудах до выпуска в естественные или адаптационные водоемы и выращивание молоди в бассейнах на искусственных кормах до выпуска в естественные водоемы;

в) обеспечение заводов региона оплодотворенной икрой и личинкой;

г) облов и выпуск молоди в адаптационные водоемы, бассейн р. Кубань, Азовское море;

д) режим работы завода круглогодично, две смены по 12 часов.

4.2. Характеристику адаптационных водоемов и режим их эксплуатации.

4.3. Рекомендации по проведению лечебно-профилактических мероприятия#.

4.4. Рекомендации и временные нормативы по содержанию и выращиванию половозрелых особей в морской акватории (среде).

4.5. Рекомендации по поддержанию оптимальных параметров гидрохимических показателей воды.

5. Практическое применение результатов работ

Разработанное РБО будет использовано:

- в процессе корректировки рабочего проекта "Реконструкция Темрюкского ОРЗ";

- на всех стадиях и этапах производственного процесса.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

- Рыбоводно-биологическое обоснование по "Реконструкции Темрюкского ОРЗ";

- технологическая схема рыбоводных процессов в современных условиях.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно быть представлено Заказчику не позднее 25 сентября 2009 года. Рассмотрение и прием работ будет осуществляться в соответствии с условиями государственного контракта, заключенного с Исполнителем по результатам проведения открытого конкурса.

8. Технико-экономическое обоснование

Разработка РБО реконструкции Темрюкского ОРЗ и внедрение разработанной технологической схемы и рекомендаций позволит:

- обеспечить завод и другие предприятия личинкой осетровых рыб с высоким генетически потенциалом;

- выращивать качественную, жизнестойкую молодь, увеличивая объемы выпуска и промвозврат;

- создавать предпосылки для организации и ведения товарного осетроводства;

- повышать экономические показатели до уровня самоокупаемости.

Лот N 18. Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции федерального государственного учреждения "Дагестанский рыбоводный завод", г. Махачкала, Республика Дагестан

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

В условиях катастрофического снижения численности осетровых Каспийского моря восстановление популяции этих реликтовых видов рыб без решения вопроса по крупномасштабному расширению воспроизводства молоди в заводских условиях с последующим выпуском их в естественную среду обитания невозможно.

Сокращение численности и как следствие недоиспользования кормовой базы Северного и Среднего Каспия повлечет за собой необратимые в последующем процессы. Освобождающая экологическая ниша обязательно будет занята другими менее значимыми и быстро размножающимися видами рыб в т. ч. малоценными и сорными.

На современном этапе, в связи со сложившимися обстоятельствами и строительством в 1955-1979-х годах в Астраханской области нескольких осетровых заводов, основной акцент при проведении работ по воспроизводству молоди осетровых был сделан на Волго-Каспийский регион.

При этом традиционными местами нагула и зимовки основного количества осетрового стада были и остаются воды Северного и Среднего Каспия.

По физико-географическим признакам, характеру рельефа, особенностям гидрологического режима и благодаря поступлению богатых биогенными веществами волжских, терских, сулакских и других многочисленных речных вод, в северо-западное и западное побережье Каспийского моря, Дагестанский участок акватории Северного и Среднего Каспия является одним из самых продуктивных районов.

Имея на Российском участке Каспия самую большую по протяженности (более 60%) береговую линию, одни из самых значимых по продуктивности участки акватории моря, разные по водности реки, большие по площади вырастные, зимовальные пруды и внутренние водоемы, продолжительный период активной вегетации с температурой выше +15°С (более 210 дней), Республика Дагестан имеет уникальную возможность для масштабного наращивания (в 10 и более раз) ежегодного выпуска молоди осетровых, частиковых и растительноядных рыб в Каспийское море и в другие естественные водоемы.

Целью данной работы является разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Мехтебского участка Дагестанского рыбоводного завода мощностью 14 млн. шт. подрощенной молоди осетровых и растительноядных видов рыб ориентированный на выпуск в Каспийское море через Сулакскую бухту, что будет способствовать значительному увеличению численности этих ценных видов рыб.

Создание ремонтно-маточного стада осетровых с внедрением в практику современные ресурсосберегающие технологии прижизненного получения половых продуктов, максимально сократит время и средства для заготовки и транспортировки производителей.

3. Этапы работ

Работы должны быть проведены в один этап. Окончание этапа - 10 октября 2009 года.

4. Основные требования к проведению работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно содержать:

- физико-географическую характеристику района реконструкции завода с отражением климатических, гидрологических, гидрохимических особенностей водотоков бассейна р. Сулак и Сулакской бухты в частности;

- биологическую характеристику осетровых (осетр, белуга, севрюга) и карповых (кутум, сазан, лещ, красноперка, рыбец, вобла);

- современное состояние популяций осетровых и карповых видов рыб;

- гидробиологическую характеристику бассейна Мехтебского участка;

- рекомендации по биотехнике разведения на основе современного отечественного и зарубежного опыта;

- рекомендации по биотехнике разведения осетровых видов рыб;

- технологическую схему рыбоводного процесса на всех стадиях рыборазведения с рекомендациями по оптимальным навескам выпускаемой молоди и срокам их выпуска, обоснование возможных коэффициентов возврата;

- временные биотехнические нормативы (по видам выпускаемой продукции);

- рыбоводные расчеты необходимого количества производителей, воды на всех стадиях рыбоводного процесса, кормов, лечебно-профилактических препаратов и дезинфицирующих средств, рыбоводных емкостей и др.

5. Способ реализации результатов работ

Разработанное рыбоводно-биологическое обоснование будет использовано для подготовки проектно-сметной документации по реконструкции Дагестанского рыбоводного завода.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции федерального государственного учреждения "Дагестанский рыбоводный завод" г. Махачкала, Республика Дагестан.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно быть представлено Заказчику не позднее 10 октября 2009 года. Рассмотрение и приемка работ будет осуществляться в соответствии с условиями государственного контракта, заключенного с Исполнителем по результатам проведения открытого конкурса.

8. Технико-экономическое обоснование

Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Дагестанского рыбоводного завода является значительным шагом в строительстве современного предприятия воспроизводственного назначения, которое будет осуществлять выпуск молоди осетровых и карповых в Каспийское море, испытывающее мощное антропогенное воздействие.

Деятельность рыбоводного завода будет направлена на увеличение промысловых запасов самых ценных видов Каспийского моря, использование которых позволит снизить пресс на природные популяции этих видов рыб, создать новые рабочие места, будет способствовать стабилизации и росту численности ценных видов рыб Каспийского моря.

Лот N 19. Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции филиала федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства" "Рязановский экспериментально-производственный завод", пос. Славянка, Хасанский район Приморского края

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции филиала федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства" "Рязановский экспериментально-производственный завод", пос. Славянка, Хасанский район Приморского края.

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

В настоящее время лососевое хозяйство Приморского края базируется, в основном, на эксплуатации природных популяций тихоокеанских лососей, численность которых полностью зависит от условий, складывающихся в местах миграции, нагула и нереста. По мере хозяйственного освоения региона усиливается негативное антропогенное воздействие на окружающую среду, способствующее сокращению промысловых запасов лососевых. Рассчитывать на восстановление, а тем более, на увеличение их численности только за счет естественного воспроизводства не целесообразно.

Целью данной работы является разработка рыбоводно-биологического обоснования для реконструкции Рязановского экспериментально-производственного лососевого рыбоводного завода на р. Рязановка Хасанского района Приморского края. Рязановский ЭПРЗ мощностью 20,6 млн. шт. молоди лосося из них 18.7 млн. шт. сеголетков кеты, 1,3 млн. шт. сеголетков симы, 0,5 млн. шт. покатной молоди симы 2-х лет.

Ориентированный на выпуск смолтов в возрасте сеголетков кеты, симы и годовиков симы, будет способствовать увеличению численности этих ценных видов промысловых рыб в бассейне р. Рязановка и р. Пойма, подверженной сильному антропогенному прессу.

3. Этапы работ

Работы должны быть проведены в один этап. Окончание этапа - 25 сентября 2009 года.

4. Основные требования к проведению работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно содержать:

- физико-географическую характеристику района строительства ЛРЗ с отражением климатических, гидрологических, гидрохимических особенностей водотоков бассейна р. Рязановка и р. Пойма, в частности;

- биологическую характеристику симы и кеты бассейна р. Рязановка и р. Пойма;

- динамику вылова симы и кеты в р. Рязановка и р. Пойма на протяжении последних 20 лет;

- современное состояние популяций симы и кеты бассейна р. Рязановка и р. Пойма;

- гидробиологическую характеристику бассейна р. Рязановка и р. Пойма, включая характеристику кормовой базы и ихтиофауны с отражением конкурентных отношений молоди симы, кеты и других видов рыб;

- рекомендации по биотехнике разведения с учетом выпуска смолтов в возрасте сеголетков и покатной молоди симы 2-х лет на основе современного отечественного и зарубежного опыта;

- технологическую схему рыбоводного процесса на всех стадиях рыборазведения с рекомендациями по оптимальным навескам выпускаемых сеголеткови# и покатной молоди симы 2-х лет, срокам их выпуска, обоснование возможных коэффициентов возврата;

- временные биотехнические нормативы (по видам выпускаемой продукции);

- рыбоводные расчеты необходимого количества производителей симы и кеты, воды на всех стадиях рыбоводного процесса, кормов, лечебно-профилактических препаратов и дезинфицирующих средств, рыбоводных емкостей и др.

5. Способ реализации результатов работ

Разработанное рыбоводно-биологическое обоснование будет использовано для подготовки проектно-сметной документации реконструкции Рязановского ЭПРЗ.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции лососевого рыбоводного завода Рязановский ЭПРЗ на р. Рязановка, Хасанского района, Приморского края.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

8. Технико-экономическое обоснование

Разработка рыбоводно-биологического обоснования является предшествующим этапом реконструкции предприятия воспроизводственного назначения, которое будет осуществлять выпуск молоди симы и кеты в р. Рязановка и р. Пойма, испытывающие мощное антропогенное воздействие.

Деятельность реконструируемого ЭПРЗ будет направлена на увеличение промысловых запасов самых ценных видов тихоокеанских лососей, использование которых позволит снизить пресс на природные популяции этих видов рыб, создать новые рабочие места, увеличить выпуск рыбопродукции и налоговые отчисления, будет способствовать стабилизации и предсказуемости работы рыбохозяйственного комплекса Хасанского района и Приморского края в целом.

Лот N 20. Разработка рыбоводно-биологического обоснования на строительство лососевого рыбоводного завода "Апачинский" на р. Большой, Усть-Большерецкий район, Камчатский край

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования на строительство лососевого рыбоводного завода "Апачинский" на р. Большой, Усть-Большерецкий район, Камчатский край"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

В настоящее время лососевое хозяйство Камчатского края базируется, в основном, на эксплуатации природных популяций тихоокеанских лососей, численность которых полностью зависит от условий, складывающихся в местах миграции, нагула и нереста. По мере хозяйственного освоения региона усиливается негативное антропогенное воздействие на окружающую среду, способствующее сокращению промысловых запасов лососевых. Рассчитывать на восстановление, а тем более, на увеличение их численности только за счет естественного воспроизводства не целесообразно.

Целью данной работы является разработка рыбоводно-биологического обоснования для строительства Апачинского лососевого рыбоводного завода на р. Большой Апачинский ЛРЗ мощностью 1 млн. шт. молоди чавычи и 1,5 млн. шт. молоди нерки, ориентированный на выпуск смолтов в возрасте сеголетков и 10 млн. шт. молоди кеты с использованием геотермального тепла, будет способствовать увеличению численности этих ценных видов промысловых рыб в бассейне р. Большой, подверженной сильному антропогенному прессу.

3. Этапы работ

Работы должны быть проведены в один этап. Окончание этапа - 20 октября 2009 года.

4. Основные требования к проведению работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно содержать:

- физико-географическую характеристику района строительства ЛРЗ с отражением климатических, гидрологических, гидрохимических особенностей водотоков бассейна р. Большой;

- биологическую характеристику чавычи, нерки и кеты бассейна р. Большой;

- динамику вылова чавычи, нерки и кеты в р. Большой на протяжении последних 20 лет;

- современное состояние популяций чавычи, нерки и кеты бассейна р. Большой;

- гидробиологическую характеристику бассейна р. Большой, включая характеристику кормовой базы и ихтиофауны с отражением конкурентных отношений молоди чавычи, нерки, кеты и других видов рыб;

- рекомендации по биотехнике разведения чавычи и нерки с учетом выпуска смолтов в возрасте сеголетков с использованием тепла геотермальной воды на основе современного отечественного и зарубежного опыта;

- рекомендации по биотехнике разведения кеты с использованием геотермального тепла;

- временные биотехнические нормативы (по видам выпускаемой продукции);

- рыбоводные расчеты необходимого количества производителей чавычи, нерки и кеты, воды на всех стадиях рыбоводного процесса, кормов, лечебно-профилактических препаратов и дезинфицирующих средств, рыбоводных емкостей и др.

5. Способ реализации результатов работ

Разработанное рыбоводно-биологическое обоснование будет использовано для подготовки проектно-сметной документации на строительство Апачинского ЛРЗ.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Рыбоводно-биологическое обоснование строительства лососевого рыбоводного завода "Апачинский" на р. Большой, Усть-Большерецкий район, Камчатский край.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно быть представлено Заказчику не позднее 20 октября 2009 года. Рассмотрение и приемка работ будет осуществляться в соответствии с условиями государственного контракта, заключенного с Исполнителем по результатам проведения открытого конкурса.

8. Технико-экономическое обоснование

Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства Апачинского ЛРЗ является предшествующим этапом строительства современного предприятия воспроизводственного назначения, которое будет осуществлять выпуск акселерированной молоди чавычи, нерки и кеты в р. Большой, испытывающей мощное антропогенное воздействие.

Деятельность нового ЛРЗ будет направлена на увеличение промысловых запасов самых ценных видов тихоокеанских лососей, использование которых позволит снизить пресс на природные популяции этих видов рыб, создать новые рабочие места, увеличить выпуск рыбопродукции и налоговые отчисления, будет способствовать стабилизации и предсказуемости работы рыбохозяйственного комплекса Усть-Большерецкого района и Камчатского края в целом.

Лот N 21. Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции филиала федерального государственного учреждения "Охотское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов" "Ольская экспериментальная производственно-акклиматизационная база", пос. Ола, Магаданская область

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции филиала федерального государственного учреждения "Охотское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов" "Ольская экспериментальная производственно-акклиматизационная база", пос. Ола, Магаданская область

1. Основание для проведения работ

Основанием для проведения работ является приказ Федерального агентства по рыболовству от 17 марта 2009 г. N 219 "Об утверждении государственного заказа на выполнение в 2009 году научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Федерального агентства по рыболовству в рамках Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", по направлению "Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере", по мероприятию: "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов".

2. Цель и исходные данные на проведение работ

В настоящее время лососевое хозяйство Магаданской области базируется, в основном, на эксплуатации природных популяций тихоокеанских лососей, численность которых полностью зависит от условий, складывающихся в местах миграции, нагула и нереста. По мере хозяйственного освоения региона усиливается негативное антропогенное воздействие на окружающую среду, способствующее сокращению промысловых запасов лососевых. Рассчитывать на восстановление, а тем более, на увеличение их численности только за счет естественного воспроизводства не целесообразно#.

Целью данной работы является разработка рыбоводно-биологического обоснования на реконструкцию Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной базы (ОЭПАБ) на р. Угликанка (приток р. Ола), мощностью 20 млн. шт. молоди кеты и 1,0 млн. шт. годовиков кижуча, выпускаемой при навеске 5,0 г. для решения основной проблемы - несоответствия температуры основного водоисточника требованиям, необходимым для успешного разведения лососей, замена разрушающихся ж/б бассейнов, монтаж нового рыбоводного оборудования.

3. Этапы работ

Работы должны быть проведены в один этап. Окончание этапа - 25 октября 2009 года.

4. Основные требования к проведению работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно содержать:

- физико-географическую характеристику района ОЭПАБ с отражением климатических, гидрологических, гидрохимических особенностей водотоков бассейна р. Ола и р. Угликанка в частности;

- биологическую характеристику и современное состояние популяций кеты и кижуча бассейна р. Ола;

- гидробиологическую характеристику бассейна р. Ола, включая характеристику кормовой базы и ихтиофауны;

- рекомендации по биотехнике разведения кеты и кижуча на основе регулирования температуры воды на разных этапах биотехнического процесса;

- временные биотехнические нормативы (по видам выпускаемой продукции);

- рыбоводные расчеты необходимого количества производителей лососей, воды на всех стадиях рыбоводного процесса, кормов, лечебно-профилактических препаратов и дезинфицирующих средств;

- расчет потребностей в технологическом и производственном оборудовании.

5. Способ реализации результатов работ

Разработанное рыбоводно-биологическое обоснование будет использовано для подготовки проектно-сметной документации на реконструкцию Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной базы (ОЭПАБ).

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Рыбоводно-биологическое обоснование на проведение реконструкции Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной базы (ОЭПАБ), п. Ола, Магаданская область.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно быть представлено Заказчику не позднее 25 октября 2009 года. Рассмотрение и приемка работ будет осуществляться в соответствии с условиями государственного контракта, заключенного с Исполнителем по результатам проведения открытого конкурса.

8. Технико-экономическое обоснование

Разработка рыбоводно-биологического обоснования на реконструкцию Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной базы является предшествующим этапом реконструкции ОЭПАБ, которая будет осуществлять выпуск жизнестойкой, физиологически полноценной молоди кеты и кижуча в р. Ола, испытывающей мощное антропогенное воздействие.

Деятельность реконструированной ОЭПАБ будет направлена на увеличение и поддержание промысловых запасов самых ценных видов тихоокеанских лососей.

Лот N 22. Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства лососевого рыбоводного завода, Ванинский район, Хабаровский край

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства лососевого рыбоводного завода, Ванинский район, Хабаровский край"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

В настоящее время на япономорском побережье Хабаровского края существует только один небольшой лососевый рыбоводный завод, находящийся в собственности частного предприятия. Организация в данном районе крупномасштабного лососевого хозяйства позволит восстановить подорванные популяции лососевых, прежде всего, приморской кеты, и обеспечит прибрежное рыболовство стабильной сырьевой базой. Рассчитывать на восстановление, а тем более, на увеличение численности кеты только за счет естественного воспроизводства нецелесообразно.

Целью данной работы является разработка рыбоводно-биологического обоснования для строительства Ванинского лососевого рыбоводного завода на р. Чистоводной (Ванинский район, Хабаровский край). Ванинский ЛРЗ мощностью 30 млн. шт. молоди кеты, будет способствовать увеличению численности этого ценного вида, подверженного сильному антропогенному прессу.

3. Этапы работ

Работы должны быть проведены в один этап. Окончание этапа - 25 ноября 2009 года.

4. Основные требования к проведению работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно содержать:

- физико-географическую характеристику района строительства ЛРЗ с отражением климатических, гидрологических, гидрохимических особенностей р. Чистоводной, в частности;

- биологическую характеристику и современное состояние популяций кеты япономорского побережья Хабаровского края;

- динамику вылова кеты япономорского побережья Хабаровского края на протяжении последних 20 лет;

- гидробиологическую характеристику р. Чистоводной, включая характеристику кормовой базы и ихтиофауны с отражением конкурентных отношений молоди кеты и других видов рыб;

- санитарно-биологическое состояние вод р. Чистоводной;

- рекомендации по биотехнике разведения кеты на основе современного отечественного и зарубежного опыта;

- оценку и выбор участков водозабора и водовода для водообеспечния в режиме, обеспечивающем работу рыбоводного завода по воспроизводству 30 млн. шт. молоди кеты с применением перспективных инкубаторов системы NOPAD;

- технологическую схему рыбоводного процесса на всех стадиях рыборазведения с рекомендациями по оптимальной навеске выпускаемых сеголетков и срокам их выпуска, обоснование возможных коэффициентов возврата;

- временные биотехнические нормативы;

- рыбоводные расчеты необходимого количества производителей кеты, воды на всех стадиях рыбоводного процесса, кормов, лечебно-профилактических препаратов и дезинфицирующих средств, рыбоводных емкостей и др.;

- перечень рекомендуемого рыбоводного оборудования.

5. Способ реализации результатов работ

Разработанное рыбоводно-биологическое обоснование будет использовано для подготовки проектно-сметной документации на строительство Ванинского ЛРЗ.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Рыбоводно-биологическое обоснование строительства лососевого рыбоводного завода "Ванинский" на р. Чистоводной, Ванинский район, Хабаровский край.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно быть представлено Заказчику не позднее 25 ноября 2009 года. Рассмотрение и приемка работ будет осуществляться в соответствии с условиями государственного контракта, заключенного с Исполнителем по результатам проведения открытого конкурса.

8. Технико-экономическое обоснование

Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства Ванинского ЛРЗ является предшествующим этапом строительства современного предприятия воспроизводственного назначения, которое будет осуществлять выпуск молоди кеты в р. Чистоводную, испытывающей мощное антропогенное воздействие.

Деятельность нового ЛРЗ будет направлена на увеличение промысловых запасов ценного вида тихоокеанских лососей, использование которых позволит снизить пресс на природные популяции, создать новые рабочие места, увеличить выпуск рыбопродукции и налоговые отчисления, будет способствовать стабилизации и предсказуемости работы рыбохозяйственного комплекса Ванинского района и Хабаровского края в целом.

Лот N 23. Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства осетрового рыбоводного завода на р. Амуре, с. Богородское, Ульчский район, Хабаровский край

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства осетрового рыбоводного завода на р. Амуре, с. Богородское, Ульчский район, Хабаровский край"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

В настоящее время восстановление запасов амурских осетровых - калуги и амурского осетра - невозможно без крупномасштабных работ по искусственному воспроизводству. Рыбохозяйственной наукой рекомендуется выпускать в р. Амур до 15 млн. шт. подрощенной молоди осетровых (Крыхтин, Горбач, 1994). Федеральной целевой программой "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" в бассейне р. Амур предусмотрено строительство 4-х осетровых рыбоводных объектов. В первоначальной редакции ФЦП проектирование и строительство осетрового рыбоводного завода было предусмотрено не в Амурском, а в Ульчском районе Хабаровского края (с. Богородское). Исследования, проведенные ФГУ "Амуррыбвод" по государственному контракту N 79/05, показали необходимость корректировки места строительства, которое наиболее целесообразно выполнить в Амурском районе Хабаровского края (г. Амурск).

Целью данной работы является разработка рыбоводно-биологического обоснования для строительства Амурского осетрового рыбоводного завода на р. Амур (Амурский район, Хабаровский край). Амурский ЛРЗ мощностью 2 млн. шт. подрощенной молоди осетровых, в том числе 1 млн. шт. молоди калуги и 1 млн. шт. молоди амурского осетра, будет способствовать увеличению численности этих ценных видов, подверженных сильному антропогенному прессу.

3. Этапы работ

Работы должны быть проведены в один этап. Окончание этапа - 25 ноября 2009 года.

4. Основные требования к проведению работ

Рыбоводно-биологическое обоснование должно содержать:

- физико-географическую характеристику района строительства ОРЗ с отражением климатических, гидрологических, гидрохимических особенностей р. Амур, в частности;

- биологическую характеристику и современное состояние популяций амурских осетровых - калуги и амурского осетра;

- динамику вылова амурских осетровых на протяжении последних 20 лет;

- гидробиологическую характеристику р. Амур, включая характеристику кормовой базы и ихтиофауны с отражением конкурентных отношений молоди осетровых и других видов рыб;

- санитарно-биологическое состояние вод р. Амур;

- рекомендации по биотехнике разведения амурских осетровых на основе современного отечественного и зарубежного опыта;

- характеристику источника водоснабжения и площадки, выбранной для строительства осетрового рыбоводного завода;

- временные биотехнические нормативы;

- рыбоводные расчеты необходимого количества производителей калуги и амурского осетра, воды на всех стадиях рыбоводного процесса, кормов, лечебно-профилактических препаратов и дезинфицирующих средств, рыбоводных емкостей и др.;

- перечень рекомендуемого рыбоводного оборудования.

5. Способ реализации результатов работ

Разработанное рыбоводно-биологическое обоснование будет использовано для подготовки проектно-сметной документации на строительство Амурского ОРЗ.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Рыбоводно-биологическое обоснование строительства осетрового рыбоводного завода "Амурский" на р. Амур, Амурский район, Хабаровский край.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

8. Технико-экономическое обоснование

Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства Амурского ОРЗ является предшествующим этапом строительства современного предприятия воспроизводственного назначения, которое будет осуществлять выпуск молоди амурских осетровых в р. Амур, испытывающей мощное антропогенное воздействие.

Деятельность нового ОРЗ будет направлена на увеличение промысловых запасов ценных видов амурских осетровых, использование которых позволит снизить пресс на природные популяции, создать новые рабочие места, увеличить выпуск рыбопродукции и налоговые отчисления, будет способствовать стабилизации и предсказуемости работы рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края.

Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 11 июня 2009 г. N 496 в лот 24 настоящего приложения внесены изменения

См. текст лота в предыдущей редакции

Лот N 24. Разработка рыбоводно-биологического обоснования на формирование резервного ремонтно-маточного стада амурских осетровых (амурского осетра и калуги) в условиях европейской части юга России с целью их сохранения и последующего использования для искусственного воспроизводства в бассейне реки Амур

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования на формирование резервного ремонтно-маточного стада амурских осетровых (амурского осетра и калуги) в условиях европейской части юга России с целью их сохранения и последующего использования для искусственного воспроизводства в бассейне реки Амур"

1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

Целью научных исследований является разработка рыбоводно-биологического обоснования на формирование резервного ремонтно-маточного стада амурских осетровых (амурского осетра и калуги) в условиях европейской части юга России с целью их сохранения и последующего использования для искусственного воспроизводства в бассейне реки Амур.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- Оценить производителей амурских осетровых (амурского осетра и калуги) по рыбоводно-биологическим, физиологическим показателям и сравнить их генетико-экологические особенности с близкими видами каспийских осетровых (русского осетра и белуги);

- Определить возможность выращивания молоди амурских осетровых (амурского осетра и калуги) в природно-климатических условиях VI рыбоводной зоны европейской части юга России;

- Дать сравнительную характеристику качества молоди близких видов амурских и каспийских осетровых, полученных от производителей естественной популяции, на первом году выращивания различными методами в контролируемых условиях и при естественном температурном режиме (бассейны, садки) VI рыбоводной зоны европейской части юга России по рыбоводно-биологическим и физиолого-биохимическим показателям;

- Определить критерии для отбора особей амурских осетровых в формируемое резервное ремонтно-маточное стадо.

- На основании полученных данных разработать рыбоводно-биологическое обоснование для ускоренного формирования резервного ремонтно-маточного стада амурских осетровых (амурского осетра и калуги) в условиях европейской части юга России с целью их сохранения и последующего использования для искусственного воспроизводства в бассейне реки Амур.

Исходными данными для проведения работы по указанной теме являются результаты научных исследований по биологии и физиологии амурских (амурский осетр и калуга) и каспийских (русский осетр и белуга) осетровых; эколого-генетические особенности амурских и каспийских осетровых на основании спектра сывороточных белков и гемоглобина крови; результаты экспериментального выращивания молоди амурских осетровых в условиях VI рыбоводной зоны европейской части юга России, полученной от производителей естественной популяции; биотехнические нормативы по выращиванию молоди осетровых рыб в различных рыбоводных зонах; методические рекомендации и разработки по ускоренному формированию ремонтно-маточных стад осетровых рыб.

3. Этапы работ:

Этап 1. Оценить производителей амурских осетровых (амурский осетр, калуга) по рыбоводно-биологическим, физиологическим показателям и сравнить их генетико-экологические особенности с близкими видами каспийских осетровых (русский осетр, белуга). Определить возможность выращивания молоди амурских осетровых (амурского осетра и калуги) в природно-климатических условиях VI рыбоводной зоны европейской части юга России;

Срок выполнения работы: с момента заключения государственного контракта по 30.09.09 г.

Ожидаемые результаты: Характеристика производителей амурских осетровых (амурский осетр, калуга) по рыбоводно-биологическим, физиологическим показателям и сравнение их генетико-экологические# особенностей с близкими видами каспийских осетровых (русский осетр, белуга). Материалы, характеризующие возможность адаптации амурских осетровых (амурский осетр, калуга) к новым экологическим условиям. Обоснование возможности выращивания молоди амурских осетровых (амурский осетр, калуга) в VI рыбоводной зоне европейской части юга России.

Этап 2. Провести сравнительный анализ качества молоди близких видов амурских и каспийских осетровых на первом году выращивания по рыбоводно-биологическим и физиолого-биохимическим показателям. Определить критерии для отбора особей амурских осетровых в формируемое резервное ремонтно-маточное стадо. Разработать рыбоводно-биологическое обоснование для ускоренного формирования резервного ремонтно-маточного стада амурских осетровых (амурский осетр, калуга) в условиях европейской части юга России с целью их сохранения и последующего использования для искусственного воспроизводства в бассейне реки Амур.

Срок выполнения работы: 01.10.09 г. - 30.11.09 г.

Ожидаемые результаты: Сравнительная оценка качества молоди близких видов амурских и каспийских осетровых на первом году выращивания по рыбоводно-биологическим и физиолого-биохимическим показателям. Критерии для отбора особей амурских осетровых в формируемое резервное ремонтно-маточное стадо. Рыбоводно-биологическое обоснование для ускоренного формирования резервного ремонтно-маточного стада амурских осетровых (амурский осетр, калуга) в условиях европейской части юга России с целью их сохранения и последующего использования для искусственного воспроизводства в бассейне реки Амур.

4. Основные требования к проведению работ

Исследования должны отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов.

Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом.

5. Способ реализации результатов работ

Результатом работы станет рыбоводно-биологическое обоснование на формирование резервного ремонтно-маточного стада амурских осетровых (амурского осетра и калуги) в условиях европейской части юга России с целью их сохранения и последующего использования для искусственного воспроизводства в бассейне реки Амур.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

В соответствии с календарным планом Заказчику предоставляется отчет Исполнителя.

По итогам выполнения работ будет представлено рыбоводно-биологическое обоснование на формирование резервного ремонтно-маточного стада амурских осетровых (амурского осетра и калуги) в условиях европейской части юга России с целью их сохранения и последующего использования для искусственного воспроизводства в бассейне реки Амур.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ.

8. Технико-экономическое обоснование

Разработка рыбоводно-биологического обоснования позволит в условиях юга России в более короткие сроки сформировать резервное ремонтно-маточное стадо амурских осетровых для сохранения, а впоследствии, и восстановления численности популяций этих рыб (пострадавших в результате массового неучтенного изъятия) путем искусственного воспроизводства в бассейне реки Амур.

Лот N 25. Разработка рыбоводно-биологического обоснования на получение в ранние сроки и выращивание молоди стерляди, черного и белого амура, судака и сазана по комбинированной технологии с использованием индустриальных и выростных хозяйств, направленное на увеличение рыбопродукции естественных водоемов Верхневолжского и Московско-Окского бассейнов

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования на получение в ранние сроки и выращивание молоди стерляди, черного и белого амура, судака и сазана по комбинированной технологии с использованием индустриальных и выростных хозяйств, направленное на увеличение рыбопродукции естественных водоемов Верхневолжского и Московско-Окского бассейнов"

1. Основание для выполнения работ

2. Цель и исходные данные для проведения НИОКР

Основной целью данной работы является разработка рыбоводно-биологического обоснования на получение в ранние сроки и выращивание молоди стерляди, черного и белого амуров, судака и сазана по комбинированной технологии с использованием индустриальных и выростных хозяйств, направленное на увеличение рыбопродукции естественных водоемов Верхне-Волжского# и Московско-Окского бассейнов. В итоге выполненной работы будут предложены технологические схемы, рыбоводно-биологическое и финансово-экономическое обоснования мероприятий, направленных на увеличение производства в ранние сроки молоди стерляди, черного и белого амуров, судака и сазана, бионормативы и технологии получения выше перечисленных# объектов аквакультуры, что будет способствовать увеличению производства молоди ценных объектов аквакультуры.

Проведение работ по увеличению количественного развития и улучшению качественного состава зоопланктона, методами интродукции наиболее продуктивных видов, позволяет повысить обеспеченность рыб зоопланктонным кормом. Однако по мере выедания зоопланктонных организмов рыбой происходит спад их развития, и во второй половине выростного сезона имеет место недостаток естественного корма в питании рыб.

Поиск путей и способов продления периода питания рыб естественным кормом является важной задачей повышения естественной и общей рыбопродуктивности водоемов.

Важным резервом повышения естественной кормовой базы является использование искусственных субстратов для усиления развития организмов перифитона и откладки на них яиц насекомыми. При проведении работ, по увеличению развития кормовых для рыб организмов перифитона, будут проведены опыты по изучению влияния времени экспозиции искусственных субстратов на колонизацию беспозвоночными, определены таксономические группы, видовое разнообразие организмов и их плотность на разных субстратах. Разработка методов усиления развития организмов перифитона, установки субстратов на определенной площади по отношению к общей площади поверхности пруда имеет первостепенное значение для их наиболее эффективного использования.

Для достижения поставленной цели в 2009 году предстоит решить следующие задачи:

- разработать рыбоводно-биологическое и финансово-экономическое обоснования мероприятий, направленные на увеличение производства в ранние сроки молоди ценных объектов аквакультуры;

- подготовить бионормативы и технологию получения и выращивания молоди судака интенсивными методами;

- разработать способ повышения продуктивности выростных прудов за счет усиления развития перифитона;

- представить характеристику репродуктивных свойств черного и белого амуров при их выращивании в бассейновых и индустриальных хозяйствах.

3. Этапы работ

1 этап. Изучить репродуктивные свойства производителей черного и белого амура, выращенных в условиях бассейнового индустриального хозяйства.

Разработать бионормативы и технологию получения и выращивания молоди судака интенсивными методами.

Разработать технологические схемы, календарные планы получения молоди ценных объектов аквакультуры в ранние сроки.

Срок окончания этапа: с момента заключения государственного контракта по 31.07.2009.

2 этап. Подготовить рыбоводно-биологическое и финансово-экономическое обоснование на увеличение производства молоди стерляди, черного и белого амуров, судака и сазана для зарыбления естественных водоемов Верхне-Волжского# и Московско-Окского бассейнов.

Провести опыты по разработке методов регулирования водных экосистем за счет повышения продукции кормовых для рыб организмов зоопланктона в комплексе с усилением развития перифитона.

Срок окончания этапа - 30.11.2009

4. Основные требования проведения работ

Условия проведения экспериментов, количество опытных и контрольных рыб, повторность опытов и другие показатели, должны обеспечивать достоверность полученных результатов, а в производственных условиях - биотехнологическим нормативам (или близким к ним). Если нет, то это должно быть обязательно отмечено и учтено при оценке полученных результатов.

Полученный в результате экспериментальных работ материал должен быть достаточным для разработки рыбоводно-биологического и финансово-экономического обоснования, мероприятий по увеличению производства молоди стерляди, черного и белого амуров, судака и сазана для зарыбления естественных водоемов Верхне-Волжского# и Московско-Окского бассейнов, бионормативов и технологии получения и выращивания молоди судака интенсивными методами.

5. Способ реализации результатов работ

Результаты выполненных работ будут направлены на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса России.

Полученные материалы могут быть внедрены и использованы на рыбоводных предприятиях различного типа.

Реализация мероприятий, представленных в РБО, позволит увеличить производство молоди стерляди, черного и белого амуров, судака и сазана для зарыбления естественных водоемов Верхне-Волжского# и Московско-Окского бассейнов Центральной полосы России.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ

Отчет, включающий рыбоводно-биологическое и финансово-экономическое обоснования, мероприятий по увеличению производства молоди стерляди, черного и белого амуров, судака и сазана для зарыбления естественных водоемов Верхне-Волжского# и Московско-Окского бассейнов, бионормативы и технологию получения и выращивания молоди судака интенсивными методами, способ повышения продуктивности выростных прудов за счет усиления развития перифитона, характеристику репродуктивных свойств черного и белого амуров при их выращивании в бассейновых индустриальных хозяйствах.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Отчет Исполнителя представляется Заказчику, который принимает работу на основании оформления акта сдачи-приемки.

8. Технико-экономическое обоснование

На основании разработанных рыбоводно-биологического и финансово- экономического обоснований может быть создана научно-производственная база по созданию комплексного предприятия нового типа, что позволит удовлетворить потребности естественных водоемов Верхне-Волжского# и Московско-Окского бассейнов в молоди стерляди, черного и белого амуров, судака и сазана, полученной в ранние сроки. Предложены способы повышения продуктивности выростных прудов, разработаны бионормативы выращивания молоди судака интенсивными методами, приведена оценка влияния индустриальных условий выращивания на репродуктивные свойства черного и белого амуров.

Этапы работ

N п.п.	Наименование работ (этапов работ) Основное содержание работ (этапов работ)	Дата начала этапа	Дата окончания этапа	Цена контракта, тыс. руб.	Результаты работ. Документы, подтверждающие выполнение работ (этапов работ)
1.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна	С момента подписания контракта	30.11.09	4000	Определение кормовой базы водных объектов рыбохозяйственного значения, приемной емкости водного объекта в зависимости от кормовой базы, оценка масштабов естественного воспроизводства ценных видов водных биологических ресурсов Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна и определение необходимых объектов
2.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Байкальского рыбохозяйственного бассейна	С момента подписания контракта	30.11.09	1640	Определение кормовой базы озера Байкал, его приемной емкости в зависимости от кормовой базы, оценка масштабов естественного воспроизводства ценных видов водных биологических ресурсов Байкальского рыбоводного бассейна и определение необходимых объемов пополнения их запасов за счет искусственного воспроизводства
3.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна	С момента подписания контракта	30.11.09	3000	Определение кормовой базы водных объектов рыбохозяйственного значения, приемной емкости водного объекта в зависимости от кормовой базы, оценка масштабов естественного воспроизводства ценных видов водных биологических ресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна и определение необходимых объемов пополнения их запасов за счет искусственного воспроизводства
4.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Восточно- Сибирского рыбохозяйственного бассейна	С момента подписания контракта	30.11.09	2200	Определение кормовой базы водных объектов рыбохозяйственного значения, приемной емкости водного объекта в зависимости от кормовой базы, оценка масштабов естественного воспроизводства ценных видов водных биологических ресурсов Восточно- Сибирского рыбохозяйственного бассейна и определение необходимых объемов пополнения их запасов за счет искусственного воспроизводства
5.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна	С момента подписания контракта	30.11.09 г.	4050	Определение кормовой базы водных объектов рыбохозяйственного значения, приемной емкости водного объекта в зависимости от кормовой базы, оценка масштабов естественного воспроизводства ценных видов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и определение необходимых объемов пополнения их запасов за счет искусственного воспроизводства
6.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна	С момента подписания контракта	30.11.09 г.	2000	Определение кормовой базы водных объектов рыбохозяйственного значения, приемной емкости водного объекта в зависимости от кормовой базы, оценка масштабов естественного воспроизводства ценных видов водных биологических ресурсов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и определение необходимых объемов пополнения их запасов за счет искусственного воспроизводства
7.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Западного рыбохозяйственного бассейна	С момента подписания контракта	30.11.09 г.	1400	Определение кормовой базы водных объектов рыбохозяйственного значения, приемной емкости водного объекта в зависимости от кормовой базы, оценка масштабов естественного воспроизводства ценных видов водных биологических ресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна и определение необходимых объемов пополнения их запасов за счет искусственного воспроизводства
8.	Проведение комплексных исследований приемных емкостей водных объектов рыбохозяйственного значения Северного рыбохозяйственного бассейна	С момента подписания контракта	30.11.09 г.	1600	Определение кормовой базы водных объектов рыбохозяйственного значения, приемной емкости водного объекта в зависимости от кормовой базы, оценка масштабов естественного воспроизводства ценных видов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна и определение необходимых объемов пополнения их запасов за счет искусственного воспроизводства
9.	Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна	С момента подписания контракта	30.11.09	3430	Предложение по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна
10.	Разработка рекомендаций по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Разработка методики формирования однополых стад осетровых на основе гиногенеза	С момента подписания контракта	30.11.09	5430	Предложение по увеличению объема выпуска молоди, полученной от ремонтно-маточных стад ценных видов водных биологических ресурсов в водных объектах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Методика формирования однополых стад осетровых на основе геногинеза
11.	Проведение комплексного анализа технико-экономических показателей деятельности имеющихся государственных рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биоресурсов	С момента подписания контракта	30.11.2009	1000	Определение показателей производственных мощностей государственных рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в разрезе субъектов Российской Федерации, факторы их изменения и уровень использования, рекомендации по освоению производственных мощностей рыбоводных заводов и увеличению выпуска молоди ценных видов водных биоресурсов, выпуск сборника "Показатели производственных мощностей организаций по искусственному воспроизводству биоресурсов"
12.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства рыбоводного завода по воспроизводству камбалы-калкан, пос. Катково-Щель, Лазаревский район, Краснодарский край	С момента подписания контракта	30. 09.09	340	Рыбоводно-биологическое обоснование строительства рыбоводного завода по воспроизводству камбалы-калкан, предусматривающее сохранение популяции на уровне 0,150 млн. штук в год и обеспечение интенсивного промысла с изъятием до 25 процентов промыслового запаса (200 тонн в год)
13.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Кизилташского нагульно-воспроизводственного кефалевого хозяйства, пос. Джигинка, Анапский район Краснодарского края	С момента подписания контракта	20.09.09	365	Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции Кизилташского нагульно-воспроизводственного кефалевого хозяйства, предусматривающее обеспечение воспроизводства и поддержание запаса черноморской кефали, камбалы-калкана. Проектная мощность по выпуску молоди - 3 млн. штук в год, в том числе камбалы- калкана - 0,5 млн. штук в год, черноморских кефалей - 2,5 млн. штук в год и пиленгаса - 0,5 млн. штук в год
14.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Ачуевского осетрового рыбоводного завода, пос. Ачуево, Славянский район Краснодарского края	С момента подписания контракта	25.09.09	350	Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции Ачуевского осетрового рыбоводного завода, предусматривающее# ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб в количестве 1,5 тыс. штук в год общей массой 5 тонн, обеспечивающего выпуск молоди осетровых в количестве 1 млн. штук в год
15.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Гривенского осетрового рыбоводного завода, станица Гривенская, Калининский район Краснодарского края	С момента подписания контракта	15.09.09	330	Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции Гривенского осетрового рыбоводного завода, предусматривающее увеличение производства посадочного материала осетровых видов рыб (1,132 млн. штук молоди осетров в год, 0,077 млн. штук молоди севрюги в год)
16.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Рогожкинского рыбоводного завода, пос. Топольки, Азовский район Ростовской области	С момента подписания контракта	15.09.09	340	Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции Рогожкинского рыбоводного завода, предусматривающее выпуск сеголетков в количестве 1 млн. штук в год и частиковых видов рыб в количестве 42 млн. штук в год
17.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Темрюкского осетрового рыбоводного завода, г. Темрюк, Краснодарский край	С момента подписания контракта	25.09.09	345	Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции Темрюкского осетрового рыбоводного завода, предусматривающее содержание ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб в количестве 2,5 тыс. штук в год общей массой 7 тонн, обеспечивающее выпуск молоди осетровых (5 млн. штук молоди осетра в год, 1 млн. штук молоди севрюги в год и 1 млн. штук молоди стерляди в год)
18.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Дагестанского рыбоводного завода, г. Махачкала, Республика Дагестан	С момента подписания контракта	10.10.09	340	Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции Дагестанского рыбоводного завода, предусматривающее увеличение выпуска сеголеток осетровых и растительноядных видов рыб в Каспийское море. Проектная мощность рыбоводного завода 14 млн. штук сеголеток в год (осетр, севрюга, кутум, сазан, лещ, красноперка, рыбец, вобла)
19.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Рязановского экспериментально- производственного рыбоводного завода, пос. Славянка, Хасанский район Приморского края	С момента подписания контракта	25.09.09	340	Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции Рязановского экспериментально-производственного рыбоводного завода, предусматривающее совершенствование технических процессов и увеличение производственной мощности завода. Производство посадочного материала - 30 млн. штук оплодотворенной икры кеты и симы в год
20.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства лососевого рыбоводного завода "Апачинский" на р. Большой Усть-Большерецкий район, Камчатский край	С момента подписания контракта	20.10.09	650	Рыбоводно-биологическое обоснование строительства лососевого рыбоводного завода "Апачинский" на р. Большой Усть-Большерецкий район, предусматривающее ежегодный выпуск 20 млн. штук молоди кеты, 1 млн. штук чавычи и 1,5 млн. штук нерки.
21.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования реконструкции Ольской экспериментальной производственно- акклиматизационной базы, пос. Ола, Магаданская область	С момента подписания контракта	25.10.09	360	Рыбоводно-биологическое обоснование реконструкции Ольской экспериментальной производственно- акклиматизационной базы, предусматривающее повышение жизнестойкости и увеличение навески выпускаемой молоди, повышение эффективности работ по искусственному разведению лососей. Планируемая проектная мощность базы - 20 млн. штук покатной молоди лосося (кеты) в год
22.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства лососевого рыбоводного завода, Ванинский район, Хабаровский край	С момента подписания контракта	25.11.09	650	Рыбоводно-биологическое обоснование строительства лососевого рыбоводного завода, Ванинский район, Хабаровский край, предусматривающее восстановление популяции лососевых. Проектная мощность объекта - 30 млн. штук молоди осенней кеты в год
23.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства осетрового рыбоводного завода на р. Амуре, с. Богородское, Ульчский район, Хабаровский край	С момента подписания контракта	25.11.09	650	Рыбоводно-биологическое обоснование строительства осетрового рыбоводного завода на р. Амуре, с. Богородское, предусматривающее восстановление популяции амурского осетра. Проектная мощность объекта - 2 млн. штук осетровых в год (1 млн. штук молоди калуги и 1 млн. штук молоди амурского осетра)
24.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования на формирование резервного ремонтно-маточного стада амурских осетровых (амурского осетра и калуги) в условиях европейской части юга России с целью их сохранения и последующего использования для искусственного воспроизводства в бассейне реки Амур.	С момента подписания контракта	30.11.09	3500	Рыбоводно-биологическое обоснование на ускоренное формирование резервного ремонтно-маточного стада амурских осетровых (амурского осетра и калуги) в условиях европейской части юга России с целью их сохранения и последующего использования для искусственного воспроизводства в бассейне реки Амур.
25.	Разработка рыбоводно-биологического обоснования на получение в ранние сроки и выращивание молоди стерляди, черного и белого амура, судака и сазана по комбинированной технологии с использованием индустриальных и выростных хозяйств, направленное на увеличение рыбопродукции естественных водоемов Верхневолжского и Московско-Окское# бассейнов	С момента подписания контракта	30.11.09	1300	Рыбоводно-биологическое и финансово- экономическое обоснование мероприятий, направленных на увеличение производства в ранние сроки молоди стерляди, черного и белого амура, судака и сазана для зарыбления естественных водоемов Верхневолжского и Московско-Окское# бассейнов Бионормативы и технология получения и выращивания молоди судака интенсивными методами. Способ повышения продуктивности выростных прудов за счет усиления развития перифитона. Характеристика репродуктивных свойств черного и белого амура при их выращивании в бассейновых индустриальных хозяйствах

Приложение N 6

к Конкурсной документации

                       ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

                                N ____

на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: _______________________________________

г. Москва                                     "__" ______________ 2009 г.

Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство),  именуемый

в дальнейшем "Заказчик", в лице, _________ с одной стороны, _____________

и _______________________________________________________________________

 (полное наименование (сокращенное) для юридического лица, фамилия, имя,

                   отчество для физического лица)

в лице _________________________________________________________________,

                (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.;

                     физическим лицом не заполняется)

действующего на основании ______________________________________________,

                            (для юридических лиц - Устав, доверенность;

_________________________________________________________________________

    для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации,

    доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство

      о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных

                           предпринимателей)

признанное ___________________________________________ открытого конкурса

          (единственным участником / либо победителем)

на   выполнение   в   2009  году   научно-исследовательских   и   опытно-

конструкторских  работ   по  теме:  "Проведение  исследований  в  области

экономики,  финансов  и  управления   рыбохозяйственным  комплексом"  для

нужд Федерального агентства по рыболовству по лоту N  ___ (Протокол _____

от "_" ______ 2009 г. N ), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой

стороны,   именуемые   в  дальнейшем   "Стороны",   заключили   настоящий

государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме: _________________________________________.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющиеся предметом государственного контракта, определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.

1.3. Срок сдачи работ по государственный# контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.

1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.

2. Стоимость работы и порядок расчетов

      2.1. 3а  выполненную  работу,   являющуюся   предметом   настоящего

государственного контракта, Заказчик выплачивает Исполнителю ____________

                                                               (цифрами)

0,00 руб. (_____________________________________________________ рублей),

                               (сумма прописью)

согласно  протоколу  согласования   контрактной   цены   (Приложение  3),

являющемуся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.3. Оплата работ производится поэтапно в соответствии с календарным планом и протоколом согласования контрактной цены с приложениями сметы затрат и расшифровок.

2.4. Заказчик вправе проавансировать работы в размере 30% от общей стоимости государственного контракта.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия государственного контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с государственным контрактом, определены техническим заданием и календарным планом.

3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки результатов работы (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по НИОКР), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом.

3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной в п. 3.2 настоящего государственного контракта, акт сдачи-приемки подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего государственного контракта.

3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.

3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика.

В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.

3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.

Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам государственного контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему государственному контракту.

4.1.2. Выполнять предусмотренные настоящим государственным контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом.

4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему государственному контракту третьих лиц (соисполнителей).

4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование.

При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.

4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему государственному контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.

4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.

4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.

4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ.

4.1.10. Не заключать на время действия настоящего государственного контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, и использованию результатов этих работ.

4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего государственного контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлекаемых третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.

4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.

4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

5. Ответственность Сторон и разрешение споров

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего государственного контракта.

5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 2/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа), за каждый день просрочки.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы.

5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения# указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.

5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим государственным контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право по решению суда и (или) по согласию Сторон расторгнуть настоящий государственный контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего государственного контракта.

5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего государственного контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.

5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим государственным контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему государственному контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.

6. Права Сторон на результаты работ

6.1. Вопрос о принадлежности прав на результаты, полученные при выполнении НИОКР (этапов НИОКР), а также порядок правовой охраны использования и распоряжения ими, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Исключительные права на результаты научно-технической деятельности, полученные при исполнении настоящего государственного контракта закреплены за Российской Федерацией в лице Заказчика.

Условия распоряжения этими правами определяются договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Условия конфиденциальности

7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему государственному контракту.

7.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны, за исключением информации, которая является секретной.

7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после истечения срока действия настоящего государственного контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.

7.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем, и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.

8. Прочие условия

8.1. Работы по настоящему государственному контракту оплачиваются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству.

8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему государственному контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

8.4. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Срок действия государственного контракта и юридические адреса Сторон

9.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "__" ___________ 2009 г.

9.2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчика:

107996, г. Москва, Рождественский бул. 12,

ИНН ____________________,

л/с _____________________,

р/с _____________________,

КПП ____________________,

БИК ____________________.

Исполнителя:

________________________

10. Приложение

10.1. К настоящему государственному контракту прилагаются:

1) Техническое задание на _________ листах

2) Календарный план на ___________ листах

3) Протокол согласования контрактной цены выполнения работ (с приложениями).

      Исполнитель:                           Заказчик:

      _________________________              Руководитель

      (Должность, сокращенное                Федерального агентства

      наименование организации)              по рыболовству

      _______________ (Ф.И.О.)               __________ А.А. Крайний

        (подпись)

     М.П.                                   М.П.

      "__"________ 2009 г.                    "__"________ 2009 г.

                                             Куратор:

                                             Заместитель начальника

                                             управления контроля, надзора

                                             рыбоохраны и воспроизводства

                                             __________ Ю.А. Коротаев

                                              (подпись)

Приложение N 1

к государственному контракту

                                             ____________________________

                                              (сокращенное наименование

                                                    организации)

                                              N ______________

                                              от "__"_________ 2009 г.

Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов".

1. Основание для проведения работ.

2. Цель и исходные данные на проведение работ.

3. Этапы работ.

4. Основные требования к проведению работ.

5. Способ реализации результатов работ.

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ.

8. Технико-экономическое обоснование.

      Исполнитель:                           Заказчик:

      _________________________              Руководитель

      (Должность, сокращенное                Федерального агентства

      наименование организации)              по рыболовству

      _______________ (Ф.И.О.)               __________ А.А. Крайний

        (подпись)

     М.П.                                   М.П.

      "__"________ 2009 г.                    "__"________ 2009 г.

                                             Куратор:

                                             Заместитель начальника

                                             управления контроля, надзора

                                             рыбоохраны и воспроизводства

                                             __________ Ю.А. Коротаев

                                              (подпись)

Приложение N 2

к государственному контракту

                                             ____________________________

                                              (сокращенное наименование

                                                    организации)

                                              N ______________

                                              от "__"_________ 2009 г.

Календарный план

на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: ____________________________________________

Контрактная цена ______________ руб.

N п/п	Наименование работ (этапов работ)	Дата начала этапа	Дата окончания этапа	Цена по контракту руб.	Результаты работ
I

      Исполнитель:                           Заказчик:

      _________________________              Руководитель

      (Должность, сокращенное                Федерального агентства

      наименование организации)              по рыболовству

      _______________ (Ф.И.О.)               __________ А.А. Крайний

        (подпись)

     М.П.                                   М.П.

      "__"________ 2009 г.                    "__"________ 2009 г.

                                             Куратор:

                                             Заместитель начальника

                                             управления контроля, надзора

                                             рыбоохраны и воспроизводства

                                             __________ Ю.А. Коротаев

                                              (подпись)

Приложение N 3

к государственному контракту

                                             ____________________________

                                              (сокращенное наименование

                                                    организации)

                                              N ______________

                                              от "__"_________ 2009 г.

                                Протокол

    согласования контрактной цены выполнения научно-исследовательских

                     и опытно-конструкторских работ

   по теме:___________________________________________________________

                  (наименование научно-исследовательских и

                        опытно-конструкторских работ)

      Мы, нижеподписавшиеся,  от лица Заказчика руководитель Федерального

агентства  по  рыболовству  Крайний  Андрей  Анатольевич,   и   от   лица

Исполнителя _____________________________________________________________

                 (должность, Ф.И.О., полное наименование организации,

                         сокращенное наименование организации)

удостоверяем,  что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной

цены  на  выполнение  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских

работ в сумме ______________ 0,00 руб. (_________________________ рублей)

                (цифрами)                   (сумма прописью)

в том числе по этапам работ:

Номер этапа работ	Дата начала этапа	Дата окончания этапа	Сумма этапа работ (руб.)


Всего:

К настоящему протоколу прилагается смета затрат с расшифровками.

НДС не облагается (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком и относится к предмету государственного контракта.

      Исполнитель:                           Заказчик:

      _________________________              Руководитель

      (должность, сокращенное                Федерального агентства

      наименование организации)              по рыболовству

      _______________ (Ф.И.О.)               __________ А.А. Крайний

        (подпись)

     М.П.                                   М.П.

      "__"________ 2009 г.                    "__"________ 2009 г.

                                             Куратор:

                                             Заместитель начальника

                                             управления контроля, надзора

                                             рыбоохраны и воспроизводства

                                             __________ Ю.А. Коротаев

                                              (подпись)

Приложение N 1

к протоколу согласования контрактной

цены по государственному контракту

                                             ____________________________

                                              (сокращенное наименование

                                                    организации)

                                              N ______________

                                              от "__"_________ 2009 г.

Смета затрат

на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: _______________________________________________

N	Наименование статей расходов	Всего (руб.)	Сумма этапа (руб.)
N	Наименование статей расходов	Всего (руб.)	I этап	II этап	III этап	IV этап
1	Материалы
2	Фонд оплаты труда (ФОТ)
3	Отчисление на социальные нужды
4	Прочие прямые расходы
5	Накладные расходы
6	ИТОГО: себестоимость
7	Прибыль (рентабельность %)
8	Сторонние организации
9	ВСЕГО: контрактная цена

      Исполнитель:                           Куратор:

      _________________________              Заместитель начальника

      (Должность, сокращенное                управления контроля, надзора

      наименование организации)              рыбоохраны и воспроизводства

      _______________ (Ф.И.О.)               __________ Ю.А. Коротаев

        (подпись)                             (подпись)

     М.П.

      "__"________ 2009 г.

Приложение N 2

к протоколу согласования контрактной

цены по государственному контракту

                                             ____________________________

                                              (сокращенное наименование

                                                    организации)

                                              N ______________

                                              от "__"_________ 2009 г.

                                Расчет

         контрактной цены на выполнение научно-исследовательских

                   и опытно-конструкторских работ

         по теме: ______________________________________________

руб.

N		Наименование статей затрат	На планируемый период
1		Материалы
2		Спецоборудование	нет
3		Фонд оплаты труда (ФОТ)
3	1	Основная заработная плата (ОЗП)
3	2	Дополнительная заработная плата
3	3	Текущее премирование
4		Отчисление на социальные нужды
4	1	Фонд социального страхования
4	2	Медицинское страхование
4	3	Обязательное социальное страхование о несчастных случаев
4	4	Пенсионный фонд
5		Прочие прямые расходы
5	1	Командировочные расходы
5	2	Затраты на связь
5	3	Прочие расходы
6		Накладные расходы
6	1	Амортизация
6	2	Налоги, сборы, платежи и другие отчисления
6	3	Прочие расходы
7		ИТОГО: себестоимость
8		Отчисления во внебюджетные фонды	нет
9		Прибыль (рентабельность %)
10		НДС
11		Сторонние организации
12		ВСЕГО: контрактная цена

      Исполнитель:                           Куратор:

      _________________________              Заместитель начальника

      (Должность, сокращенное                управления контроля, надзора

      наименование организации)              рыбоохраны и воспроизводства

      _______________ (Ф.И.О.)               __________ Ю.А. Коротаев

        (подпись)                             (подпись)

     М.П.

      "__"________ 2009 г.

Приложение N 3

к протоколу согласования контрактной

цены по государственному контракту

                                             ____________________________

                                              (сокращенное наименование

                                                    организации)

                                              N ______________

                                              от "__"_________ 2009 г.

                                Расчет

                          затрат на материалы

            по теме: ______________________________________

руб.

N	Материалы	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6

      Исполнитель:                           Куратор:

      _________________________              Заместитель начальника

      (должность, сокращенное                управления контроля, надзора

      наименование организации)              рыбоохраны и воспроизводства

      _______________ (Ф.И.О.)               __________ Ю.А. Коротаев

        (подпись)                             (подпись)

     М.П.

      "__"________ 2009 г.

Приложение N 4

к протоколу согласования контрактной

цены по государственному контракту

                                             ____________________________

                                              (сокращенное наименование

                                                    организации)

                                              N ______________

                                              от "__"_________ 2009 г.

                                 Расчет

                        затрат на заработную плату

            по теме: _________________________________________

руб.

N	Занимаемая должность	Оклад (руб.)	Надбавки (коэфф.)	Численность	Кол-во месяцев
1	2	3	4	5	6

                                      Основная зарплата

                                      Средняя зарплата

                                      Чел/мес.

      Исполнитель:                           Куратор:

      _________________________              Заместитель начальника

      (Должность, сокращенное                управления контроля, надзора

      наименование организации)              рыбоохраны и воспроизводства

      _______________ (Ф.И.О.)               __________ Ю.А. Коротаев

        (подпись)                             (подпись)

     М.П.

      "__"________ 2009 г.

Приложение N 5

к протоколу согласования контрактной

цены по государственному контракту

                                             ____________________________

                                              (сокращенное наименование

                                                    организации)

                                              N ______________

                                              от "__"_________ 2009 г.

                                 Расчет

                         затрат на командировки

           по теме: __________________________________________

                                                                     руб.

N	Пункт командировки и цель назначения	Кол-во дней	Кол-во человек	Стои- мость проезда в оба конца	Суточные (руб.)	Квартир- ные (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8

                                                       Всего:

      Исполнитель:                           Куратор:

      _________________________              Заместитель начальника

      (Должность, сокращенное                управления контроля, надзора

      наименование организации)              рыбоохраны и воспроизводства

      _______________ (Ф.И.О.)               __________ Ю.А. Коротаев

        (подпись)                             (подпись)

     М.П.

      "__"________ 2009 г.

Приложение N 6

к протоколу согласования контрактной

цены по государственному контракту

                                             ____________________________

                                              (сокращенное наименование

                                                    организации)

                                              N ______________

                                              от "__"_________ 2009 г.

                                 Расчет

                 по работам выполняемыми соисполнителями

               по теме: _________________________________

                                                                     руб.

N	Полное наименование организации соисполнителя	Наименование выполняемых работ	Срок выполнения	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5

                                                      Всего:

      Исполнитель:                           Куратор:

      _________________________              Заместитель начальника

      (Должность, сокращенное                управления контроля, надзора

      наименование организации)              рыбоохраны и воспроизводства

      _______________ (Ф.И.О.)               __________ Ю.А. Коротаев

        (подпись)                             (подпись)

     М.П.

      "__"________ 2009 г.

Наименование, юридический адрес,         Наименование, юридический адрес,

банковские реквизиты Исполнителя         банковские реквизиты Заказчика

                              Акт N ________

           сдачи-приемки результатов научно-исследовательских

                     и опытно-конструкторских работ

                 по государственному контракту N ______

                                            от "__"__________ 2009 г.

                           Этап N ___________

    по теме: ________________________________________________________

      Мы,    нижеподписавшиеся,   представитель   Исполнителя   в    лице

_________________________________________________________________________

 (должность руководителя, Ф.И.О, организационно-правовая форма и полное

      наименование - для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица)

с одной стороны, и   представитель   Заказчика   в   лице    руководителя

Федерального агентства по рыболовству Крайнего Андрея   Анатольевича,   с

другой стороны, составили настоящий акт о том, что:  выполненная   работа

удовлетворяет условиям государственного контракта, технического  задания,

календарного плана и в надлежащем порядке оформлена.

      Работа, выполненная по   настоящему  государственному контракту, не

облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16

п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Контрактная цена                    ____________ руб. ___________________

                                      (цифрами)         (сумма прописью)

Получено ранее за выполненные этапы ____________ руб. ___________________

                                      (цифрами)         (сумма прописью)

Годовая сумма аванса составила      ____________ руб. ___________________

                                      (цифрами)         (сумма прописью)

Зачет аванса ________________ этапа ____________ руб. ___________________

            (N текущего этапа)        (цифрами)         (сумма прописью)

Сумма _______________________ этапа ____________ руб. ___________________

        (N текущего этапа)            (цифрами)         (сумма прописью)

Следует к перечислению              ____________ руб. ___________________

                                      (цифрами)         (сумма прописью)

Отчет по государственному контракту N ______ на ____ стр. принят.

      Куратор:

      Заместитель начальника

      управления контроля, надзора,

      рыбоохраны и воспроизводства

      __________ Ю.А. Коротаев

      (подпись)

      Исполнитель:                                Заказчик:

      _________________________                   Руководитель

      (Должность, сокращенное                     Федерального агентства

      наименование организации)                   по рыболовству

      ______________ (Ф.И.О.)                     __________ А.А. Крайний

        (подпись)

      М.П.                                        М.П.

      "__"________ 2009 г.                         "__"________ 2009 г.

                        Соглашение N ___________

      об изменениях к государственному контракту N ______________________

от "__" ______________ 2009 г.

по теме: "_________________________________________________________"

Федеральное агентство  по рыболовству (далее - Росрыболовство), именуемый#

в  дальнейшем   "Заказчик",   в   лице   руководителя   Крайнего   Андрея

Анатольевича,   действующего   на   основании   Положения,  утвержденного

постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 11.06.2008 N 444,

с одной стороны, и ______________________________________________________

                (полное наименование (сокращенное) для юридического лица,

                      фамилия, имя, отчество для физического лица)

в лице _________________________________________________________________,

                  (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.;

                      физическим лицом не заполняется)

действующего на основании ______________________________________________,

                           (для юридических лиц - Устав, доверенность;

_________________________________________________________________________

    для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации,

    доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство

      о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных

                           предпринимателей)

с  другой   стороны,   заключили  между  собой  следующее  соглашение  по

государственному контракту N _____________.

В связи с возникшей в процессе работы необходимостью ____________________

_________________________________________________________________________

                      (основание для соглашения)

сумма государственного контракта увеличивается на _____________ 0,00 руб.

                                                    (цифрами)

(________________________________ руб. 00 коп.).

         (сумма прописью)

Срок действия контракта по "__" ____________ 2009 г.

Общая   стоимость   работ   по  государственному  контракту,   подлежащих

выполнению Исполнителем, составит _____________________________ 0,00 руб.

(______________________________________________ руб. 00 коп.)

                (сумма прописью)

со следующей разбивкой по этапам:

Этап 1 дата начала и окончания этапа _________________ 0.00 руб.

Этап 2 дата начала и окончания этапа _________________ 0.00 руб.

Этап 3 дата начала и окончания этапа _________________ 0.00 руб.

Этап

      Настоящее  соглашение  является основанием  для проведения взаимных

расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчика:

107996, г. Москва, Рождественский бул. 12,

ИНН __________________,

л/с __________________,

р/с __________________,

КПП __________________,

БИК __________________.

Исполнителя:

_______________________

Приложения:

1. Техническое задание на _____ листах

2. Календарный план на ________ листах

3. Протокол соглашения контрактной цены выполнения работ.

4.

      Исполнитель:                           Заказчик:

      _________________________              Руководитель

      (Должность, сокращенное                Федерального агентства

      наименование организации)              по рыболовству

      ______________ (Ф.И.О.)                __________ А.А. Крайний

        (подпись)

      М.П.                                   М.П.

      "__"________ 2009 г.                   "__"________ 2009 г.

                                             Куратор:

                                             Заместитель начальника

                                             управления контроля, надзора

                                             рыбоохраны и воспроизводства

                                             __________ Ю.А. Коротаев

                                              (подпись)

<< Назад
	Содержание Приказ Федерального агентства по рыболовству от 29 мая 2009 г. N 433 "О размещении заказа на право заключения государственного...

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:

ГАРАНТ:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

ГАРАНТ:

Информация об изменениях:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.