Приложение 2. Перечень инвестиционных контрактов (договоров), по которым необходимо продление сроков реализации, по которым начато строительство объектов, ведется проектирование, и сроки реализации не истекли

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 2 февраля 2011 г. N 25-ПП

Перечень
инвестиционных контрактов (договоров), по которым необходимо продление сроков реализации, по которым начато строительство объектов, ведется проектирование, и сроки реализации не истекли (Всего: 369)

ЦАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

Внедрение в ЕИРЦ города Москвы АСУ ЕИРЦ, в том числе СПО.

13-135279-5001-0012-00001-06

(ЕИРЦ конкурс)

Префектура ЦАО

31.12.2017

ЦЕНТР ГОРОДСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО

действует

Поварская ул., д. 8/1/1, стр. 1, 2.

Хлебный пер., д. 3;

ул. Кременчугская (напротив вл. 34)

Комплексная реконструкция зданий под нежилые цели и строительство комплекса ГУВД г. Москвы в ЗАО.

1. Комплексная застройка

12-001308-5001-0012-00001-04

(В01-00587)

Префектура ЦАО

31.03.2015

"Мосрыбхоз" ЗАО.

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Инвестор обратился в Москонтроль о продлении срока реализации проекта до 31.12.2015. Строительство многофункционального архитектурного комплекса до 31.12.2013. Проблема, препятствующая реализации проекта - невозможность переселения института США и Канады до строительства по городскому заказу здания по адресу: Спасская 3-5.

Софийская наб., д. 34, стр. 3 (бывшая ул. Болотная, д. 12, стр. 3)

Реконструкция и строительство гостинично-офисного центра.

3. Нежилые объекты

12-008834-5001-0012-00001-03

(10-2131/рн-2)

(01-00314)

Префектура ЦАО

31.12.2014

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСАЭРО ТУРС ЦЕНТР"

Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек

Не урегулирован вопрос вывода пользователя нежилых помещений и финансирования инвестором затрат, связанных с перебазированием 1-го отдела ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД по г. Москве.

Дурова ул. вл. 3

Строительство многофункционального офисно-делового центра и комплекса "Храм детства", строительство конюшни с манежем, реконструкция здания ул. Дурова, стр. 1, д. 24 под жилое

3. Нежилые объекты

12-001454-5001-0012-00001-03

(С01-00460)

Префектура ЦАО

31.12.2014

Закрытое акционерное общество "Форум Пропертиз Инвест"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек работы не ведутся

ул. Садовническая, вл. 82, стр. 3, 6, 8, 9, 10, 12

ул. Садовническая, вл. 82, стр. 2

ул. Садовническая, вл. 73, стр. 1А

ул. Садовническая, вл. 82, стр. 1, 4, 5

ул. Садовническая, вл. 82 (вкл. вл. 11), вл. 84, стр. 5, вл. 73, стр. 17

Поэтапное реформирование (самореформирование) предприятия и строительство на освобождаемой территории многофункционального нежилого комплекса административно-офисного назначения

3. Нежилые объекты

12-000066-5001-0012-00001-02

(2-1903/н-2)

(01-00080)

Префектура ЦАО

31.12.2014

Краснохолмский Камвольный Комбинат, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

1-я и 2-я очереди ИК - введены. Оформление АЧР.

Выполняются работы по 1-му этапу ИК в части объектов 3 и 4 очереди.

Шаболовка ул., вл. 7-9

Строительство жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями и объектами социально-бытового назначения.

5. Смешанное назначение

13-068421-5001-0012-00001-07

Префектура ЦАО

31.12.2013

Инвестиционная строительная компания "Столица-Групп", ООО

Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек

Департаментом транспорта и связи г. Москвы рассматривается вопрос о возможности сохранения трамвайного депо.

улица Тимура Фрунзе вл. 11

Реогранизация (реабилитация) производственной территории ЗАО "Красная Роза 1875": строительство многофункционального комплекса общественно-делового и гостиничного назначения с подземной автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-078442-5001-0012-00001-07

Префектура ЦАО

31.12.2013

КРАСНАЯ РОЗА 1875, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Отселение жителей из общежитий.

Ордынка Б. 11/6,стр. 1

Реконструкция жилого дома под пансионат для ветеранов

2. Жилые дома

11-001643-5001-0012-00001-99

(2-1517/p-1)

(01-00059)

Префектура ЦАО

30.09.2013

Производственный кооператив Мрамор

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Выполнение 1-го этапа ИК. Разрабатывается проект документации.

Таганская ул. 34, стр. 2

Реконструкция нежилого здания с надстройкой одного этажа, реконструкция

3. Нежилые объекты

12-008781-5001-0012-00001-03

(7-2160/рн-2)

(01-00372)

Префектура ЦАО

30.06.2013

Православный единоверческий прихож храма Святителя Николая Мирликийского в Студенцах

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек ведется проектирование

Озерковская наб. д. 14, стр. 1

Строительство культурно-оздоровительного центра со сносом существующего строения

3. Нежилые объекты

12-001125-5001-0012-00001-03

(2-2069/р-2)

(01-00201)

Префектура ЦАО

31.05.2013

РОО "Культурно-оздоровительный женский клуб "Веста"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

В соответствии с заключением Москонтроля, инвестору необходимо повторно обратиться в Москонтроль после получения ГПЗУ для принятия решения по ТЭПам объекта и экономики проекта. Оформление ГПЗУ инвестором приостановлено в связи с несогласием с ТЭПами объекта по ГПЗУ. Вопрос внесен на рассмотрение Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

Малая Сухаревская площадь вл. 10/31

Строительство Московского театрального центра "Вишневый сад".

3. Нежилые объекты

12-058636-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.03.2013

ООО "ФЛЭТ и Ко"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

улица Большая Лубянка вл. 20 к. 2

район Нагатино-Садовники, мкр. 1, к. 29А, 30А, 29Б, 30Б;

район Нагатино-Садовники, мкр. 2, Нагатинская наб., к. 35

проектирование и строительство с отделкой и оснащением в полном объеме нежилого здания (Объект N 1), проектирование и строительство жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземными и наземными гаражами-стоянками (Объект N 2)

5. Смешанное назначение

13-048296-5001-0012-00001-10

Префектура ЦАО

31.03.2013

ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

ул. Б.Дмитровка, вл. 9, стр. 1-6, 8-11, вл. 7/5, стр. 5

Камергерский переулок вл. 4 к. 1, 3

улица Большая Дмитровка д. 7/5 стр. 4

Георгиевский пер., вл. 1, стр. 1, 2, 3

Реализация инвестиционного проекта в части организационных, проектных, строительно-монтажных и иных работ для ввода объектов в эксплуатацию

5. Смешанное назначение

13-000014-5001-0012-00001-93

(8-16/нр-1,2)

(01-00527)

Префектура ЦАО

31.03.2013

ЗАО "НВП" Закрытое акционерное общество "ИНГЕОЦЕНТР"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Проектирование

Смоленская пл., вл. 7-9

Проектирование, реконструкция и строительство многофункционального общественного комплекса и оптимизацию пересадочного узла станций метро "Смоленская"

3. Нежилые объекты

12-028437-5001-0012-00001-04

(В-00562)

Префектура ЦАО

31.03.2013

АКБ "Мосстройэкономбанк" ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

ГПЗУ не разработано, Проблема, препятствующая реализации проекта - не выпущен распорядительный документ, утверждающий границы территории памятников.

Яузский бульв. д. 9/6, стр. 1, 3, 5, 8

Работы по реставрации и приспособлению для современного использования комплекса зданий (объектов культурного наследия регионального значения).

3. Нежилые объекты

12-008849-5001-0012-00001-03

(7-2296/p-1)

(01-00450)

Префектура ЦАО

31.12.2012

Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ ПАРТНЕР"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

ДЗР отказал инвестору в оформлении договора аренды з.у. По инф. ДЗР отсутствует решение о предоставлении з.у., а также не прекращено право опер. управления Научно-практич-го центра медицинской радиологии Комитета здравоохранения гор. Москвы на строения. На совещ. 19.10 в префектуре, рекомендовано инвестору с Центром оформить договорные отношения на здание по адресу: ул. Ср. Калитниковская, 28, стр. 1, находящееся в собственности инвестора и в которое выведен Центр, после чего ДИгМу прекратить право оперативного управл.

Щетининский пер., д. 4, стр. 2, 3 (2-й Казачий пер., д. 3/4, стр. 1).

Садовническая улица д. 73 стр. 19

Перебазиров. наркодиспансера N 9 из здания по Щетининскому пер., д. 4, стр. 3 в реконструир. здание по Садовнической ул., д. 73, стр. 19 (объект 1) и строит-во на освобож.участке (Щетининский пер., д. 4, стр. 2, 3) жил. дома с подземкой автостоянкой (Объект 2)

5. Смешанное назначение

13.027951-5001-0012-00001-04

(00586)

(ДЖП.04.ЦАО.00586)

Префектура ЦАО

31.12.2012

ООО "Аквилон-Эстейт".

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Оформляется ГПЗУ.

3-й Кадашевский переулок д. 3 стр. 1, 7

Реконструкция жилых строений под нежилые цели для осуществления уставной деятельности МАК (подземный гараж-стоянка).

3. Нежилые объекты

12-073319-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.12.2012

Общество с ограниченной ответственностью "АТМОСФЕРА"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

ДИГМ не выведены арендаторы нежилых помещений.

ул. Петровка, вл. 26, стр. 9

Строительство административно-жилого комплекса с апартаментами, многофункциональным спортивным залом, помещениями для временного пребывания детей с организацией участка детской прогулочной площадки и подземной автостоянки

3. Нежилые объекты

12-036089-5001-0012-00001-10

Префектура ЦАО

31.12.2012

Закрытое акионерное общество "Северо-Запад Инвест"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Проектирование

Хохловская площадь

Строительство 6-ярусного подземного гаража-стоянки на 272 м/м и наземной части досугового назначения.

4. Гаражи-стоянки

14-036893-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.10.2012

ИНКОНИКА, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Московская область, Красногорский район, пос. Нахабино, ул. Ленина, д. 11 (бывший д. 7)

улица Щепкина вл. 3А

Реконструкция нежилого здания и строительства нежилого административного здания

3. Нежилые объекты

12-024192-5001-0012-00001-10

Префектура ЦАО

01.10.2012

Открытое Страховое Акционерное Общество "Ингосстрах"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

улица Щепкина вл. 3А - работы не начаты

Жители возражают против строительства.

Шлюзовая наб., вл. 4/2

Реформирование производственной территории с последующим проектированием и строительством многофункционального комплекса, включая помещения без конкретных технологий для устройства офисов, гостиница квартирного типа, спротивно-оздоровительный комплекс, по#

3. Нежилые объекты

12-027999-5001-0012-00001-10

Префектура ЦАО

01.09.2012

Закрытое акционерное общество "Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика "Парижская коммуна"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Проектная документация разработана, утверждена МГЭ. Ведутся работы согласно графику производства работ.

Серебрянический пер. 5, стр. 1

Реконструкция нежилого здания, реконструкция

3. Нежилые объекты

12-002143-5001-0012-00001-00

(7-1520/р-2)

Префектура ЦАО

23.07.2012

ЗАО "Винд"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек ведется проектирование

улица Большая Якиманка вл. 15/20 стр. 1, 2

Реконструкция и строительство комплекса зданий под нежилые цели с подземной автостоянкой

3. Нежилые объекты

12-090316-5001-0012-00001-06

Префектура ЦАО

30.06.2012

ФИРМА - АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН. СТРОИТЕЛЬСТВО - 424, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

ул. Советской Армии, вл. 6.

Строительство спортивно-учебного комплекса и жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-012075-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

30.06.2012

Общество с ограниченной ответственностью "Авангард Строй"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Мещанская улица д. 9/14 стр. 1

Реконструкция нежилого здания с надстройкой двух этажей.

3. Нежилые объекты

12-033101-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.05.2012

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Б. Никитская, д. 9/15/2, строение 1 (подъезды N 1, 2)

Реконструкция здания

5. Смешанное назначение

13-000973-5001-0012-00001-98

(6-1170/p-1)

Префектура ЦАО

31.03.2012

Общество с ограниченной ответственностью "ВИС-ИНВЕСТ"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Инвестором разрабатывается градостроительная документация (I этап).

ул. Ильинка, дом 3/8, стр. 3, 4 и Богоявленский пер., д. 6, стр. 1

Комплексная реконструкция зданий и новое строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса с подземной автостоянкой

1. Комплексная застройка

12-063121-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.03.2012

Закрытое акционерное общество "Теплые Торговые Ряды"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек ведется проектирование

Последний пер., д. 8

Сретенка ул. кварталы 267 и 268

Б. Головин пер., д. 5, стр. 1

Последний пер., д. 10

Большой Головин переулок д. 19

Большой Головин переулок д. 15

Большой Головин переулок д. 12 стр. 1

Последний пер., д. 26

Реконструкция кварталов. Строительство, реконструкция, реставрация, кап. ремонт, благоустройство.

1. Комплексная застройка

13-000015-5001-0012-00001-93

(5-37/нр-1,2)

Префектура ЦАО

31.03.2012

ЦЕНТРИНВЕСТ, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Москонтролем принято решение вернуться к рассмотр. вопроса о продл. срока реализ. проекта после решения вопроса по оформлению земельно-правовых отношений.

Никитская Б. ул., д. 9/15/2, стр. 1 (подъезд N 5 и N 6)

Реконструкция, реставрация и новое строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой на 94 м/места, а также благоустройство, озеленение прилегающей территории.

5. Смешанное назначение

13-001078-5001-0012-00001-96

(6-894/р-1)

Префектура ЦАО

29.02.2012

Общество с ограниченной ответственностью "ВИС-ИНВЕСТ"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Инвестором разрабатывается градостроительная документация (I этап).

1-й Самотечный переулок вл. 17 Б

Строительство жилого дома с подземной автостоянкой для ЖСК Союза кинематографистов России.

5. Смешанное назначение

13-024957-5001-0012-00000-07

Префектура ЦАО

29.02.2012

ИНТЕКО, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Старопименовский пер. д. 4 стр. 2, (об. 1), д. 13, стр. 4 (об. 2)

Реконструкция жилого дома с нежилыми помещениями (об 1) и административного здания (об 2)

5. Смешанное назначение

13-004092-5001-0012-00001-02

(8-1960/p-1)

(01-00282)

Префектура ЦАО

31.12.2011

Учреждение Московской Федерации профсозов "Фонд имущества профсоюзов Москвы"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Проектирование

Энтузиастов ш. вл. 2-4

Строительство многофункционального центра.

3. Нежилые объекты

12-008915-5001-0012-00001-04

(01-00541)

Префектура ЦАО

31.12.2011

"Здоровье" МОБФПЗ

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

МК в соответствии с поручением ПКЦ рассматривает обращение инвесторов о переуступки прав и обязанностей по ИК от РОБФПЗ "Здоровье" к ООО "Джи-Пи-Мэг". Завершаются работы нулевого цикла.

ул. Новорязанская д. 26-28,

ул. Новая Басманная д. 29

Строительство делового центра с подземной автостоянкой.

3. Нежилые объекты

12-006300-5001-0012-00001-06

Префектура ЦАО

31.12.2011

ЗАО "ОЛМИНЕЯ"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Реализуется в установленном порядке

Костянский пер., д. 6, стр. 1,

Уланский пер., вл. 5-7, стр. 2, вл. 7-9

Реконструкция здания и строительство административного здания

3. Нежилые объекты

12-041163-5001-0012-00001-09

Префектура ЦАО

31.12.2011

"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

1-й Николощеповский переулок д. 20/4

1-й Смоленский переулок вл. 19-21

1-й Николощеповский переулок

Строительство многофункционального комплекса с размещением помещений Дома причта для прихода церкви Святителя Николая на Щепах, подземного гаража на 160 машино-мест, перенос тяговой подстанции Т-5АП и Т-5Ф и дистанции специальных объектов

3. Нежилые объекты

12-075398-5001-0012-00001-09

Префектура ЦАО

31.12.2011

ЗАО "СК ДОНСТРОЙ"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Отселение жителей не начато. Жители возражают против строительства многофункционального комплекса.

Садовническая наб., вл. 3-7,

Садовническая ул., вл. 10-14

Строительство многофукционального административного комплекса с подземной автостоянкой

3. Нежилые объекты

12-144232-5001-0012-00001-06

Префектура ЦАО

30.12.2011

ООО "Раушская"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Строительство понижающей подстанции для обеспечения энергоресурсами районов г. Москвы Реализуется в установленном порядке

4-й Котельнический переулок д. 3

Освобождение и реабилитация территории с последующим строительством многофункционального комплекса жилого и общественно-делового назначения.

5. Смешанное назначение

13-071460-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

30.12.2011

ГАРУС, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек ведется проектирование

переулок Сивцев Вражек вл. 42 стр. 1 - 5

Строительство единого градостроительного комплекса, включающего создание Международного культурного и делового центра им. Ю.А. Гагарина и строительство жилого дома.

5. Смешанное назначение

13-083148-5001-0012-00001-06

Префектура ЦАО

31.08.2011

ИнвестСтройКом, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Проблема, препятствующая реализации проекта, - не выпущен распорядительный документ, утверждающий границы территории памятников.

Олимпийский проспект, вл. 12/16.

Строительство многофункционального комплекса.

3. Нежилые объекты

12-019247-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.07.2011

АН-СИБКОНТАКТ ИНВЕСТ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

улица Бурденко вл. 11

Строительство жилого дома с двухуровневой подземной автостоянкой на месте сносимого существующего здания

2. Жилые дома

11-008916-5001-0012-00001-03

(ДЖП.03.ЦАО.00497)

Префектура ЦАО

31.07.2011

Новый дом-94

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Сытинский тупик, вл. 3а.

Строительство многофункционального жилого комплекса.

5. Смешанное назначение

13-007526-5001-0012-00001-04

(B1-00570)

Префектура ЦАО

30.06.2011

ОАО Палашевский рынок

Завершается строительство объекта

Тверская-Ямская 4-я ул., вл. 10, 12, 14, стр. 1

Осуществление мероприятий по обеспечению проектирования и строительства жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом, направленных на сохранение исторически сложившейся застройки и регенерацию историко-градостроительной среды

5. Смешанное назначение

13-028428-5001-0012-00001-04

(00603)

(ДЖП.04.ЦАО.00603)

Префектура ЦАО

30.06.2011

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Требуется продление

Олимпийский просп. вл. 10

Строительство подземного гаража-стоянки с наземными встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения

4. Гаражи-стоянки

14-027327-5001-0012-00001-04

(01-00467)

Префектура ЦАО

30.06.2011

ГСК "Лаврский"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

работы не ведутся из-за отсутствия финансирования

Староконюшенный переулок вл. 45 стр. 1

Проектирование, реконструкция с реставрацией 6-эт. жилого дома.

5. Смешанное назначение

13-008008-5001-0012-00001-03

(00556)

(ДЖП.03.ЦАО.00556)

Префектура ЦАО

30.04.2011

ПОДЪЕМ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

1-й этап ИК выполнен.

Ведутся работы по 2-му этапу ИК.

Коровий вал, д. 5, стр. 6, 8 - 1-й Люсиновский пер., вл. 2-4

Строительство административного здания с подземным гаражом-стоянкой

3. Нежилые объекты

12-006702-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.03.2011

"Ассамблея народов России" ООО.

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Москонтролем рассматривается вопрос продления срока реализации проекта. Решения не принято.

Лубянская пл. (у Политехнического музея)

Никольская улица д. 10/2 стр. 1, 3А, 3Б

Никольская улица д. 12/1;

М. Черкасский пер., д. 1/3

Рек-ция нежилых зданий под многофункциональный (торгово-ресторанный, гостинично-деловой) центр с подземным гаражом, Стр-во и размещение оборудования понизительной подстанции П-6 и рек-ция теплового пункта станции Лубянка.

3. Нежилые объекты

12-001662-5001-0012-00001-00

(3-1569/р-2)

(01-00090)

Префектура ЦАО

31.03.2011

ВЕСТА, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Судебные разбирательства по иску инвестора к Правительству Москвы о продлении срока реализации ИП.

Лужнецкий проезд д. 15

ул. Потешная, д. 5, стр. 1, 2

Сафоновская улица д. 15

Садово-Кудринская ул., д. 15

ул. Красина, д. 27/20, стр. 3, 4

1-я улица Ямского Поля вл. 12

Шмитовский проезд д. 29 к. 10

Проектирование, строительство и техническое оснащение в соответствии с медицинским заданием Департамента здравоохранения города Москвы в 2007 - 2008 гг.

3. Нежилые объекты

12-001354-5001-0012-00001-08

Префектура ЦАО

31.03.2011

ООО "Медстройинвест"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Проект ДС, предусматр. продление срока ИК, в целом до 2016 года проходит согл. в городе.

Дмитровский переулок д. 5 стр. 1

Реконструкция с новым строительством административного здания.

3. Нежилые объекты

12-127749-5001-0012-00001-06

Префектура ЦАО

31.03.2011

Российские семена, ЗАО НПФ

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Требует продления

2-й Щемиловский пер., д. 5А

Косой пер., д. 17, стр. 2

Строит-во жилого дома со встроен. пристроен. нежил. помещ. и подземным гаражом-стоянкой, реконструкция нежилого здания с надстройкой и пристройкой, с подземным гаражом.

5. Смешанное назначение

13-008394-5001-0012-00001-03

(00468)

(ДЖП.03.ЦАО.00468)

Префектура ЦАО

31.03.2011

Асмато, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Требуется продление

Цветной бульвар вл. 13

Строительство жилого дома с общежитием для артистов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и подземной автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-015951-5001-0012-00001-07

Префектура ЦАО

30.03.2011

ЗАО "Мосстрой-инвест" Московский цирк никулина на Цветном бульваре, ЗАО

Завершается строительство объекта

Тетеринский переулок, вл. 18

Строительство административно-жилого комплекса с многоэтажным гаражом-стоянкой

5. Смешанное назначение

13-011496-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

28.02.2011

"Тетрис" ЗАО

Завершается строительство объекта

Не решен вопрос с пожарным проездом. В связи с отказом инвестора от оплаты неустойки за нарушение сроков оплаты компенс., расчитанной ДЖПиЖФ, префектурой 17.11.2010 повторно направлено обращение в адрес Ю.В. Росляка с предложением ДЖПиЖФ взыскать ден. ср-ва с инвестора в суд. порядке.

Староконюшенный переулок д. 10/10 стр. 8

Большой Афанасьевский переулок д. 14 стр. 3

переулок Сивцев Вражек вл. 5-7/14

Воссоздание утраченных строений и реконструкция.

3. Нежилые объекты

12-002139-5001-0012-00001-01

(9-1795/р-2)

(01-00368)

Префектура ЦАО

28.02.2011

Долорес, Центр парикмахерского искусства, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

По объектам: Б. Афанасьевский пер., д. 14, с. 3, пер. Сивцев Вражек вл. 5-7/14 (нежилое строение) срок выполнения 1-го этапа ИК до 28.02.2011. Проектная документация не разработана. На объекте работы не начаты. По объекту: Староконюшенный пер. вл. 1 /10 стр. 8 - Урегулирование имущественных вопросов, связанных с порядком взаиморасчетов сторон по приобретенным соинвестором помещений для городских служб. Объект введен в эксплуатацию. Оформляется АР

Трехгорный вал д. 14, стр. 1

Реконструкция ветхого жилого дома с нежилыми помещениями, благоустройство прилегающей территории.

5. Смешанное назначение

13-008746-5001-0012-00001-03 (00467)

(ДЖП.03.ЦАО.00467)

(BM01-00421)

Префектура ЦАО

28.02.2011

Фирма ТРАНСГИДРОСТРОЙ, ООО

Завершается строительство объекта

1-й Новый переулок д. 9 стр. 3

Новое строительство со сносом существующего здания

3. Нежилые объекты

12-028430-5001-0012-00001-04

(4-2335/р-2)

(01-00513)

Префектура ЦАО

31.01.2011

"Торговый Дом "Беларусь" ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Требует продления

1-й Добрынинский пер., д. 8, стр. 1.

Реконструкция жилого дома с нежилыми помещениями, подземным гаражом-стоянкой (без защитного сооружения ГО) с надстройкой.

5. Смешанное назначение

13-008396-5001-0012-00001-03

(00426)

(ДЖП.03.ЦАО.00426)

Префектура ЦАО

31.12.2010

ГАРАНТКАПИТАЛ, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Оформляется ГПЗУ

Якиманский пер. д. 6, стр. 1-8

Перебазирование промышленных предприятий из исторического центра. Строительство многофункционального комплекса с объектами жилого и нежилого назначения.

5. Смешанное назначение

13-002814-5001-0012-00001-03

(10-2091/н-1)

(01-00232)

Префектура ЦАО

31.12.2010

Представительство компании "Элапоэль Трейдинг Лимитед"

Завершается строительство объекта

Милютинский переулок д. 10 стр. 1

Реставрация с приспособлением к современному использованию нежилого здания (объект общественного питания)

3. Нежилые объекты

12-051743-5001-0012-00001-07

(ГКК аукцион)

Префектура ЦАО

31.12.2010

Пассаж, ООО

Завершается строительство объекта

Бакунинская улица вл. 82 стр. 1

Строительство в режиме регенерации исторической застройки административно-делового здания с размещением учебного центра повышения квалификации работников электротехнической промышленности.

3. Нежилые объекты

12-053776-5001-0012-00000-08

Префектура ЦАО

31.12.2010

ЗАО, Электро-Профи

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Москонтролем рассматривается вопрос продления срока реализации проекта

улица Земляной Вал вл. 59

Строительство комплекса зданий культурного центра "Школы скульптуры А.И. Рукавишникова"

3. Нежилые объекты

12-091259-5001-0012-00001-06

Префектура ЦАО

31.12.2010

ФОНД РАЗВИТИЯ ИСКУССТВ А.И. РУКАВИШНИКОВА, НО

Завершается строительство объекта

2-й Сыромятнический переулок вл. 11/16

Строительство административно-делового комплекса, включая городские инженерные сети и сооружения

3. Нежилые объекты

12-117385-5001-0012-00001-07

Префектура ЦАО

31.12.2010

ИНТЕРПРОДРЕСУРС, ООО

Завершается строительство объекта

Требуется принятие решения по 196-ПП, инвестор 06.07.10 обратился в МК по вопросу продления срока строительства до 31.03.2011.

Заключение префектурой направлено в МК 23.09.10

Серебряническая наб. вл. 27 и 29,

Земляной вал, вл. 50,

Тессинский пер., вл. 2-6/19

Комплексная реконструкция 1-й очереди: организация транспортной развязки со строительством гаража-стоянки и объекта ГО, стр-во многофункционального центра с подзем. гаражом-стоянкой, стр-во жилого и адм.-культурного комплекса с подземным гаражом-стоянкой.

1. Комплексная застройка

13-010202-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.12.2010

АВГУР, ООО "Научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" ОАО "ГИАП"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Инвестор 14.07.2010 обратился в Москонтроль по вопросу продления срока реализации ИП до 31.07.2011. Положит. заключение преф. напр. 10.08.10 в Москонтроль

Известковый переулок д. 1/4 стр. 1

Строительство объекта нежилого фонда: административно-офисного здания с подземным гаражом-стоянкой на 10 м/м.

3. Нежилые объекты

13-008821-5001-0012-00001-03

(00428)

(ДЖП.03.ЦАО.00428)

Префектура ЦАО

31.12.2010

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РУБИН", ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Ведется проектирование; после получения заключения МГЭ инвестор обратится в Москонтроль по 196-ПП для рассмотрения вопроса продления срока реализации ИП.

Погодинская улица вл. 4

Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой на 262 м/м

5. Смешанное назначение

13-061797-5001-0012-00001-08

Префектура ЦАО

31.12.2010

АВВАЛОН, ТСЖ

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Требуется принятие решения по 196-ПП о продлении срока реализации проекта.

Мясницкий пр-д., д. 5/28, стр. 1-1а,

Мясницкий пр-д, д. 3/26, стр. 2

Строительство административного здания.

3. Нежилые объекты

12-000149-5001-0012-00001-02

(4-1985/р-2)

(01-00101-ДС-1)

Префектура ЦАО

31.12.2010

"ЭНЕРГОСФЕРА Управляющая компания", ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

На 1-ю очередь строительства (административное здание по адресу: Садово-Спасская ул. д. 28) оформлен АЧР от 23.04.2008 N 12-000149-5001-0012-00001-02-АЧР-1. Ведется согласование проекта 2 очереди строительства (административное здание по адресу: ул. Мясницкая, д. 3/26 стр. 1). 27.09.2010 инвестор обратился в Москонтроль о продлении срока строительства до 2012

3-я Тверская-Ямская улица вл. 30/29

Реконструкция строений со строительством пристройки к зданию медицинского центра, включающей стационар (без родильного дома), поликлинику, кафедру терапии и семейной медицины Российского государственного медицинского университета.

5. Смешанное назначение

13-049358-5001-0012-00001-06

Префектура ЦАО

31.12.2010

МЕДИЦИНА, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек требуется продление

Средний Кисловский пер., д. 5/6, стр. 2

Реализация инвестиционного проекта реконструкции жилого дома

5. Смешанное назначение

13-015985-5001-0012-00000-07

Префектура ЦАО

31.12.2010

"В Кисловском переулке", ТСЖ

Завершается строительство объекта

улица Щепкина вл. 43

Строительство многофункционального административного здания второй очереди комплекса "Сибирское подворье" с подземной автостоянкой.

3. Нежилые объекты

12-002682-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.10.2010

Общество с ограниченной ответственностью "АМАЛКО"

Завершается строительство объекта инвестор обратился в МК по 196-ПП решение не принято

улица Большая Дмитровка д. 18/10 стр. 2

Реконструкция административного здания.

3. Нежилые объекты

12-007681-5001-0012-00001-03

(8-227/р-2)

(01-00414)

Префектура ЦАО

31.10.2010

АУДИТ И ФИНАНСЫ, АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Завершается строительство объекта

Требуется продление

Павелецкая площадь у вокзала

Проектирование и строительство конечной станции троллейбусного маршрута "Б-черный", стационарного туалета в составе многофункционального комплекса на площади Павелецкого вокзала

3. Нежилые объекты

12-008928-5001-0012-00001-03

(2-2297/н-2)

(01-00448)

Префектура ЦАО

30.09.2010

ОАО "Павелецкая"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Москонтролем принято решение в части стр-ва 1-й очереди инв.проекта По 2-й очереди проекта решение будет принято в случае оформления зем.-правовых отношений в установленном порядке (отсутствует государственная регистрация договора аренды). РД ПМ будет издан Москонтролем

Магистральная 2-я ул., вл. 7А

Строительство второй очереди теплоэлектростанции Московского Международного Делового Центра "Москва-Сити"

3. Нежилые объекты

12-028991-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

30.09.2010

ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ОАО

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Б. Татарская, 13, квартал 368

Строительство на освобождаемой территории жилищно-общественного комплекса с подземными автостоянками на 755 м/м. Строительство административного здания, встроенного ДОУ на 60 мест.

5. Смешанное назначение

13-028345-5001-0012-0001-04

(00619)

(ДЖП.04.ЦАО.00619)

Префектура ЦАО

30.09.2010

ЛГМ, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

В службах города рассматривается вопрос замены доли города на помещения д/сада, относящихся к доле инвестора. Решения не принято

Остоженка 12 стр. 3-3а

Снос существующего здания и строительство жилого дома с подземной автостоянкой

5. Смешанное назначение

13-008893-5001-0012-00001-03

(00413)

(ДЖП.03.ЦАО.00413)

(ВМ01-00336)

Префектура ЦАО

01.07.2010

ООО "Синега-1"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Сроки строительства будут определены на основании ПОС. Повторное обращение в Москомархитектуру - после разработки ГПЗУ. До настоящего не оформлены зем.-правовые отношения для получения ГПЗУ, т.к. не сформирован единый зем. участок.

Звонарский пер., вл. 3/4, стр. 1.

Строительство жилого дома.

5. Смешанное назначение

13-000017-5001-0012-00000-02

(00348)

Префектура ЦАО

01.06.2010

ГУП "Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Москонтроль рассматривает вопрос о продлении срока с 19.04.2010. Решение не принято.

Арбат Новый ул., д. 21, стр. 2.

Реконструкция нежилого здания для использования под театральные цели.

3. Нежилые объекты

12-005916-5001-0012-00001-04

(В01-00600)

Префектура ЦАО

28.05.2010

ЗАО "ТАТРУС"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Дмитровка М. 16, стр. 3

Реконструкция административного здания

3. Нежилые объекты

12-002365-5001-0012-00001-01

(8-1706/р-2)

(01-00317)

Префектура ЦАО

07.04.2010

ООО "Общество поддержки культуры и просвещения "Эрмитаж"

Завершается строительство объекта

Требуется продление

ММДЦ "Москва-Сити" Центральное ядро.

Строительство наземной части Центрального ядра ММДЦ "Москва-Сити"

3. Нежилые объекты

12-026022-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

01.04.2010

БЕЛЛГЕЙТ КОНСТРАКШНЗ ЛИМИТЕД, АКОО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Оформляется проект ДС (проходит согласование в городских организациях).

Мира проспект, вл. 90-96

Строит. и ввод в эксплуатацию II очереди торгово-административного комплекса "Крестовский", предусмат. в своем составе сельскохозяйств.

рынок, универсальн. магазин, предприят. питания и бытового обслуживан., развлекат. центр, систему автостоянок

3. Нежилые объекты

21-119980-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.03.2010

ТОРГОВЫЙ ДОМ, КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Москонтролем 29.03.2010 принято решение о продолжении реализации без продления срока ИК с применением ш/с с 01.01.2009 до даты получения разрешения на ввод без выпуска РД и заключения ДС.

Серебряническая набережная вл. 7-11

Строительство детского спортивно-оздоровительного клуба и жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже

3. Нежилые объекты

12-002329-5001-0012-00001-01

(7-1781/н-2)

(01-00243)

Префектура ЦАО

31.12.2009

НОУ Общеобразовательная школа "Престиж"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

оформляется проект ДС о продлении срока проектирования до 30.06.2012

Столярный переулок д. 3 к. 18

Реконструкция административного здания с использованием чердачного пространства.

3. Нежилые объекты

12-014517-5001-0012-00000-08

Префектура ЦАО

31.12.2009

Флайснэр, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Проект ДС, предусматривающий продление контракта, будет оформлен в установленном порядке после оплаты инвестором штрафных санкций в городской бюджет

улица Остоженка д. 8 стр. 2

Реконструкция здания с подземной автостоянкой

3. Нежилые объекты

12-007033-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.12.2009

"РТ-Фарм" ООО.

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Ордынка Большая ул., д. 8, стр. 1, 2, 3, 4; д. 14, стр. 3-13, 18.

Кадашевский тупик., д. 3.

Реализация компенсационного проекта создания производственных мощностей, а также на освобожденной территории осуществление строительства офисно-жилого комплекса.

5. Смешанное назначение

13-008650-5001-0012-00001-03 (00399)

(ДЖП.03.ЦАО.00399)

Префектура ЦАО

01.12.2009

"ТОРГПРОДУКТСЕРВИС" ООО.

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Инвестором возвращены денежные средства соинвесторам по договорам соинвестирования.

Тургеневская площадь

Строительство подземного гаража-стоянки с шестью подземными этажами и открытой площадки для отстоя автомобилей.

3. Нежилые объекты

12-094688-5001-0012-00001-06

Префектура ЦАО

30.11.2009

ИНКОНИКА, ООО

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Суды с подрядчиком

ул. Большая Ордынка, д. 20/4, стр. 1 и Ордынский тупик, д. 6, стр. 1.

Реконструкция с реставрацией фасада 6 этажного жилого дома и строительство подземного паркинга.

2. Жилые дома

11-119563-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

01.10.2009

МОСИНВЕСТСТРОЙ, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Новинский бульв. 11

Реконструкция нежилой части здания.

5. Смешанное назначение

13-000194-5001-0012-00001-98

(12-1182/р-1,2)

(01-00015)

Префектура ЦАО

01.04.2009

"Мост" ЗАО

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Суды с федеральными органами власти о принадлежности объекта завершены, собственность признана за РФ. Необходимо принятие решения Москонтролем о дальнейшей реализации проекта. Соответствующее обращение 17.09.2010 направлено префектурой в адрес Москонтроля. Согласно 372-ПП от 28.04.2009 действие 246-ПП от 13.03.2001 "О реконструкции нежилых помещений здания, расположенного по адресу: Новинский бульв., д. 11 и отмене постановления Правительства Москвы от 17.12.96 N 1003" приостановлено, но в п. 3 этого постановления сказано, что "настоящее постановление не является основанием для внесения изменений в инвестиционный контракт"

Краснопресненская набережная вл. 16;

(ММДЦ "Москва-Сити")

Стр-во офисно-административного здания на зем. участке 2 Северного въезда в Центральное ядро ММДЦ "Москва-Сити" со стор. 1-го Красногвардейского проезда и стр-ву наземно-подземного паркинга с сопутств. инфраструктурой для его функц-я, с компл. благоустройств

3. Нежилые объекты

12-077379-5001-0012-00000-07

Префектура ЦАО

01.04.2009

ОАО "СИТИ"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Требуется принятие решения по дальнейшей реализации ИП по 196-ПП (инвестор обратился в МК).

Гиляровского ул., вл. 2-4; вл, 2/5, стр. 5

проспект Мира, вл. 5, стр. 4 и ул. Гиляровского, вл. 4, стр. 6

Проектирование и строительство

многофункционального комплекса с включением помещений Московского театра под руководством О. Табакова

3. Нежилые объекты

12-001091-5001-0012-00001-98

(5-1224/р-2)

(01-00149)

Префектура ЦАО

31.03.2009

СтройБюро, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Выпускается РД о продлении срока строительства очереди (офисный центр с включением помещений театра) до 31.12.2011 и для проектирования II очереди этап (гостиница с номерами квартирного типа) до 31.12.2011

Никитский бульв., вл. 6/20

Строительство гостиничного комплекса с подземной автостоянкой

3. Нежилые объекты

12-028433-5001-0012-00001-04

(12-2349/н-2)

(01-00531)

Префектура ЦАО

31.03.2009

ООО "КБФ ACT"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

В соответствии с протоколом совещания в.и.о. Мэра Москвы В.И. Ресина от 08.09.2010 А.В. Кузьмину поручено принять срочные меры по оформлению РД предусматривающего строительство гостиничного комплекса высотностью 23 метра (6) этажей.

ул. Спартаковская, вл. 21, стр. 1, вл. 23, корп. 1, вл. 25/28, стр. 1

Строительство подземной автостоянки

3. Нежилые объекты

11-016318-5001-0012-00001-09 Префектура ЦАО

31.03.2009

Общество с ограниченной ответственностью "Грандстройс"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Москонтролем рассматривается вопрос продления срока реализации проекта

Даев пер., д. 29а, стр. 2

Реконструкция 5-ти эт. жилого дома и ремонт фасадов примыкающих жилых домов.

5. Смешанное назначение

13-008857-5001-0012-00001-03 (00571)

(ДЖП.03.ЦАО.00571)

Префектура ЦАО

28.02.2009

ООО "ФЛЭТ и Ко"

Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек

Оформляется проект ДС о продлении срока строительства жилого дома до 31.12.2011.

Тверской бульвар, д. 27/20/1

Воссоздание, реконструкция и реставрация памятника архитектуры "Дом Салтыкова на Бронной", нежилой

3. Нежилые объекты

12-002248-5001-0012-00001-01

(6-1689/р-2)

(01-00152)

Префектура ЦАО

31.12.2008

НЕЗАВИСИМЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ВИОНЕТ-ГРУПП, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Требуется принятие решения по дальнейшей реализации ИП по 196-ПП Оформление ДС приостановлено решением Мэра до урегулирования спора между РФ и г. Москвой о признании права собственности на строения 1 и 6 по данному адресу (от 06.04.2010 N 4-19-23826).

Брестская 2-я ул. д. 6

Реконструкция с надстройкой нежилого здания и строительство многоярусной механической автостоянки.

3. Нежилые объекты

12-003706-5001-0012-00001-02

(8-2033/н-2)

(01-00301)

Префектура ЦАО

30.12.2008

ООО "Техноком Трейд"

Завершается строительство объекта

Отказано в продлении

ул. Арбат, д. 24; д. 26/2/3, стр. 1.

Реконструкция со сносом и новое строительство торгово-делового комплекса.

3. Нежилые объекты

12-00584-5001-0012-0000-03

(12-2037/рн-2)

Префектура ЦАО

31.08.2008

Траст-Ойл, ЗАО.

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

В соответствии с принятым Москонтролем решением срок строительства объекта продлен до 1-го квартала 2011 года (оформляется дополнительное соглашение)

В соответствии с заключением Москомнаследия инвестором ведется перепроектирование объекта

Брошевский пер., напротив вл. 6.

Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 250 м/мест.

4. Гаражи-стоянки

14-061070-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.03.2008

СИСТЕМА-М, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Необходимо принятие решения по 196-ПП, 1-й этап выполнен.

Большая Серпуховская улица д. 19/37 стр. 4

Проектирование и реконструкция жилого дома

5. Смешанное назначение

13-128034-5001-0012-00001-06

(ГКК аукцион)

Префектура ЦАО

29.02.2008

БАВ, ООО

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Ведутся судебные разбирательства о взыскании с инвестора штрафных санкций. Окончательного судебного решения не принято.

Большая Серпуховская улица д. 46 стр. 14

Неглинная улица д. 14 стр. 1

Трубная улица д. 19/12 стр. 1

Реконструкция нежилого здания.

3. Нежилые объекты

12-002156-5001-0012-00001-00

(5-1567/р-2)

(01-00130)

Префектура ЦАО

31.12.2007

Ратники Отечества, БФ

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

По 415-ПП от 18.05.2010 срок продлен до: Трубная ул., д. 19/12, стр. 1 - 30.06.2010 Неглинная ул., д. 14, стр. 1 - (I этап) - 31.12.2010 - ДС о продлении а АИС "ЕАСТ" не представлен

Рождественка 31/6, стр. 1, 2;

(объект N 1)

Трубная пл. 4 стр. 1, 2, 5 (объек N 2);

Неглинная ул. 20/2 стр, 1 - 5 (объект N 3)

Реконструкция (новое строительство) объектов для создания европейского центра архитектуры

3. Нежилые объекты

12-004113-5001-0012-00001-02

(5-2021/рн-2)

(01-00115)

Префектура ЦАО

01.07.2007

СТРОЙВЭКС, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Трубная пл., 2 - завершено, оформлен акт о результатах частичной реализации от 31.12.08. Рождественка ул., вл. 11, стр. 1-7 - издан 1820-РП от 01.09.2010 об исключении из предмета ИК. ДС не оформлен (отказ инвестора). На совещании у Ресина В.И. 21.09.10 поручено Москонтролю издать новый РД о приостановке действия 1820-РП от 01.09.10

улица Большая Ордынка д. 20/4 стр. 1

Реконструкция с реставрацией 4-х этажного жилого дома и строительство подземного паркинга.

2. Жилые дома

11-119629-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.03.2007

Закрытое акционерное общество "МОСИНВЕСТСТРОЙ"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Охотный ряд д. 2

Воссоздание гостиницы "Москва", восстановление

3. Нежилые объекты

12-008919-5001-0012-00001-03

(ДИ01-00433)

Префектура ЦАО

31.12.2006

ЗАО "Декорум"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

оформляется проект ДС о продлении срока реализации ИП до 25.12.2011.

Романов пер. д. 7/5, стр. 2 (Б. Никитская ул. д. 5/7, стр. 2)

Реконструкция с реставрацией фасада здания, реконструкция

3. Нежилые объекты

12-002607-5001-0012-00001-04

(01-00524)

Префектура ЦАО

07.04.2006

Колледж по международному праву, управлению и экономике

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

В соответствии с принятым Москонтролем решением срок выполнения первого этапа (срок разработки научно-проектной документации для проведения работ по сохранению здания по адресу: Романов пер., д. 7) до 30.06.2011 без применения к инвестору штрафных санкций.

100

Лесная ул. 51/2, д. 55, стр. 3аб,

Новолесная ул. 4

Строительство гостинично-делового и торгового центра с подземной автостоянкой.

3. Нежилые объекты

12-000075-5001-0012-00001-96 (3-904/н-2)

(01-00572-ДС-2)

Префектура ЦАО

31.12.2005

"Агрострой" ПО ТОО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

101

2-й Вражский пер., д. 5.

Строит-во жилого дома с нежил. помещ. и подземной автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-008885-5001-0012-00001-03

(00395)

(ДЖП.03.ЦАО.00395)

Префектура ЦАО

31.12.2004

Предприятие общественной организации инвалидов коммерческий центр "Обин"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Москонтролем принято решение продлить срок 1-го этапа строительства жилого дома до 30.12.2011 г. Срок 2-го этапа ИК будет продлен на основании ПОС. РД ПМ готовит Москонтролем (не издан)

102

2-й Троицкий пер., вл. 1, Троицкая ул., вл. 1

Строительство подземных гаражей-стоянок

4. Гаражи-стоянки

14-000395-5001-0012-00001-01

(5-1831/н-1)

Префектура ЦАО

31.12.2004

ООО "Стройинтерсервис - Инвест"

Завершается строительство объекта

12.10.2010 инвестором сданы документы в Мосгосстройнадзор для получения разрешения на ввод (не устранены замечания управления пожарного надзора, экологического контроля, отдела благоустройства)

103

Лубянка Б. 26, стр. 1

Реконструкция офисного здания с торговыми помещениями, реконструкция

3. Нежилые объекты

12-000834-5001-0012-00001-95

(4-543/р-2)

(ВИ 01-00107)

Префектура ЦАО

31.12.2002

ЗАО "Контракт-Интероко"

Завершается строительство объекта

Требует продления

104

Фурманова ул. (Нащокинский пер.) 8

Комплексная реконструкция жилого дома с нежилыми помещениями

1. Комплексная застройка

13-000826-5001-0012-00001-95

(9-461/р-1)

(ВИ 01-00340)

Префектура ЦАО

01.02.1998

АОЗТ "Крест Девелопмент"

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Отселены жители, выкуплены нежилые помещения. Строительные работы завершены. В связи с тем, что проектная документация в установленном порядке не утверждена, объект в эксплуатацию не введен.

105

1-й Казачий переулок д. 6 стр. 2

1-й Казачий переулок д. 6 стр. 7

2-й Казачий переулок д. 9 стр. 1

Реконструкция здания

3. Нежилые объекты

12-000319-5001-0012-00000-94

(10-313/р-2)

Префектура ЦАО

30.12.1996

Фирма Селена LTD, АО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Судебное разбирательство не завершено.

САО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

106

Молжаниновский р-н., Международное ш.

Застройка Молжаниновского р-на.

Строительство жилых домов, нежилых помещений, гаражей-стоянок.

5. Смешанное назначение

13-002277-5101-0027-00001-04

Префектура САО

31.12.2015

Общество с ограниченной ответственностью "Территориальная Дирекция "Международная"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Правительством Москвы издано распоряжение от 11.09.09 2392-РП, предусматривающее продление срока строительства до 31.12.2015 г.

Оформлено дополнительное соглашение.

107

ул. Вагоноремонтная, вл. 25

Организация финансирования, строительство и эксплуатация мусороперерабатывающего завода N 1.

3. Нежилые объекты

12-138568-5101-0027-00001-05

Префектура САО

31.12.2013

ЕФН Проектгезельшафт Мюльфербреннунгсанлаге N 1 мбХ

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

108

77 км МКАД, развязка (участок N 21)

Проектирование и строительство автосервиса с торговыми помещениями; и городских инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта

3. Нежилые объекты

12-057862-5101-0027-00001-09

Префектура САО

15.09.2012

Общество с ограниченной ответственностью "ФК МОТОРС"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура САО 08.12.2010: В настоящее время в Москонтроле в рамках 196-ПП рассматривается обращение инвестора ФК Моторс о продлении срока реализации 1-го этапа реализации инвестиционного контракта. Также у Инвестора существуют определенные проблемы с получением ГПЗУ (наличие красных линий на земельном участке)

109

Чапаевский переулок вл. 3

Хорошевское шоссе вл. 2-20

Строительство комплекса зданий Международного авиационного делового центра, с жилыми домами по индивидуальному проекту с объектами социально-бытового назначения.

5. Смешанное назначение

13-006958-5101-0027-00001-03

(00583)

(ДЖП.03.САО.00583)

Префектура САО

31.03.2012

ЗАО "СК ДОНСТРОЙ"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Блоки А и В построены, введены в эксплуатацию, оформены акты частичной реализации. Правительством Москвы издано постановление от 11.05.2010 г. N 390-ПП, предусматривающие продление срока строительства блока "Б" до 31.12.2011 г. Оформлено дополнительное соглашение.

110

Ленинградское шоссе вл. 39

Проектирование и строительство спортивно-зрелищного и тренировочного комплекса с инфраструктурой.

3. Нежилые объекты

12-087740-5101-0027-00001-05

Префектура САО

31.03.2012

ВФСО "Динамо"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Правительством Москвы издано постановление от 06.10.2009 г. N 1077-ПП о продлении срока ввода многофункционального спортивного комплекса в эксплуатацию до 31.12.2011 г. Оформлено дополнительное соглашение.

111

мкр. 9-10, р-на Войковский.

Старопетровский проезд д. 12 к. 1

мкр. 9-10 к района Войковский, корп. 42.

Старопетровский пр., д. 10А

мкр. 9-10 к Войковского района, корп. 44

Комплексная застройка мкр. 9-10 к

1. Комплексная застройка

13-000008-5101-0027-00000-02

(00370)

(ДЖП.02.САО.00370)

(ВМ09-00517)

Префектура САО

31.12.2011

ОАО "Моспромстройматериалы"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

112

4-я Магистральная ул., д. 4.

Строительство учебно-производственного здания.

3. Нежилые объекты

12-023131-5101-0027-00001-05

Префектура САО

01.10.2011

Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. Литовчина, НОУ

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Правительством Москвы издано постановление от 30.06.2009 г. На 639-ПП, предусматривающее продление срока строительства до 30.06.2011 г. Оформлено дополнительное соглашение от 24.11.2009 г. о продлении срока строительства до 30.06.2011 г.

113

ул. Михалковская, вл. 52 (Объект 1),

Подколокольный пер., вл. 11А (Объект 2).

Строительство объектов нежилого фонда: первой очереди здания колледжа по адресу: ул. Михалковская, вл. 52 (Объект N 1) и бизнес-центра по адресу: Подколокольный пер., вл. 11А (Объект N 2).

3. Нежилые объекты

12-000923-5101-0027-00000-08

Префектура САО

01.04.2011

Общество с ограниченной ответственностью "СТ Донстрой"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Оформлен акт реализации в части нежилых помещений по адресу Михалковская ул. вл. 52 После оформления префектурой ЦАО Акта реализации в части объекта по адресу: Подколокольный пер. владение 11 А, стр. 1, ИК необходимо присвоить статус "завершен"

114

Новосходненское шоссе, д. 80

Строительство газотурбинной электростанции "Молжаниновка" предусматривающее и 2-ую очередь строительства

3. Нежилые объекты

12-033933-5101-0027-00001-05

Префектура САО

31.12.2010

РЕСАД, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Правительством Москвы издано распоряжение от 22.05.2008 г. N 1109-РП, предусматривающее продление срока строительства до 31.12.2010 г. Оформлено дополнительное соглашение. В Москонтроль направлено обращение о продлении сроков до 1012 г.

115

улица Куусинена вл. 21

Строительство центра реабилитации слепых с комплексом жилых и общественных помещений (4 автономных блока) и автостоянки.

5. Смешанное назначение

13-000048-5101-0027-00001-99

(8/2-08-В)

(09-00286-ДС-1)

Префектура САО

31.12.2010

Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

116

Дубнинская ул., вл. 20-22.

Строительство жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями.

5. Смешанное назначение

13-006959-5101-0027-00001-03

(00512)

(ДЖП.03.САО.00512)

Префектура САО

31.12.2010

Объединенная Строительная Компания ЗАО "ОСК"

Завершается строительство объекта отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию (не выдано до устранения недоделок), что препятствует подготовке Акта реализации

117

улица Зорге вл. 19

Неглинная улица д. 29/14 стр. 1, 3

Строительство многоуровневой парковки. Проектирование, строительство и реконструкция здания ГУК Московского театра "Школа современной пьесы".

3. Нежилые объекты

14-000941-5101-0027-00001-04

(46-САО)

(В09-00630)

Префектура САО

31.12.2010

"Си Эс-Трейдинг" ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

118

Базовская улица вл. 20А

Строительство жилого дома над отдельно стоящим сооружением ГО типа "А-50".

5. Смешанное назначение

13-071204-5101-0027-00001-06

(ГКК аукцион)

Префектура САО

07.07.2010

Строй-Инвест, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Правительством Москвы издано распоряжение от 20.10.2010 г. N 2322-РП, предусматривающее продление срока строительства до 23.03.2012 г. Оформляется дополнительное соглашение. Префектура САО 10.12.2010: По допсоглашению получено согласование ДЭПР

119

Ленинградское шоссе д. 39 стр. 23

Реконструкция зоны городского пляжа, предусматривающая реконструкцию сущ. здания с уменьшением площади здания до 1800 кв.м.

3. Нежилые объекты

12-062296-5101-0027-00001-08

Префектура САО

01.04.2010

ВФСО "Динамо"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура САО 09.12.2010: Правительством Москвы издано постановление от 14.09.2010 г. N 806-ПП, предусматривающее продление срока реализации первого этапа инвестиционного проекта до 31.03.2011 г. без применения штрафных санкций к сторонам. Доп.соглашение, откорректированное по замечаниям городских структур направлено на согласование в Москонтроль

120

Ленинградское шоссе д. 39 стр. 14

Реконструкция бань, предусматривающая реконструкцию существующего строения и новое строительство спортивно-релаксационного центра с подземным паркингом.

3. Нежилые объекты

12-062478-5101-0027-00001-08 Префектура САО

01.04.2010 ВФСО "Динамо"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура САО 09.12.2010: Правительством Москвы издано постановление от 14.09.2010 г. N 806-ПП, предусматривающее продление срока реализации первого этапа инвестиционного контракта до 31.03.2011 г. без применения штрафных санкций к сторонам. Доп.соглашение доработано по замечаниям городских структур и 02.12.2010 направлено на согласование в Москонтроль.

121

Ленинградское шоссе вл. 39

Ленинградское шоссе д. 39 стр. 7

Ленинградское шоссе д. 39 стр. 6

реконструкция существующего административного здания, здания трибун; строительство гостинично-офисного центра с подземными и наземными паркингами, многофункционального торгово-выставочного комплекса спортивной водно-моторной техники с подземными и наземными

3. Нежилые объекты

12-068542-5101-0027-00001-05

Префектура САО

01.04.2010

ВФСО "Динамо"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Правительством Москвы изданы постановление от 14.09.2010 г. N 806-ПП и распоряжение от 07.10.2010 г. N 1283-РП, предусматривающие продление срока строительства объектов до 31.12.2011 года.

Оформляется дополнительное соглашение

122

Беговая улица д. 36

Строительство многофункционального административно-гостиничного здания

3. Нежилые объекты

12-061894-5101-0027-00001-05

Префектура САО

31.03.2010

ДИНАМО-ПЕТРОВСКИЙ ПАРК XXI ВЕК - МШ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Правительством Москвы издано распоряжение от 4 мая 2010 г. N 844-РП, предусматривающее продление срока строительства до 31.12.2013 г. Оформляется дополнительное соглашение.

123

Верхняя Масловка ул., вл. 23, корп. 2; вл. 25.

Строительство офисно-жилого комплекса с подземным гаражом-стоянкой (вл. 23, к. 2) и реконструкция жилого дома (вл. 25) под офисно-жилой комплекс.

5. Смешанное назначение

13-008152-5101-0027-00001-03

(00473)

(ДЖП.03.САО.00473)

Префектура САО

31.12.2009

Дорсент, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

В соответствии с поручением Мэра Москвы от 27.09.2010 г. N 4-19-2621/0-1 Москонтролем осуществляется оформление распоряжения Правительства Москвы о продлении реализации инвестиционного проекта до 31.03.2011 г. без применения штрафных санкций.

124

Ленинградский проспект, д. 66, корп. 2

Строительство жилого дома с подземной автостоянкой

5. Смешанное назначение

13-002490-5101-0027-00001-04

(ДЖП.04.САО.00620)

Префектура САО

30.09.2009

МАГ Г

Завершается строительство объекта

125

Карельский бульвар д. 1/24

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом.

5. Смешанное назначение

13-006493-5101-0027-00001-05

Префектура САО

01.03.2008

ОАО Строительно-промышленная корпорация "Развитие"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Правительством Москвы издано распоряжение от 14.09.2009 г. N 2412-РП, предусматривающее продление срока строительства до 30.10.2013 г. без применения к заказчику-застройщику (ФСО России) и инвестору (ОАО "ГЛАВСТРОЙ") штрафных санкций. Оформляется дополнительное соглашение

126

ул. Часовая, д. 11/3, стр. 1.

Реконструкция Ленинградского рынка. Создание межрегионального торгового центра.

3. Нежилые объекты

12-000203-5101-0027-00001-05

Префектура САО

31.12.2007

"Калужская Управляющая Компания" ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Правительством Москвы издано постановление от 19.10.2010 г. N 942-ПП, предусматривающее продление срока реализации проекта реконструкции Ленинградского рынка с размещением межрегионального торгового центра по адресу: ул. Часовая, д. 11/3, стр. 1 до 31.12.2010 г. без применения штрафных санкций.

Оформляется дополнительное соглашение

127

Дыбенко ул., вл. 14, корп. 2

Ховрино, Клинская, Лавочкина, Зеленоградская, Фестивальная, Петрозаводская, Ляпидевского, Дыбенко, Онежская.

Дыбенко ул., вл. 22, корп. 2

Фестивальная улица вл. 22 к. 1А

Петрозаводская улица вл. 12

улица Дыбенко вл. 26 к. 1

Петрозаводская улица вл. 18

Дыбенко ул., вл. 16, корп. 1

ул. Фестивальная, вл. 47

Зеленоградская ул., вл. 35, корп. 3

Комплексная реконструкция мкр. 13, 16 и 19 р-на Ховрино. Строительство "стартовых" жилых домов с нежилыми помещениями и гаражными комплексами, отселение, снос.

1. Комплексная застройка

13-000013-5101-0027-00001-97

(20-САО)

Префектура САО

31.12.2006

МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Все акты о результатах реализации оформлены за исключением 4-х адресов: ул. Петрозаводская, вл. 20, вл. 14, ул. Зеленоградская, вл. 35, корп. 3., ул. Дыбенко, вл. 38, корп. 1 ул. Петрозаводская, вл. 2. Ведется отселение оставшихся 3-х домов снос в 4 кв. 2010 Правительством Москвы издано распоряжение от 08.12.2009 г. N 1362-ПП, предусматривающее продление срока строительства жилого дома: ул. Дыбенко, вл. 38, к. 1 до 01.03.2010 г. без применения штрафных санкций, и исключение из предмета инвестиционного контракта адресов: ул. Петрозаводская, вл. 20, вл. 14, ул. Зеленоградская, вл. 35, корп. 3. ЗАО "МФС-6" в рамках 196-ПП готовит обоснование для Москонтроля с просьбой продлить срок ввода объекта до 30.09.2010 г.

128

Ленинградский пр-т, вл. 37

Надстройка существующих одноэтажных гаражей и создание многофункционального многоэтажного гаражного комплекса.

4. Гаражи-стоянки

14-002366-5101-0027-00001-01

(34-САО)

Префектура САО

30.09.2002

МЕРЛИН-К, ФИРМА, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

В связи с невыполнением инвестором условий Контракта, предлагается рассмотреть возможность расторжения Контракта на выполненных объемах.

СВАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

129

Шереметьевская улица вл. 8

Строительство Центра культуры, искусства и досуга имени А. Райкина

3. Нежилые объекты

12-004153-5201-0050-00001-02

(02-00057)

Префектура СВАО

31.12.2012

Некоммерческая организация "Фонд поддержки и развития культуры" имени А.И. Райкина

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

130

улица Коминтерна вл. 28

Искры ул., вл. 3, стр. 2

проезд Нансена вл. 7

Строительство жилых домов с административными помещениями и физкультурно-оздоровительным комплексом

5. Смешанное назначение

13-090211-5201-0050-00001-06

Префектура СВАО

31.12.2012

Федеральная служба охраны Российской Федерации. ФСОРФ ИНТЕРКОМ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

131

ул. Снежная, вл. 26, Амундсена, вл. 14

Проектирование и строительство многофункционального административного здания с подземной автостоянкой и Центра детского творчества

3. Нежилые объекты

12-050484-5201-0050-00001-09

Префектура СВАО

30.03.2012

СтройЦентр, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

132

Широкая вл. 13

Строительство многофункционального гаражного комплекса, включающего гараж-стоянку с сервисными службами и физкультурно-оздоровительный центр с подсобными помещениями.

4. Гаражи-стоянки

14-004154-5201-0050-00001-02

(2)

(02-00084)

Префектура СВАО

31.12.2011

ГСК "Бугорок"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек получен ГПЗУ

133

Маломосковская ул., д. 4, стр. 1

Снос существующего нежилого здания, проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса с первыми нежилыми этажами и подземной автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-000114-5201-0050-00001-05

Префектура СВАО

30.12.2011

"Маэстротур" ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

134

ул. Грекова, вл. 9-13

Строительство подземного гаража-стоянки с наземной въездной частью.

4. Гаражи-стоянки

14-071212-5201-0050-00001-06

(ГКК аукцион)

Префектура СВАО

31.08.2011

ИРБИС, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

получено заключение Мосгосэкспертизы

135

17-й проезд Марьиной Рощи, вл. 4

Строительство административно-делового объекта с подземным паркингом и торговой функцией

3. Нежилые объекты

12-043004-5201-0050-00001-07

(ГКК аукцион)

Префектура СВАО

14.07.2011

ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "КВАРТСТРОЙ", ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Реализуется в сроки

136

улица Константинова вл. 11

Строительство многоэтажного гаража-стоянки с административно-техническими помещениями и станцией техобслуживания

4. Гаражи-стоянки

14-119657-5201-0050-00001-05

Префектура СВАО

30.06.2011

ТЕХМОНТАЖСТРОЙ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Действует в сроках

137

Милашенкова ул., дом 12Е.

Алтуфьевское ш., дом 77.

Строительство Городского центра гимнастических видов спорта и жилищно-гаражного комплекса над сооружениями ГО.

5. Смешанное назначение

13-021247-5201-0050-00001-05

Префектура СВАО

30.06.2011

ДВК-НЕДВИЖИМОСТЬ, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

138

ул. Полярная, вл. 37-39

Заповедная ул., вл. 14, вл. 16.

Строительство помещений и необходимой инфраструктуры завода по производству товаров народного потребления - Объект N 1.

Строительство жилых домов с гаражным комплексом - Объект N 2.

5. Смешанное назначение

13-008358-5201-0050-00001-03

(00459)

(ДЖП.03.СВАО.00459)

Префектура СВАО

31.03.2011

ОАО "Полимерпленка"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Оформлены АЧР по жилью.

Оформляются АЧР по нежилью

139

Бочкова ул., вл. 3-15

Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 м/м с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для парковки тролейбусов

4. Гаражи-стоянки

14-001542-5201-0050-00001-99

(12/10)

Префектура СВАО

01.03.2011

ООО "Аск-Лэнд"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Действует. Объект в эксплуатацию не введен. Контракт в сроках

140

Алтуфьевское ш. д. 18а

Надстройка защитного сооружения типа А-24 физкультурно-оздоровительным центром с торговыми помещениями и встроенной автостоянкой, капремонт сооружения ГО.

3. Нежилые объекты

12-000022-5201-0050-00001-02

(02-00357)

Префектура СВАО

07.02.2011

ГУП СПНУ "Специальное пусконаладочное управление"

Завершается строительство объекта

Действует. Не оформлен акт в связи с отсутствием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Объект предъявлен Мосгосстройнадзору для получения разрешения на ввод объекта. Устраняются недоделки

141

Ростокинская улица вл. 2

проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой, а также размещение объектов социальной сферы, в том числе детского дошкольного учреждения и размещения пристройки блока начальных классов к школе N 352

5. Смешанное назначение

13-131226-5201-0050-00001-07

Префектура СВАО

01.02.2011

Общество с ограниченной ответственостью "ЭлитСтройГруп"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Москонтролем рассматривается вопрос о продлении

142

Белозерская ул. вл. 10

Строительство гаражного комплекса с торговыми, офисными помещениями и физкультурно-оздоровительным центром, строительство

3. Нежилые объекты

12-001753-5201-0050-00001-03

(и/к-3)

(02-00431)

Префектура СВАО

31.12.2010

ГСК "Лия"

Завершается строительство объекта

143

проезд Серебрякова вл. 11-13

Проектир. и строит. высот. многофункц. административно-жил. комплекса с подземн. гаражом и отдельно стоящ. многоэтаж. гаражом. автономн. центра теплоэлектроснабжен., переустройст. кабельно-воздушных линий электропередачи "Свиблово-Владыкино" и "Свиблово-Бутырки"

5. Смешанное назначение

13-120871-5201-0050-00001-05

Префектура СВАО

31.12.2010

ОАО "Новое кольцо Москвы"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

После решения вопроса по реализации программы "НКМ" Москонтролем будет рассмотрен вопрос о продлении ИК. Завершены работы подготовительного периода: произведен снос типографии и вывод 496 гаражей с территории застройки. Произведено устройство форшахты, строительство постоянной ограждающей конструкции котлована "стена в грунте", утройство балки и скважин для строительного водопонижения, устройство анкеров 1-го яруса, разработка и вывоз грунта и монтаж распорной системы. Строителство замарожено на нулевом цикле. Идет поиск инвестора.

144

Лианозово, мкр. 5АБ,

Алтуфьевское шоссе, вл. 85

Строительство жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-207375-5201-0050-00001-07

Префектура СВАО

31.12.2010

ПЕРВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ, ЗАО

Завершается строительство объекта

145

Октябрьская улица вл. 105

Строительство гаражного комплекса, включающего в себя гараж-стоянку на 200 машино-мест, административно-технические помещения и Станцию технического обслуживания автомобилей с подсобными помещениями

4. Гаражи-стоянки

14-056901-5201-0050-00001-05

Префектура СВАО

01.11.2010

АБСОЛЮТ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура СВАО 10.12.2010: Инвестором направлено обращение в Москонтроль о продлении срока реализации

146

Высоковольтный проезд вл. 1 к. 3

Высоковольтный проезд вл. 1 к. 2

Высоковольтный проезд вл. 1 к. 1

улица Бестужевых вл. 10А

Высоковольтный проезд вл. 1 к. 8

Высоковольтный проезд вл. 1

Высоковольтный проезд вл. 1 к. 5Б

Высоковольтный проезд вл. 1 к. 6

Высоковольтный проезд вл. 1 к. 7

Высоковольтный проезд вл. 1 к. 4А

Высоковольтный проезд вл. 1 к. 4Б

Высоковольтный проезд вл. 1 к. 5А

Строительство многофункционального жилого комплекса со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, детское образовательное учреждение на 125 мест, гаражи на 550 м/м.

5. Смешанное назначение

13-032695-5201-0050-00001-10 Префектура СВАО

30.06.2010

ЗАО "Энерготехпром

ИнвестСтрой"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

147

Черского проезд, 13-15; вл. 19-21;

Путевой проезд, вл. 26

Строительство "стартовых" жилых домов.

2. Жилые дома

11-001110-5201-0050-00001-98

(4)

Префектура СВАО

31.12.2009

Открытое акционерное общество "Калина" Открытое акционерное общество "Новый мир"

Завершается строительство объекта

148

Холмогорская улица вл. 2

Строительство 14-этажного жилого дома над существующим сооружением ГО, проектирование и реконструкция сооружения ГО (тип "А") с реновацией инженерных систем ГО.

5. Смешанное назначение

13-106444-5201-0050-00001-07

(аукцион)

Префектура СВАО

31.12.2009

Закрытое акционерное общество "ЮИТ СитиСтрой"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Москонтролем принято решение о продлении ИК до 30.06.2011, выпускается РД

149

Новосущевская улица вл. 37

Строительство кооперативного жилого дома со встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением.

5. Смешанное назначение

13-055829-5201-0050-00001-07

Префектура СВАО

01.04.2009

ЖУРНАЛИСТ-3, ПЖСК

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Готовится повторное обращение в Москонтроль о продлении срока ИК

150

Малыгина ул., вл. 12.

Строительство 18-эт. жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-028009-5201-0050-00001-04

(00595)

(ДЖП.04.СВАО.00595)

Префектура СВАО

31.03.2009

ЗАО "Финансовая Корпорация"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Москонтроль рассматривает вопрос о продлении

151

район Северный, 1-я Северная линия, вл. 31

Строительство газотурбинной электростанции "Северный"

3. Нежилые объекты

12-028567-5201-0050-00001-05

Префектура СВАО

31.03.2009

Закрытое акционерное общество Управляющая Компания "ДКМ-Инжиниринг" (ЗАО УК "ДКМ-Инжиниринг")

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Москонтроль рассматривает вопрос о продлении ИК до декабря 2011 г.

152

проспект Мира, вл. 91, корп. 2-3

проспект Мира, вл. 91, корп. 1-2,

Строительство объектов торговли (магазины-салоны)

3. Нежилые объекты

22-137028-5201-0050-00000-07

Префектура СВАО

05.01.2009

ООО "ЭХПО "Вель"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

готовится обращение в Москонтроль о продлении срока реализации

153

Алтуфьевское шоссе, вл. 54

Строительство высотного административного здания с подземным двухуровневым гаражом

3. Нежилые объекты

12-000211-5201-0050-00000-04

Префектура СВАО

31.12.2008

ИНСТРОЙТЭКС, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Действует. Москонтроль устанавливает сроки дальнейшей реализации.

154

Холмогорская улица вл. 2

2. Жилые дома

11-069983-5201-0050-00000-07

Префектура СВАО

31.12.2007

ЦЕНТРИНВЕСТ, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

155

Студеный проезд вл. 5-7

Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 250 м/мест с комплексом потребительских услуг (автосалон, открытая стоянка, мойка, СТО, АЗС газонаполнительная)

4. Гаражи-стоянки

14-002054-5201-0050-00001-00

(2/00-С)

(02-00349)

Префектура СВАО

31.12.2007

ООО "АЛЬЯНС-ПИК"

Завершается строительство объекта

Действует. Устранение замечаний госстройнадзора для сдачи объекта в эксплуатацию. АР не оформлен

156

Летчика Бабушкина ул., вл. 32.

Строительство наземного трехэтажного гаража-стоянки на 50 машино-мест с тренажерным залом

3. Нежилые объекты

12-001976-5201-0050-00001-04

Префектура СВАО

31.12.2006

"Российский Союз Молодежи" ООО

Завершается строительство объекта

Действует. Объект предъявлен Мосгосстройнадзору к вводу в эксплуатацию.

157

Отрадное, пр. пр. 5350

Строительство многоэтажного гаража-стоянки.

4. Гаражи-стоянки

14-000003-5201-0050-00000-99

(53)

Префектура СВАО

17.03.2006

ГСК "Платформа Дегунино".

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Продление сроков строительства объекта в Москонтроле.

158

Бибиревская ул., вл. 6-г.

Строительство многоэтажного гаража.

4. Гаражи-стоянки

14-000013-5201-0050-00001-96

(5)

Префектура СВАО

30.09.2005

"ГПСК ЛАНД"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Действует. Не осуществлено строительство 2-й очереди. В связи с невозможностью реализации предлагается к расторжению. Прокладка высоковольтных линий.

159

Мира пр-т, вл. 127-129.

Строительство многоэтажного гаража

4. Гаражи-стоянки

14-001877-5201-0050-00001-04

(02-00578)

Префектура СВАО

31.12.2004

ООО "Юджин Эстейт"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

реализация 2-го этапа, дополнительное соглашение не согласовано

160

Мира проспект, д. 83.

Снос, отселение. Строительство жилого дома с 1-м нежилым этажом.

5. Смешанное назначение

13-008914-5201-0050-00001-03

(00491)

(ДЖП.03.СВАО.00491)

Префектура СВАО

31.12.2004

ОАО "А.О. "Мрия-Инвест"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

После разработке ГПЗУ Москонтроль рассмотрит вопрос о продлении ИК

161

Северодвинская ул., вл. 19

Строительство гаражного комплекса

4. Гаражи-стоянки

14-000606-5201-0050-00001-97

(18/97)

(ВИ)

Префектура СВАО

15.06.1998

"Экспотранс"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Действует. Предложение префектуры расторгнуть инвестиционный контракт и перевести реализацию проекта в договор долгосрочной аренды земельного участка

ВАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

162

Щелковское шоссе, вл. 9-11, 13-15, 17-19.

квартал "Калошино-А", района Гольяново

реконструкция квартала "Калошино-А" района Гольяново путем строительства трех жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и многоэтажными гаражами-паркингами

1. Комплексная застройка

13-122562-5301-0013-00001-06

Префектура ВАО

31.03.2014

Войсковая часть N 55002 ФСБ России "Сити-XXI век" ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

163

Краснобогатырская ул., вл. 28;

1-я ул. Измайловского зверинца, вл. 5а.

Строительство высотного жилого комплекса с нежилыми первыми этажами и подземной автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-015399-5301-0013-00001-05

Префектура ВАО

31.03.2014

ОАО "Моспромстройматериалы"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

164

ул. Вешняковская, вл. 25-27.

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-000112-5301-0013-00001-05

Префектура ВАО

31.12.2012

СИСТЕМА-ГАЛС ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

165

Перовская улица вл. 66

Строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, гаражным комплексом на 1490 м/м и объектами социальной сферы, на территории выводимого ЗАО "КХЗ".

5. Смешанное назначение

13-010994-5301-0013-00001-06

Префектура ВАО

31.03.2012

КУСКОВСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

166

ул. Матросская Тишина, вл. 10.

Комплексная реконструкция территории и стоительство жилых домов со встроенно-пристронными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.

1. Комплексная застройка

13-003735-5301-0013-00001-05

Префектура ВАО

01.03.2012

ДОЛГОРУКОВСКАЯ КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ района КЭУ

г. Москвы "Абонент ЦТП 617/45"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

167

Маршала Рокоссовского б-р, вл. 5-8

Рекультивация земельного участка и дальнейшее строительство жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, подземным гаражом

5. Смешанное назначение

13-001235-5301-0013-00001-96

(14-ж-96)

Префектура ВАО

31.12.2011

СФК "Атолл"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

ДЖПиЖФ вернул на доработку проект предварительного протокола по распределению жилых помещений объекта. Проект протокола на доработке у инвестора.

168

Измайловское ш., вл. 73ж

Новое строительство объектов нежилого фонда

3. Нежилые объекты

12-009866-5301-0013-00001-05

Префектура ВАО

31.12.2011

Общество с ограниченной ответственностью "Вернисаж в Измайлово"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

169

Чечулина ул., вл. 9-11.

Строительство жилых домов с объектами культурно-бытового обслуживания, подземным гаражом и физкультурно-оздоровительным комплексом.

5. Смешанное назначение

13-000445-5301-0013-00001-01

(00313)

Префектура ВАО

15.09.2011

ГУП города Москвы "Культурно-спортивный клуб "ЛУЧ"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

170

Русаковская ул., вл. 37-39

Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями торгового, бытового, культурного назначенияи с подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-008395-5301-0013-00001-03

(00449)

(ДЖП.03.ВАО.00449)

Префектура ВАО

31.08.2011

ЗАО "Дон-Строй-Инвест"

Завершается строительство объекта

171

Перовская ул. вл. 37а

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

3. Нежилые объекты

12-004142-5301-0013-00001-02

(2-П-2002)

(03-00180)

Префектура ВАО

31.07.2011

АПОГЕЙ, ООО

Завершается строительство объекта

172

улица Плеханова вл. 4

Реализация инвестиционного проекта по проектированию и компенсационному строительству административно-делового комплекса.

3. Нежилые объекты

12-048933-5301-0013-00001-06

Префектура ВАО

01.04.2011

"ВНИИжелезобетон"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Оформляется доп. согл. о продлении срока строительства

173

Большая Семеновская улица вл. 55 стр. 5

Реконструкция с надстройкой и пристройкой здания инженерно-конструкторских подразделений и административных служб

3. Нежилые объекты

12-055004-5301-0013-00000-08

Префектура ВАО

01.04.2011

ОАО "Оргприминструмент"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

В соответствии с заключением ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" от 19.09.2008 N 25/7422 инвестору потребовалось дополнительное согласование архитектурно-градостроительного решения с Москомнаследием. В связи с тем, что в непосредственной близости от здания по адресу: Б. Семеновская ул., вл. 55, стр. 5 расположен ценный объект культурного наследия регионального значения - кинотеатр "Родина" ОАО "Оргприминструмент" заказана в ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" разработка проекта охраны зон культурного наследия, расположенных в районе Семеновской площади (договор от 21.09.2009 N 38-09/291). Разработать и утвердить проект охраны зон культурного наследия планируется в срок до 01.12.2010.

174

квартал 47 района Северное Измайлово

комплексная реконструкция и застройка квартала 47 района Северное Измайловой

1. Комплексная застройка

13-011483-5301-0013-00001-09

Префектура ВАО

31.03.2011

Общество с ограниченной ответственностью "МагМос-Восток"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

175

Лечебная улица вл. 14 к. 1

Снос существующего строения и строительство жилого дома со встроенно-пристроенным дошкольным учреждением, нежилым 1 этажом и подземным гаражом-стоянкой

5. Смешанное назначение

13-092207-5301-0013-00000-07

Префектура ВАО

31.03.2011

Аэроприбор-Восход, ОАО

Завершается строительство объекта

Строительство завершено, устраняются замечания Мосгосстройнадзора

176

шоссе Энтузиастов, вл. 56, стр. 11

Реконструкция с надстройкой и пристройками производственно-складского корпуса

3. Нежилые объекты

12-063017-5301-0013-00000-08

Префектура ВАО

31.03.2011

Пино, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Москонтроль рассматривает вопрос о продлении срока строительства. Завершается разработка проектной документации.

Предлагается расторгнуть по соглашению сторон.

177

Измайловский проезд, д. 1

Реформирование территории предприятия и строительство многофункционального жилого комплекса

5. Смешанное назначение

13-007023-5301-0013-00001-05

Префектура ВАО

28.02.2011

Закрытое акционерное общество "Прима-мех"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Москонтролем готовится распорядительный документ о продлении срока строительства объекта без применения к инвестору штрафных санкций. Инвестор снимает замечания ДИгМ по протоколу предварительного распределения нежилой площади объекта

178

15-я Парковая улица вл. 48 к. 4

Строительство подземного многоэтажного гаража-стоянки

4. Гаражи-стоянки

14-097828-5301-0013-00001-05

Префектура ВАО

28.02.2011

ООО "КНТ Строй"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

179

Новогиреевская улица вл. 5

Проектирование и строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой на 400 м/м и ДОУ на 100 мест.

5. Смешанное назначение

13-069705-5301-0013-00001-08

Префектура ВАО

28.02.2011

Глобинвестстрой, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

180

Щелковский пр., вл. 4

Строительство надзмно-подземного обвалованного гаража

4. Гаражи-стоянки

14-008895-5301-0013-00001-03

(9-П-2003)

(03-00274)

Префектура ВАО

28.02.2011

ООО "Бавария Ауто"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

181

9-Парковая ул., д. 27/36

Реконструкция торгово-административного комплекса с подземной автостоянкой.

3. Нежилые объекты

12-150936-5301-0013-00000-06

Префектура ВАО

31.12.2010

ЕКМАК, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Направлено обращение в Москонтроль о продлении срока реализации первого этапа ИК Разработка ПСД

182

Щелковское ш., вл. 23А, корп. Б

Строительство универсального торгового комплекса

3. Нежилые объекты

12-261925-5301-0013-00000-07

Префектура ВАО

31.12.2010

РДН-ИНВЕСТ, ООО

Завершается строительство объекта

183

Район Измайлово, мкр. 4-5,

(3-я Парковая ул., вл. 10).

Поэтапная комплексная реконструкция мкр. 4-5 района Измайлово. Строительство жилых домов.

1. Комплексная застройка

13-000021-5301-0013-00001-01 (00273)

(ДМЖ.01.ВАО.00273)

Префектура ВАО

31.12.2010

ГУП "Московский городской центр продажи недвижимости"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

184

Погонный проезд д. 1

Миллионная улица вл. 15

1-я Мясниковская улица д. 2 стр. 1, 2, 3

Новое строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой; проектирование спортивного комплекса с плоскостными сооружениями (ФОК).

5. Смешанное назначение

13-003653-5301-0013-00001-08

Префектура ВАО

31.12.2010

БЕЛЕРАН, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Инвестором выполнен график платежей в бюджет в объеме 20%. Выпускается РД об изменении условий перечисления денежных средств в бюджет города

185

4-я Парковая ул., вл. 16 и Первомайская ул., д. 42, стр. 1 и стр. 6 (1-4 корпуса), 1-й Красковский проезд, вл. 38Б.

Строительство жилого дома и здания интерната для Государственного образовательного учреждения специальной (коррекционной) образовательной школы-интерната N 49

2. Жилые дома

11-002465-5301-0013-00001-04

Префектура ВАО

30.09.2010

РАСЧЕТНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СОВЕТ ЕВРОИНВЕСТ, ООО

Завершается строительство объекта

Москонтроль выпускает РД о продлении срока строительства 2-й очереди

186

Металлургов ул., вл. 62, корп. 1.

Строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой для сотрудников в/ч N 11135 Министерства обороны РФ.

5. Смешанное назначение

13-000032-5301-0013-00001-01

(00246)

Префектура ВАО

30.09.2010

ЗАО "Военинвестстрой"

Завершается строительство объекта

В Москонтроле на рассмотрении находится обращение о переносе срока строительства на 2011 год

187

аллея Жемчуговой вл. 5

Строительство подземного гаража-стоянки на 100 машино-мест.

4. Гаражи-стоянки

14-014099-5301-0013-00001-06

Префектура ВАО

31.12.2009

БАТРОЗ, ООО

Завершается строительство объекта

188

Мироновская улица вл. 27

Проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и объектами социальной сферы.

5. Смешанное назначение

13-050833-5301-0013-00000-06

Префектура ВАО

30.09.2009

ЭСКАРТО, ООО Созошилз Консалтанси Лимитед, ЧКОО

Завершается строительство объекта

В рамках выполнения поручения Мэра Москвы Ю.М. Лужкова от 25.03.2010 N 4-19-5459/9-1 Департаментом земельных ресурсов города Москвы подготовлен проект распоряжения Правительства Москвы "О мерах по завершению реализации инвестиционного проекта строительства многофункционального жилого комплекса на земельном участке по адресу: ул. Мироновская, вл. 27", предусматривающий продление

189

48 квартал района Северное Измайлово

Поэтапная реконструкция части квартала

5. Смешанное назначение

13-010550-5301-0013-00001-06

Префектура ВАО

31.03.2009

ВСЕОБЩАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ - МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Земельные отношения не оформлены. На основании РПМ от 09.12.2009 N 3157-РП расторжение ИК осуществлялось в судебном порядке. Решением Арбитражного суда РПМ от 09.12.2009 N 3157-РП отменен. В соответствии с заключением Правового управления Правительства Москвы от 09.09.2010 префектурой подготовлен и направлен на согласование проект распоряжения Правительства Москвы, предусматривающий отмену распоряжения Правительства Москвы от 09.12.2009 N 3157-РП

190

Кожухово, мкр. 6, 7, 8, корп. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 13, 20, 21, 22, 23, 28

Район "Кожухово", мкр. 1, 2, 3, 9.

Освоение и комплексная застройка района.

1. Комплексная застройка

13-001201-5301-0013-00001-04

Префектура ВАО

31.12.2008

ЗАО "Строительное управление N 83 Мосфундаментстрой"

МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО

"Мосстроймеханизация-5" ЗАО

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО

ОАО "Домостроительный

комбинат N 1"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

191

Егерская ул., вл. 14

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-005642-5301-0013-00001-03

(00434)

(ДЖП.03.ВАО.00434)

(03-00523)

Префектура ВАО

31.12.2007

МЕРКУРИЙ, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Приостановлено в соответствии с ППМ от 30.06.2009 N 613-ПП Разработанный ЗАО "НИиПИ Экология города" проект планировки кварталов 3-3а района Сокольники рассмотрен 18.06.2010 на Регламентной комиссии Архитектурного совета города Москвы. По итогам рассмотрения принято решение о приведении проекта планировки в соответствие с Законом города Москвы от 05.05.2010 N 17 "О Генеральном плане города Москвы". После выполнения работ по корректировке, проект планировки будет повторно представлен в Москомархитектуру на рассмотрение. После утверждения проекта планировки кварталов 3-3а района Сокольники будет проработан вопрос о дальнейшем строительстве жилого дома по адресу: Егерская ул., вл. 14

192

Купавинский М. проезд вл. 3-5

Строительство многоэтажного гаража-стоянки с комплексом сервисных услуг

4. Гаражи-стоянки

14-001644-5301-0013-00001-99

(21-П-99)

(03-00183)

Префектура ВАО

30.06.2004

ЗАО "Компания "Грината"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

АЧР по первой очереди оформлен; АЧР по 2-й очереди в работе, оформление ДС о продлении срока строительства 3-й очереди до 30 сентября 2010 г.

193

Владимирская 2-я ул. вл. 66а

Строительство двухэтажного гаража-стоянки со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями

4. Гаражи-стоянки

14-008894-5301-0013-00001-03

(7-П-2003)

(03-00272)

Префектура ВАО

31.12.2003

РОО "Московский городской союз автомобилистов"

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Предлагается расторгнуть

194

Чусовская ул. вл. 6, корп. 2

Строительство 2 этажной крытой автостоянки

4. Гаражи-стоянки

14-002205-5301-0013-00001-00

(10-П-2000)

(03-00191)

Префектура ВАО

31.12.2000

Потребительский автостояночный кооператив "БОКС"

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

В соответствии с заключением Москонтроля и Правового управления префектуре поручено направить обращение в суд о признании объекта самовольным строительством

ЮВАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

195

территория иловых площадок Люберецких очистных сооружений

Инвестиционное соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта градостроительного развития территории иловых площадок Люберецких очистных сооружений.

5. Смешанное назначение

13-078545-5401-0004-00000-08

(МО)

Префектура ЮВАО

31.12.2015

Региональная финансово-строительная компания, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Строительство объектов по контракту ведется за счет средств бюджета города Москвы Люберецкие поля аэрации

196

7-я Кожуховская улица вл. 3А, 5

Строительство многофункционального центра общегородского назначения в т.ч. многоэтажного паркинга и открытых гостевых автостоянок.

3. Нежилые объекты

12-160958-5401-0004-00001-06

Префектура ЮВАО

30.03.2014

КОЖУХОВСКАЯ - ИНВЕСТ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

197

Текстильщики ст. метро через Люблинскую улицу

Строительство пешеходного торгово-сервисного перехода (ПТСП).

3. Нежилые объекты

12-002831-5401-0004-00001-03

(04-00216)

Префектура ЮВАО

31.12.2012

ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС,

ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮВАО 29.11.2010: Строительство ведется 70%

198

Авиамоторная улица вл. 12

проезд Завода Серп и Молот вл. 8

строительство административного здания с подземным гаражом и комплекса административно-офисного с автостоянкой на 844 машиноместа

3. Нежилые объекты

12-052296-5401-0004-00000-08

(Торги)

Префектура ЮВАО

01.07.2012

КОРПОРАЦИЯ ТЭН, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Реализация проекта осуществляется. Объект по адресу: проезд завода Серп и Молот строительством завершен, акт о результатах частичной реализации оформлен. Строительная площадка для строительства объекта по адресу: ул. Авиамоторная, вл. 12 огорожена, ведется разработка проектной докуменатции

199

ул. Окская - Волжский б-р., корп. 14 (объект N 3)

ул. Окская - Волжский б-р., корп. 22 (объект N 7)

к. 202 - поликлиника

к. 206 - диспетчерский пункт

к. 207 - диспетчерский пункт

к. 105-ДЦУ

к. 107-ДЦУ

к. 106 школа

к. 205 - торговый центр

ул. Окская - Волжский б-р., корп. 15 (объект N 4)

ул. Окская - Волжский б-р., корп. 13 (объект N 2)

ул. Окская - Волжский б-р., корп. 11 (объект N 1)

ул. Окская - Волжский б-р., корп. 20 (объект N 5)

ул. Окская - Волжский б-р., корп. 21 (объект N 6)

Реорганизация промзоны N 56 "Грайвороново" (кв. 115а) и застройка освобождаемой территории жилым мкр., объектами соц. сферы и сооружениями ГОЧС.

5. Смешанное назначение

13-082217-5401-0004-00001-06 Префектура ЮВАО

31.03.2012

Виктор, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Остаются не построенными: поликлиника к. 202, торговый центр к. 205, диспетчерский пункт к. 206-207. Остальные объекты построены, акты о результатах реализации оформлены

200

Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 1

Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 5

Окская ул. - Вожский бульвар, корп. 6

Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 3

Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 4

ул. Васильцовский Стан, вл. 8

ул. Окская - Волжский бульвар, корпус 19

Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 2

ул. Окская - Волжский б-р, корпус 12

ул. Окская - Волжский б-р, корпус 9

ул. Окская - Волжский бульвар, корп. 301

Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 7

Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 8

Комплексная застройка микрорайона Кузьминки.

1. Комплексная застройка

13-002186-5401-0004-00001-03

(00425)

Префектура ЮВАО

31.01.2012

ИНТЕКО, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Остается не построен ФОК - Васильцовский стан, вл. 8.

Все остальные объекты построены и введены в эксплуатацию Акты реалиазции оформлены

201

улица Лефортовский Вал вл. 15/3 стр. 1

Проектирование и строительство офисного здания с подземной автостоянкой

3. Нежилые объекты

12-076563-5001-0012-00000-08

Префектура ЮВАО

30.09.2011

ПИК, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Ведутся строительно-монтажные работы срок завершения реализации проекта не истек

202

1-я улица Машиностроения вл. 6, 8, 10, 12, 14

Снос ветхих строений, строительство на освобожденной территории жилых домов, объектов социальной сферы

5. Смешанное назначение

13-098168-5401-0004-00001-05

Префектура ЮВАО

23.09.2011

ООО "Миракс Град"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

203

Привольная ул., пр.пр. 721

Строительство гаражного комплекса на 840 машино-мест.

4. Гаражи-стоянки

14-002235-5401-0004-00001-00

(И/К 04-00)

Префектура ЮВАО

30.06.2011

ООО Аск-Лэнд

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Долгострой

204

Новохохловская ул., вл. 25.

Строительство гаража-стоянки.

4. Гаражи-стоянки

14-000082-5401-0004-00001-05

Префектура ЮВАО

30.06.2011

ГСК "ВНИППОВЕЦ"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Инвестор обратился в Москонтроль за продлением сроков строительства

205

2-я Вольская улица д. 30

Организация финансирования, проектирования, строительство и эксплуатация объекта производственного назначения "Производство (завод) гипохлорита натрия"

3. Нежилые объекты

12-041089-5401-0004-00001-08

(Торги)

Префектура ЮВАО

16.05.2011

Фирма "ВТЕ Проектгезельшафт Натриумгипохлорит мбХ"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Работы ведутся 50%. ИК действует

206

2-я Вольская улица вл. 30

Проектирование и строительство мини-ТЭС с сооружениями по сушке осадка на базе Люберецких очистных сооружений.

3. Нежилые объекты

12-038107-5401-0004-00001-08

(Торги)

Префектура ЮВАО

31.03.2011

Общество с ограниченной ответственностью "ЕФН Эко Сервис"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Инвестор обратилсь в Москонтроль с предложениями о продлении сроков строительства объекта до 2012 г.

207

Территория парка 850-летия Москвы в районе пересечения улиц Братиславской и Поречной.

Братиславская улица вл. 2-4

Культурно-спортивный и общественно-деловой центр; Офисно-деловой центр с торговыми помещениями апартаментами.

3. Нежилые объекты

12-027940-5401-0004-00001-04

(ВО4-00603)

Префектура ЮВАО

31.03.2011

MALAB ENTERPRISES LIMITED МАЛАБ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объект на Братиславской 2-4 построен, акт оформляется. Объект на Поречной 10-12 долгострой. Работы не ведутся с 2009 г. Срок реалиазции не истек

208

Шарикоподшипниковская улица д. 5 стр. 1

Строительство административного здания с подземной автостоянкой

3. Нежилые объекты

12-150324-5401-0004-00000-07

Префектура ЮВАО

30.03.2011

"ДоминионМ" ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Инвестор обратился в Москонтроль за продлением сроков строительства до 2013 г.

209

Марьинский парк мкр. 12 корп. 44

Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки

4. Гаражи-стоянки

14-008626-5401-0004--00001-03

(04-00338)

Префектура ЮВАО

28.02.2010

Общество с ограниченной ответственностью "ДОХОДНЫЙ ДОМ "БАЗИС И КОМПАНИЯ"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен, но в эксплуатацию не введен, соответственно проект акта не подготавливался

210

квартал Волжский Бульвар 113а к. 1

Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки

4. Гаражи-стоянки

14-063480-5401-0004-00001-05

Префектура ЮВАО

25.08.2007

ИСИК ПЛЮС, ООО

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Ведется проектирование инженерных сетей, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию

211

Жулебино, коммунальная зона N 1

Строительство 2-этажного гаража-стоянки

4. Гаражи-стоянки

14-008625-5401-0004-00001-03

(04-00447)

Префектура ЮВАО

31.12.2004

Местная общественная организация автолюбителей "Выхино - Жулебино"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Долгострой.

212

Н. Кузьминки, кв.117, корп. 1АБВ, 2АБВ, 3АБВ, 4, 8, 9, 10,

Н. Кузьминки, кв.114, корп. 19, 19АБВГ, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31АБ, 32АБ.

Реконструкция жилого района со строительством "стартовых" жилых домов.

1. Комплексная застройка

13-000030-5401-0004-00001-97

(34/97-И)

Префектура ЮВАО

31.12.1999 СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО

Завершается строительство объекта Префектура ЮВАО 14.12.2010: Все объекты построены, акты оформлены за исключением: корп. 32Б построен, акт оформляется, корп. 2, 2А ведется строительство, корп. 11 на месте пятиэтажки несносимой серии предлагается для исключения из ИК

ЮАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

213

ул. 6-я Радиальная д. 7, стр. 19-22, 25-31, 33-34, 47

Реформирование части производственной территории и комплексная застройка, включающая строит-во: многофункционального жилого комплекса; объектов социальной инфраструктуры, и др.

1. Комплексная застройка

13-065086-5501-0148-00001-06

Префектура ЮАО

31.12.2012

ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Ведется строительство корп. 8

214

5-й Донской проезд вл. 21

Строительство объекта второго этапа административно-гостиничного и административно-торгового комплексов

3. Нежилые объекты

12-058187-5501-0148-00001-05

Префектура ЮАО

31.03.2012

КОМПЛЕКС-СТРОЙ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не ведется

215

Донской 5-й проезд д. 21, корп. 6

Новое строительство административно-делового комплекса первого этапа

3. Нежилые объекты

12-015398-5501-0148-00001-05

Префектура ЮАО

31.03.2012

СТРОЙ-КОМПЛЕКС, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

216

проспект Андропова вл. 39

Строительство объектов Этнографического комплекса на территории ГМЗ "Коломенское" (гостиница на 200 мест и 12 заезжих изб с сараями). Компенсационное озеленение.

3. Нежилые объекты

12-089535-5501-0148-00001-05

Префектура ЮАО

31.12.2011

"Вернисаж в Измайлово" ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не ведется. В Москонтроле на рассмотрении вопрос продления срока реализации до 31.12.2013

217

Кожевническая улица д. 20 стр. 19

ул. Кожевническая, д. 20, стр. 1-13, 19, 29

Строительство многофункционального общественно-делового центра

3. Нежилые объекты

12-012220-5501-0148-00001-10

Префектура ЮАО

31.12.2011

Общество с ограниченной ответственностью "Столичный проект"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Земельно-правовые отношения в стадии оформления.

218

Красного маяка ул., вл. 13, корп. 4 (напротив вл.)

Строительство жилых домов (корп. 1, 2, 3, 4) с подземной автостоянкой на 360 машино-мест, дошкольного образовательного учреждения, многоэтажного паркинга и спортивно-оздоровительного комплекса.

5. Смешанное назначение

13-005785-5501-0148-00001-05

Префектура ЮАО

31.12.2011

Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство ведется. Оформление протокола предварительного распределения общей площади гаражей-стоянок

219

Варшавское шоссе вл. 148

Строительство торгового центра "Курский".

3. Нежилые объекты

12-252201-5501-0148-00001-07

Префектура ЮАО

31.12.2011

Администрация Курской области

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

220

3-й Автозаводский проезд д. 13

Реконструкция административного здания.

3. Нежилые объекты

12-007142-5501-0148-00001-03

(01-27-226/3 (СТ-018-03))

(05-00446)

Префектура ЮАО

15.08.2011

Некоммерческое партнерство инновационной деятельности в социальной сфере "МосГорУслуга"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

221

Каширское ш. вл. 12

Проектирование и строительство многофункционального административно-торгового комплекса со спортивно-оздоровительными и культурно-развлекательными помещениями.

3. Нежилые объекты

12-001618-5501-0148-00001-03

(А05-00490)

Префектура ЮАО

30.04.2011

ООО "Феникс Девелопмент"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: В Москонтроле на рассмотрении находится вопрос продления срока строительства до 31.07.2012

222

2-й Нагатинский проезд вл. 10

Строительство производственного корпуса

3. Нежилые объекты

12-047758-5501-0148-00000-08

Префектура ЮАО

01.04.2011

ОАО Московский булочно-кондитерский комбинат "Коломенское"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

223

Каширское шоссе вл. 63 к. 3

Проектирование и строительство делового центра на базе незавершенного строительством объекта нежилого фонда г. Москвы.

3. Нежилые объекты

12-141507-5501-0148-00000-06

Префектура ЮАО

01.04.2011

ИНФОСЕТЬ, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 08.12.2010: По информации инвестора подготовлено обращение в Москонтроль о продлении срока реализации инвестиционного проекта согласно ПОС

224

Район Чертаново Южное, микрорайоны 17, 18

Завершение строительства комплекса жилых домов с объектами социального и культурно-бытового назначения.

5. Смешанное назначение

13-260916-5501-0148-00000-07

Префектура ЮАО

31.03.2011

Главное квартирно-эксплуотационное управление Министерства Обороны РФ "КЭУ"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Завершено строительство корпуса 41. Инвестором готовится обращение в Москонтроль об изменении имущественных прав сторон

225

ул. Борисовские пруды, к. 1-12, пос. МЗРТА, (д. 23 к. 2; д. 13 к. 1; д. 15, к. 1; д. 17 к. 1; д. 21 к. 1; д. 25 к. 1)

Строительство жилых домов.

5. Смешанное назначение

13-000073-5501-0148-00001-01

(00255)

(ДМЖиЖП.01ДСК.-1.00255)

Префектура ЮАО

31.03.2011

ОАО "Домостроительный комбинат N 1"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: По адресу: ул. Борисовские пруды, корп. 1АБ - введен в эксплуатацию, ведется урегулирование взаиморасчетов. По адресу: ул. Борисовские пруды, корп. 2АБ - строительство не ведется

226

Нагатинский проезд 1-й вл. 11

Строительство жилищного комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на территории выводимого завода

5. Смешанное назначение

13-004152-5501-0148-00001-02

(01-27-66/2)

Префектура ЮАО

31.03.2011

Инвестиционная строительная компания СТОЛИЦА, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство объектов ведется. Инвестором направлено обращение в Москонтроль о продлении срока реализации контракта.

227

проспект Андропова вл. 39

Проектирование и строительство объектов Этнографического комплекса на территории ГМЗ "Коломенское" (трактир на 250 мест и общественный туалет). Компенсационное озеленение.

3. Нежилые объекты

12-089541-5501-0148-00001-05

Префектура ЮАО

28.02.2011

ЧУДО-ГРАД, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не ведется. В Москонтроле на рассмотрении вопрос продления срока реализации до 31.12.2012.

228

Варшавское шоссе д. 23

Реконструкция с надстройкой и пристройкой административно-учебного корпуса к существующему зданию НОУ "Московская академия экономики и права".

3. Нежилые объекты

12-098551-5501-0148-00001-05

Префектура ЮАО

28.02.2011

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА, НОУ

Завершается строительство объекта

Префектура ЮАО 07.12.2010: Инвестором оформляется пакет документов для направления обращения в Москонтроль о продлении срока реализации инвестиционного проекта

229

проспект Андропова вл. 39

Проектирование и строительство объекта Этнографического комплекса на территории ГМЗ "Коломенское" (усадьба пекаря с пекарней). Компенсационное озеленение.

3. Нежилые объекты

12-089536-5501-0148-00001-05

Префектура ЮАО

28.02.2011

СОКРОВИЩА РУСИ, ООО

ТД

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не ведется. В Москонтроле на рассмотрении вопрос продления срока строительства до 31.12.2012

230

проспект Андропова вл. 39

Проектирование и строительство объектов Этнографического комплекса на территории ГМЗ "Коломенское" (трактир на 150 мест и общественный туалет). Компенсационное озеленение.

3. Нежилые объекты

12-089537-5501-0148-00001-05

Префектура ЮАО

28.02.2011

РУССКОЕ ЧУДО, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 08.12.2010: Строительство не ведется. В Москонтроле на рассмотрении вопрос продления срока реализации до 31.12.2012

231

Чертановская ул., вл. 43

Ленинская Слобода ул., вл. 11

Строительство 2-х жилых домов с нежилыми помещениями (включая детский сад) для военнослужащих внутренних войск и многоэтажного гаража-стоянки

5. Смешанное назначение

13-033630-5501-0148-00001-06

Префектура ЮАО

31.12.2010

ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР"

Завершается строительство объекта

Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство ведется. Инвестором направлено обращение в Москонтроль о продлении срока до 31.12.2011

232

Судостроительная улица вл. 46-50

Строительство гаражного комплекса на 400 м/м.

4. Гаражи-стоянки

14-000980-5501-0148-00001-98

(6/И-98)

Префектура ЮАО

30.09.2010

Производственное объединение Спецавтострой, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект первой очереди сдан в эксплуатацию, оформлен Акт о результатах реализации инвестиционного проекта. По второй очереди - строительство не ведется, в Москонтроле рассматривается вопрос дальнейшей реализации инвестиционного проекта

233

Варшавское шоссе 81, корп. 2.

Реконструкция здания.

3. Нежилые объекты

12-002354-5501-0148-00001-01

(01-27-13)

(05-00153)

Префектура ЮАО

30.06.2010

АНОУ "Московская финансово-юридическая академия" (АНОУ МФЮА,

МФЮА)

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Реконструкция в стадии завершения Префектура ЮАО 07.12.2010: Направлено обращение в Москонтроль о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

234

улица Кожевнический Вражек вл. 5

Проектирование и строительство административного здания с мансардой на месте сносимого строения

3. Нежилые объекты

12-085422-5501-0148-00000-07

Префектура ЮАО

30.04.2010

Группа Компаний "Дружба", ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Распоряжением Правительства Москвы от 22.09.2010 N 1992-РП "О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Кожевнический Вражек, вл. 5" продлен до 31.08.2011 срок выполнения обязательств по первому этапу реализации инвестиционного проекта

235

Северное Чертаново, вл. 1, корп. 2

(Северное Чертаново, вл. 1а)

Строительство многофункционального жилого комплекса

5. Смешанное назначение

13-001283-5501-0148-00001-04

Префектура ЮАО

28.02.2010

Капитал Груп, ООО

Завершается строительство объекта Префектура ЮАО 07.12.2010: Распоряжением Правительства Москвы от 08.02.2010 N 185-РП "О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: микрорайон Северное Чертаново, вл. 1А, корп. 2" срок реализации инвестиционного проекта продлен до 30.06.2011. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не зарегистрировано

236

улица Красного Маяка вл. 15

Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.

5. Смешанное назначение

13-054914-5501-0148-00001-07

Префектура ЮАО

01.04.2009

ГАРАНТ-ТРЕЙД М, ООО ЖУРНАЛИСТ-4, ПЖСК

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект сдан частично

237

Бесединский мост 19 км. МКАД

Новое строительство многоэтажного паркинга и многофункционального торгового комплекса, строительство

3. Нежилые объекты

12-008873-5501.0148-00001-03

(01-27-112/3)

(05-00285)

Префектура ЮАО

31.03.2009

ООО "МТК-ДИАЛЭКС-1"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Распоряжением Правительства Москвы от 21.10.2009 N 2763-РП срок проектирования продлен до 31.12.2010. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не представлен

238

Варшавское шоссе, д. 152, вл. 8

Строительство многоэтажного гаража с открытой автостоянкой,строительство

4. Гаражи-стоянки

14-002346-5501-РН8-09Р91-01

(01-27-10/1)

(05-00213)

Префектура ЮАО

31.12.2008

ГСК "Монолит"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Ведется строительство объекта, вопрос дальнейшей реализации инвестиционного объекта находится на рассмотрении в Москонтроле

239

Кировоградская улица вл. 22Б

Проектирование и строительство жилого дома с подземной автостоянкой на 230 м/мест и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями

5. Смешанное назначение

13-101024-5501-0148-00001-06

Префектура ЮАО

01.04.2008

МАГ Г

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию под гарантию инвестора, ведется урегулирование взаиморасчетов

240

Велозаводская ул., вл. 2.

Строительство 12-14-16-ти эт. жилого дома с подземным гаражом-стоянкой, совмещенным с защитным сооружением ГО ЧС. (Снос 5 эт. дома и боксовых гаражей).

5. Смешанное назначение

13-008381-5501-0148-00001-03

(00435)

(ДЖП.03.ЮАО.00435)

Префектура ЮАО

31.12.2007

Корпорация "СХолдинг" ЗАО.

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Москонтролем оформлено заключение о продлении срока строительства до 31.12.2011. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не представлено

241

Восточная ул., вл. 9.

проектирование и строительство 6-7-ми эт. жилого дома

5. Смешанное назначение

13-008612-5501-0148-00001-03

(00547)

(ДЖП.03.ЮАО.00547)

Префектура ЮАО

31.12.2007

Корпорация "СХолдинг" ЗАО.

Завершается строительство объекта

Префектура ЮАО 07.12.2010: Введен в эксплуатацию под гарантию инвестора. Работы не ведутся.

242

Днепропетровская ул. вл. 18, корп. 1

Новое строительство многоэтажного гаража с сервисными службами, реконструкция

4. Гаражи-стоянки

14-008870-5501-0148-00001-03

(01-27-48/3)

(05-00156)

Префектура ЮАО

01.10.2003

РОО "Московский городской союз автомобилистов"

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект построен, инвестором прорабатывается вопрос получения разрешения Мосгосстройнадзора на ввод объекта в эксплуатацию

243

Проектируемый проезд N 5396 в коммунальной зоне Братеево

Строительство 3-х этажного гаража-стоянки, строительство

4. Гаражи-стоянки

14-002175-5501-0148-00001-00

(01-27-37)

(05-00218)

Префектура ЮАО

31.12.2000

ГСК "Задонский"

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект построен, в эксплуатацию не введен. Инвестор признан банкротом

244

Элеваторная ул. пересекается с Касимовской ул.

Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 500 м/м, строительство

4. Гаражи-стоянки

14-000604-5501-0148-00001-97

(9-97)

Префектура ЮАО

01.04.1999

ЗАО "Подольский ДСК"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Частично построен, дальнейшее строительство не ведется

ЮЗАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

245

улица Ремизова д. 14 сооруж. 1

Строительство экспериментального жилищно-гаражного комплекса над существующим сооружением ГО "А-50"

5. Смешанное назначение

13-002187-5501-0148-00001-04

Префектура ЮЗАО

31.03.2013

"Фонд защиты детства и старости"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

246

район Ломоносовский, квартал 15, корп. 3 (ул. Гарибальди, д. 7)

район Ломоносовский, квартал 15, корп. 8

район Ломоносовский, квартал 15, корп. 1

район Ломоносовский, квартал 15, корп. 2

район Ломоносовский, квартал 15, корп. 5

район Ломоносовский, квартал 15, корп. 4

Строительство жилых домов со встроенными нежилыми помещениями.

1. Комплексная застройка

13-003434-5601-0026-00001-02

(ДЖП.02.ЮЗАО.00363)

Префектура ЮЗАО

31.01.2013

"Новые Черемушки" ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объектов, срок реализации контракта не истек

247

проспект Вернадского вл. 27

проспект Вернадского вл. 31

проспект Вернадского вл. 27

проспект Вернадского вл. 31

проспект Вернадского вл. 33

проспект Вернадского вл. 25

Строительство 6-ти жилых домов с подземн. гаражами-автостоянками (820 м/м) и объектами соцкультбыта.

1. Комплексная застройка

13-006693-5601-0026-00001-03

(00419)

(ДЖП.03.ЮЗАО.00419)

Префектура ЮЗАО

31.12.2012

ГУП "Московский городской центр продажи недвижимости"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

248

Квартал 28 и 30 (микрорайона 6) Гагаринского района

Компл. реконструкция кварт. 28 и 30 (микрорайона 6) Гагаринского района в составе проекта комплексной реконструкции площади Гагарина: стр-во новых жилых домов, объектов соц. и культ. назначения, двух объектов двойного назначения, компл. благоустройство.

1. Комплексная застройка

13-082975-5601-0026-00000-06

Префектура ЮЗАО

31.12.2012

СЕМОНТЕК, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Строительство объектов не начато. Срок реализации инвестиционного контракта до 31.12.2012 г.

249

Ленинский проспект вл. 105

Строительство 21-23-28-32-ти эт. жилого дома с подземным гаражом, совмещенным о объектом ГОЧС, детской площадки, гостевой автостоянки.

5. Смешанное назначение

13-008865-5601-0026-00001-03

(ДЖП.03.ЮЗАО.00554)

(ВМ06-00491)

Префектура ЮЗАО

31.10.2012

ОАО "Компания "Главмосстрой"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объекта(ов), срок реализации контракта не истек

250

Научный проезд, напротив вл. 18 (между Научным проездом и Херсонской ул.)

Строительство административного комплекса с подземными гаражами-стоянками

3. Нежилые объекты

12-040720-5601-0026-00001-08

Префектура ЮЗАО

01.04.2012

ГАРМЕТ, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Отсутствует информация о поступлении денежных средств от инвестора в бюджет города согласно условиям инвестиционного контракта

251

ул. Адмирала Лазарева, пр.пр. 672

Проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса с Центром реабилитации инвалидов

5. Смешанное назначение

13-064894-5601-0026-00001-06

Префектура ЮЗАО

18.02.2012

Федеральная служба охраны Российской Федерации. ФСОРФ. ПИОНЕР ИНВЕСТ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Ведется строительство объектов, срок реализации контракта не истек

252

Новые Черемушки квартал, 10С, корп. 1А; 1Б; 2-9, корп. 10

Строит-во жилых домов, детского сада и школы.

1. Комплексная застройка

13-001601-5601-0026-00001-99

(04/99-И)

(ДМЖ.01.ЮЗАО.00055)

Префектура ЮЗАО

01.01.2012

ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объектов, срок реализации контракта не истек

253

Вавилова ул., вл. 81А

Вавилова ул, вл. 77-79

строительство жилого комплекса с подземным гаражом и многоэтажного гаража.

5. Смешанное назначение

13-000503-5601-0026-00000-04

Префектура ЮЗАО

31.12.2011

ООО "Эста"

Завершается строительство объекта

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Завершается строительство объекта, срок реализации инвестиционного контракта не истек

254

Нагорный бульвар, вл. 39А и 39А, стр. 1

Строительство спортивно-учебного комплекса, жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой

5. Смешанное назначение

13-012055-5601-0026-00001-05

Префектура ЮЗАО

31.10.2011

Общество с ограниченной ответственностью "Авангард Строй"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объекта(ов), срок реализации контракта не истек.

255

Новые Черемушки, квартал 22-23 корп. 7, 4, 6; квартал 24-25 корп. 1В2, 1В3.

Завершение комплексной реконструкции кварталов 22-23 и 24-25 Новых Черемушек. Строительство жилых домов с социально-бытовым комплексом и корпуса 34 - подземного гаража-стоянки с защитным сооружением ГО.

1. Комплексная застройка

13-001814-5601-0026-00001-03

(00401)

Префектура ЮЗАО

20.08.2011

"Новые Черемушки" ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Строительство объекта по аресу: квартал 22-23 корп. 34 не начато. Строительство объекта по адресу: квартал 24-25 корп. 1B3 завершается. Срок реализации контракта не истек

256

Мкр. 1, 2, 3, 4 территории Щербинка района Южное Бутово

Проектирование и строительство жилых домов, отдельно стоящих социальных и нежилых объектов, наземных и подземных гаражей-стоянок, улично-дорожной сети и строительство городских инженерных коммуникаций

1. Комплексная застройка

13-002668-5601-0026-00001-07

(ГКК аукцион)

Префектура ЮЗАО

31.03.2011

ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Объекты по адресу: Южное Бутово, территория Щербинка, мкр. 1, корп. 10,11, 12, 13, 14, 26; мкр. 2, корп. 1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 6, 8; мкр. 3, корп. 1а, 16,1в, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; мкр. 4, корп. 14, 15, 16 введены в эксплуатацию, оформлены имущественные права. Объект по адресу: Южное Бутово, территория Щербинка мкр. 2, корп. 7-7а не построен.

257

ул. Введенского, вл. 23

Строительство многоэтажного гаража-стоянки с количеством этажей - 4, на участке площадью 0,46 га, со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2010 г.

4. Гаражи-стоянки

14-071216-5601-0026-00001-06

(ГКК аукцион)

Префектура ЮЗАО

31.03.2011

СТРОЙИНЖИНИРИНГ - КС, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

258

Кедрова ул., вл. 1,

Ивана Бабушкина, вл. 3,

Профсоюзная ул., вл. 140, корп. 5

Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями без к/т

5. Смешанное назначение

13-002174-5601-0026-00001-00

(00295)

(ДМЖ.01.ЮЗАО.00295)

Префектура ЮЗАО

31.03.2011

АКБ "Мосстройэкономбанк" ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Кедрова ул., вл. 1, Ивана Бабушкина, вл. 3 - закрыты актами Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Строительство объекта по адресу: Профсоюзная ул., вл. 140, корп. 5 не начато, срок реализации контракта не истек

259

Нахимовский проспект вл. 58

Проектирование и строительство многофункционального торгово-офисного комплекса

3. Нежилые объекты

12-106366-5601-0026-00000-07

Префектура ЮЗАО

31.03.2011

КИЕВСКАЯ РУСЬ, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек. В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 24.08.2010 г. N 1762-РП оформляется дополнительное соглашение о продлении срока реализации инвестиционного контракта до 31.03.2012 г.

260

Нагорная ул., д. 7, корп. 1

Реконструкция жилого дома

5. Смешанное назначение

13-032788-5601-0026-00001-05

Префектура ЮЗАО

31.12.2010

РИНГО-ТРЭЙД, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Инвестор 02.09.2010 г. обратился в Москонтроль по вопросу продления срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2012 г. в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.03.2007 г. N 196-ПП.

261

Миклухо-Маклая ул., вл. 23

Строительство жилых домов, объектов соцкультбыта, подземного гаража, многоэтажного гаража

5. Смешанное назначение

13-002555-5601-0026-00001-04

Префектура ЮЗАО

31.12.2010

ООО "Рантект"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объекта(ов), срок реализации контракта не истек

262

Малая Юшуньская улица д. 3

Реабилитация территории ОАО "Чайка" со строительством на ней жилого комплекса с нежилыми помещениями, встроенно-пристроенным детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-022883-5601-0026-00000-07

Префектура ЮЗАО

31.12.2010

ЧАЙКА, ОАО

Завершается строительство объекта

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Завершается строительство объетов.

263

Ленинский просп., вл. 111/2.

Строит-во жилого высотного дома, физкультурно-оздоровительного комплекса и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-003740-5601-0026-00001-03

(00567)

(ДЖП.03.ЮЗАО.00567)

Префектура ЮЗАО

01.12.2010

Закрытое акционерное общество "Строймонтаж - Капитал"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Строительство 2, 3 пускового комплекса ведется, срок реализации контракта истек.

Вопрос будет рассмотрен на ГЗК.

264

Ленинский пр-т, вл, 117.

Строит-во жил. домов с объектами соц. инфраструктуры.

2. Жилые дома

11-008415-5601-0026-00001-03

(00501)

(ДЖП.03.ЮЗАО.00501)

Префектура ЮЗАО

31.10.2010

Служба внешней разведки Российской Федерации

Завершается строительство объекта

Префектура ЮЗАО 08.12:2010: Инвестор обратился в Москонтроль в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.03.2007 г. N 196-ПП о продлении срока реализации ИК.

265

Чечерский пр, мкр. 5, корп. 31

реализация инвестиционного проекта по проектированию и строительству объекта торгово-бытового назначения по адресу: Южное Бутово, Чечерский пр., мкр. 5, корпус 31

3. Нежилые объекты

12-180632-5601-0026-00000-06

(435/7)

Префектура ЮЗАО

15.09.2010

Общество с ограниченной ответственностью "Импэкс Трейд"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: С 30.07.2010 г. в Москонтроле рассматривается вопрос о продлении сроков строительства объекта.

266

Нахимовский проспект (угол ул. Вавилова)

Строительство офисно-жилого комплекса с детской дошкольной группой и подземной автостоянкой на 240 м/м.

5. Смешанное назначение

13-136707-5601-0026-00001-07

Префектура ЮЗАО

30.04.2010

Закрытое акционерное общество "Пересвет-Инвест"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Инвестор обратился в Москонтроль 03.09.2010 г. о продлении срока реализации инвестиционного контракта до 2013 г. в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.03.2007 г. N 196-ПП. Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка.

267

Южное Бутово, мкр. Б-1, корп. 25, Г-2

Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 машиномест

4. Гаражи-стоянки

14-094769-5601-0026-00001-05

(аукцион)

Префектура ЮЗАО

01.04.2010

АККОР, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка, срок реализации контракта истек

268

Южное Бутово, комплекс А-1, корп. 12

Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 460 машино-мест с размещением бытовых услуг на 1-ом этаже

4. Гаражи-стоянки

14-095049-5601-0026-00001-05

Префектура ЮЗАО

31.03.2010

АККОР, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

269

Вавилова ул., вл. 57

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями, гаражами-автостоянками.

5. Смешанное назначение

13-002220-5601-0026-00001-03

(00578)

Префектура ЮЗАО

31.03.2010

РЕМСТРОЙТРЕСТ, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка, срок реализации контракта истек

270

Южное Бутово, мкр. Б-1, корп. 27, Г-4

Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 машино-мест с суммарной предельной поэтажной площадью в габаритах наружных стен 12302 кв.м

4. Гаражи-стоянки

14-094599-5601-0026-00001-05

Префектура ЮЗАО

31.03.2010

АККОР, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

271

Южное Бутово, мкр. Б-1, корп. 26, Г-3

Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 машино-мест

4. Гаражи-стоянки

14-094813-5601-0026-00001-05

Префектура ЮЗАО

31.03.2010

АККОР, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Дополнительное соглашение (продление, график) от 17.07.2008 N 14-094813-5601-0026-00001-05-ДС-1 - в стадии реализации с нарушением срока Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка, срок реализации контракта истек

272

Новоясеневский проспект вл. 5-13

Проектирование и строительство высотного жилого дома с наземно-подземным гаражом.

5. Смешанное назначение

13-013357-5601-0026-00001-06

Префектура ЮЗАО

31.03.2010

ООО "ФЛЭТ и Ко"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

273

Грина ул. вл. 1, корп. 3,

Северное Бутово, мкр. 7В

Строительство многофукционального торогово-бытового комплекса с подземным паркингом и технологическими помещениями ГО

3. Нежилые объекты

12-001010-5601-0026-00001-04

Префектура ЮЗАО

31.01.2010

Общество с ограниченной ответственностью "Гео-Инвест"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

274

Архитектора Власова ул., напротив вл. 13-21

Строительство многофункционального жилого комплекса.

5. Смешанное назначение

13-032085-5601-0026-00001-05

Префектура ЮЗАО

31.12.2009

РАБОТНИКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР, ЖСК

Завершается строительство объекта

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Завершается строительство объекта здание библиотеки.

275

Южнобутовская ул., мкр. 5А,

Строительство магазина.

3. Нежилые объекты

12-012605-5601-0026-00001-05

Префектура ЮЗАО

31.12.2009

ООО "Омикрон Зет"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка, срок реализации контракта истек.

276

ул. Южнобутовская, мкр. 5А, корп. 15

Новое строительство объекта общественного питания (кафе).

3. Нежилые объекты

12-003904-5601-0026-00001-04

(128/7)

Префектура ЮЗАО

31.12.2008

ОМИКРОН ЗЕТ, ООО

Завершается строительство объекта

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Завершается строительство объекта(ов).

277

Южное Бутово, ул. Адмирала Лазарева, компл. "А", корп. 29

Строительство объекта торговли с молочно-раздаточным пунктом. Этажность: 1, 2 - надземные и 1 - подземный.

3. Нежилые объекты

12-071201-5601-0026-00001-06

(ГКК конкурс)

Префектура ЮЗАО

03.01.2008

АКВАТОРИЯ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек на 09.12.2010 ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не представлено

278

Северное Бутово, мкр. 6А, корп. 31, 32, 33.

Строительство 3-х подземных гаражей-стоянок.

4. Гаражи-стоянки

14-003031-5601-0026-00001-04

Префектура ЮЗАО

31.12.2006

Корпорация "СХолдинг" ЗАО.

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮЗАО 16.12.2010: Инвестиционным контрактом предусмотрено строительство 3-х подземных гаражей в мкр. 6А: корп. 31, корп. 32, корп. 33. Распоряжением Правительства Москвы от 11.09.2009 N 2391-РП корп. 31 из ИК исключен. Территория благоустроена с размещением детской и спортивной площадок. - ДС об исключении в АИС "ЕАИСТ" не представлен

279

Академика Опарина ул., вл. 4.

Строительство многофункционального жилого комплекса с подземной многоуровневой автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-028400-5601-0026-00001-04

(00609)

(ДЖП.04.ЮЗАО.00609)

Префектура ЮЗАО

23.06.2006

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Российской академии медицинских наук. НЦАГиП РАМН

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек Реализация проекта с нарушением сроков, ввиду отсутствия заключения Росимущества о вкладе РФ в проект. Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект(ы)

построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

280

Нахимовский пр-т., д. 47.

Строительство учебно-научного и жилого комплекса Российской академии наук.

5. Смешанное назначение

13-008864-5601-0026-00001-03

(00564)

(ДЖП.03.ЮЗАО.00564)

Префектура ЮЗАО

31.03.2006

"Арсеналремонтстрой"

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объекты по адресу: Нахимовский проспект, д. 47 и Нахимовский проспект, д. 47, корп. 1 (жилые дома) введены в эксплуатацию, имущественные права оформлены.

Объект - учебное здание по адресу: Нахимовский проспект, д, 47 построено, но не введено в эксплуатацию.

281

Северное Бутово, мкр. 2А, корп. 16

Подземный гараж-стоянка

4. Гаражи-стоянки

14-004127-5601-0026-00001-02

(70/7)

(06-00141)

Префектура ЮЗАО

30.06.2003

ЗАО "ЮСТиВ"

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек.

282

Старобитцевская ул., д. 2, корп. 1, мкр. 4Б

Двухэтажный гараж-стоянка

4. Гаражи-стоянки

14-001076-5601-0026-00001-98

(10(50/8))

Префектура ЮЗАО

09.12.1999

"Себут"

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

ЗАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

283

ул. Василисы Кожиной, вл. 1

Строительство гостинично-делового центра

3. Нежилые объекты

12-260942-5701-0081-00001-07

Префектура ЗАО

31.03.2016

ОАО "Московский телевизионный завод "Рубин"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

284

Верейская улица вл. 12

Проектирование и строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с офисными, гостиничными площадями и Центром художественной гимнастики

3. Нежилые объекты

12-000001-5701-0081-00001-09

Префектура ЗАО

31.03.2013

ЦЕНТР ПРОГРЕССА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

285

Мичуринский проспект, корп. 107.

Строительство учреждения физкультуры и спорта и физкультурно-оздоровительного комплекса.

3. Нежилые объекты

12-071194-5701-0081-00001-06

(ГКК аукцион)

Префектура ЗАО

31.03.2013

АЛИСТЕР ИНВЕСТМЕНТ,

ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

286

Барклая ул., вл. 14;

Новозаводская ул., вл. 8/8;

Береговой пр-д, вл. 7;

Б.Филевская ул., вл. 17.

Комплексная рек-ция жил.кварталов 47, 50 р-на Филевский парк. Стр-во жилых домов, объектов соцкультбыта, многоэтажных и подземных гаражей-стоянок.

1. Комплексная застройка

13-000043-5701-0081-00001-01

(00309)

Префектура ЗАО

31.12.2012

ЗАО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ФЦСР

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

287

район Кунцево, кварт. 21

Реконтрукция, строительство комплекса жилых домов и объектов социально-бытового назначения.

1. Комплексная застройка

13-001006-5701-0081-00001-94

Префектура ЗАО

01.03.2012

ООО "ФСК Альтаир"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

288

проспект Вернадского вл. 78

Комплексная застройка. Многофункциональный общественно-жилой и выставочно-торговый комплекс. Жилые дома с нежил. помещениями и гаражами-стоянками (подземн., наземн.).

1. Комплексная застройка

13-006861-5701-0081-00001-03

(00565)

(ДЖП.03.ЗАО.00565)

Префектура ЗАО

01.03.2012

Объединенная Строительная Компания ЗАО "ОСК"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

289

Малая Филввская улица вл. 40

строительство многоэтажного жилого дома с первым и вторым нежилыми этажами и подземной автостоянкой

5. Смешанное назначение

13-001619-5701-0081-00001-99

(1255)

Префектура ЗАО

31.10.2011

"Соцсервис" ЗАО. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Созидание"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

290

Тропаревская и Никулинская пересечение

Надстрой автостоянки N 445 (в т.ч.гараж с сервисными службами на 546 м/мест и нежилые помещения)

4. Гаражи-стоянки

14-002042-5701-0081-00001-01

(1641)

(07-00005)

Префектура ЗАО

30.09.2011

СТРОЙСЕРВИС, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

291

Осенний бульвар вл. 12 к. 10

Строительство подземного гаража-стоянки на 300 м/мест с эксплуатируемой кровлей и автомойкой на 3 поста

4. Гаражи-стоянки

14-039818-5001-0012-00001-05

Префектура ЗАО

30.06.2011

СТРОЙОПЫТ-100, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

В связи с тем, что постановлением Правительства Москвы от 08.06.2010 г. N 474-ПП срок реализации первого этапа инвестиционного проекта продлен до 30.06.2011 срок реализации проекта в целом не определен

292

Новоорловская ул., промзона "Орлово"

Строительство многоэтажного гаража-стоянки

4. Гаражи-стоянки

14-069102-5701-0081-00001-05

Префектура ЗАО

31.03.2011

КАНТОН, ЗАО

Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек

293

Мичуринский проспект вл. 31 стр. А

Строительство гаражного комплекса на 300 м/м с нежилыми и сервисными помещениями.

4. Гаражи-стоянки

14-122806-5701-0081-00001-06

Префектура ЗАО

31.03.2011

МИЧУРИНЕЦ-2, ПГСК НО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

294

Смоленский бульвар, вл. 24 (Объект N 2)

пересечение проспекта Вернадского и улицы Лобачевского (Объект N 1)

Строительство здания учебного комплекса (Объект N 1), жилого дома с подземным гаражом-автостоянкой (Объект N 2)

5. Смешанное назначение

13-102956-5701-0081-00001-05

Префектура ЗАО

31.03.2011

ОАО АКБ "Банк Москвы"

Головной офис

Завершается строительство объекта

Реализуется в установленном порядке

295

Рублевское шоссе, вл. 68-70

Строительство трех 25-этажных жилых домов, жилого дома для военнослужащих, здания физкультурно-оздоровительного комплекса

5. Смешанное назначение

13-002348-5701-0081-00001-04

Префектура ЗАО

28.02.2011

"СТРОЙ ВЕСТ", ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Три 25-этажные башни по индивидуальному проекту для коммерческой реализации, жилой дом для военнослужащих, здание ФОК, 128600 кв.м. жилая площадь. В связи с тем, что распоряжением ПМ от 13.04.2010 N 671-РП продлен срок реализации 1-го этапа инвестпроекта до 31.12.2010 года, окончательный срок реализации инвестпроекта не установлен.

296

ул. Будановой Екатерины, дом 5

Строительство многофункционального жилого комплекса с нежилыми помещениями и многоэтажной автостоянкой

5. Смешанное назначение

13-009194-5701-0081-00001-05

Префектура ЗАО

31.12.2010

"Кунцевская трикотажная фабрика" ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

297

Княжеская ул. (между ул. Княжеская и 6-м Дачно-Мещерским пр.)

Строительство жилых домов коттеджного типа

2. Жилые дома

11-083225-5701-0081-00001-07

(ГКК аукцион)

Префектура ЗАО

31.12.2010

ИРИС-Строй, ООО

Завершается строительство объекта

298

Кутузовский пр-т., вл. 14А и 12

(наб. Тараса Шевченко, кварт. 14-15).

Самореформирование производств и снос строений. Строительство многофункционального жилого комплекса.

5. Смешанное назначение

13-007671-5701-0081-00001-05

Префектура ЗАО

31.12.2010

Открытое акционерное общество "Бадаевский пивоваренный завод"

Открытое акционерное общество "Сакко и Ванцетти"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Срок реализации 1-го этапа реализации инвестпроекта до 01.07.2013 года, дальнейший срок реализации инвестпроекта не определен

В соответствии с распоряжением ПМ от 20.10.2010 N 2322-РП последующее строительства жилого комплекса должно осуществляться на освобождаемой территории площадью 14,318 га.

299

9-я Чоботовская аллея, вл. 35, стр. 1

Строительство реабилитационного центра с жилым комплексом, включая городские инженерные сети и сооружения.

5. Смешанное назначение

13-040313-5701-0081-00001-09

Префектура ЗАО

01.04.2010

ДЕОМЕД-М, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Продлено

300

Боровское шоссе, деревня Суково, коммунальная зона "Солнечная"

Строительство складской базы

3. Нежилые объекты

12-060336-5701-0081-00001-08

Префектура ЗАО

01.04.2010

МОССПОРТРЕМСТРОЙ, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Продление осуществиться после штрафных санкций

301

Район Солнцево, мкр. 4-4А.

Строительство жилых домов, паркингов, объектов соц.-быт. и культ. назначения.

5. Смешанное назначение

13-003914-5701-0081-00001-02

(00366)

(ДЖП.02.ЗАО.00366)

Префектура ЗАО

01.03.2010

ООО "Ингеоком МСФ"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЗАО 20.12.2010: 2 жилых дома построено; школа и ДОУ - построены, не введены; 2 паркинга - строительство не начато

302

Новоорловская улица вл. 5

Строительство и реконструкция офисно-складского центра с автостоянкой

3. Нежилые объекты

12-034629-5701-0081-00000-08

Префектура ЗАО

01.02.2010

ЮнионТрастСтрой, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Продлен до 31.12.2010 г.

303

Молодогвардейская ул., вл. 8

Строительство жилого дома с первым нежилым этажом и подземным гаражом-стоянкой

5. Смешанное назначение

13-002867-5701-0081-00001-04

Префектура ЗАО

01.09.2009

ООО "Вектор-Сервис XXI"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

304

Мичуринский проспект, вл. 31

проектирование, реконструкция с надстройкой многофункционального медицинского центра, включая городские инженерные коммуникации и сооружения.

3. Нежилые объекты

12-010622-5701-0081-00000-07

Префектура ЗАО

01.04.2009

КЛИНИКА-М, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Предлагается продлевать

305

Вернадского пр-т, вл. 90

Строительство учебно-лабораторных корпусов и II очереди жилого комплекса "Корона-3" с объектами социнфраструктуры.

5. Смешанное назначение

13-032772-5001-0012-00001-05

Префектура ЗАО

28.02.2009

СК СТРОЙМОНТАЖ, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

306

мкр. Никулино-2 (ул. Академика Анохина)

Комплексная застройка мкр. Никулино-2 (II этапа строительства).

1. Комплексная застройка

13-027614-5701-0081-00001-04

(00608)

(ДЖП.04.ЗАО.00608)

Префектура ЗАО

28.02.2009

Главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства Обороны РФ "КЭУ"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

ИК продлен до 2011 года

307

Мичуринский просп. д. 35

Реконструкция с надстройкой двух этажей гаража-стоянки, реконструкция и строительство

4. Гаражи-стоянки

14-008841-5701-0081-00001-03

(2093)

(07-00400)

Префектура ЗАО

30.06.2008

ГСК "Раменки-2"

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

308

Вересаева ул., вл. 3-5

Строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями и подземн. гаражами-стоянками.

5. Смешанное назначение

13-004108-5701-0081-00001-02

(УД-1078д)

(ДЖП.03.ЗАО.00379)

Префектура ЗАО

31.12.2007

ЗАО "Объединение "Прогресс"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Инвестор обратился в Москонтроль на продление срока реализации ИК

309

Пырьева ул, вл. 2

строительство жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой

5. Смешанное назначение

13-002449-5701-0081-00001-04

Префектура ЗАО

14.12.2007

ООО "Тамроф"

Завершается строительство объекта

310

Барвихинская ул. напротив вл. 10-16

Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки с комплексом сервисного обслуживания

4. Гаражи-стоянки

14-000405-5701-0081-00001-02

(1729)

(07-00064)

Префектура ЗАО

31.12.2006

НАРМА, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек ИК расторгнут

311

ул. Бобруйская, вл. 14, корп. 2а

Бобруйская ул., вл. 6; вл. 12, к. 1, к. 2

Партизанская улица вл. 35 к. 3

Реконструкция квартала 13 района Кунцево (II этап). Строительство жилых домов.

1. Комплексная застройка

13-000125-5701-0081-00001-02

(00381)

(ДЖП.02.ЗАО.00381)

Префектура ЗАО

31.12.2006

"Соцсервис" ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

ИК продлен до 31.12.2011

312

Давыдковская ул. вл. 3, 3/2, 5-7

Строительство жилого высотного дома с прилегающим подземным гаражом и спортивно-оздоровительным комплексом.

5. Смешанное назначение

13-000731-5701-0081-00001-02

(00393)

(ВМ07-00407)

Префектура ЗАО

28.02.2006

Корпорация "Конти"

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

ИК продлен до 31.12.2011

313

Кременчугская ул., вл. 11-17.

Давыдково, кварталы 1 и 2.

Комплексная реконструкция жилых кварталов.

1. Комплексная застройка

13-004138-5701-0081-00001-02

(00319)

(ДМЖ.02.ЗАО.00319)

Префектура ЗАО

31.12.2005

ЗАО "ФЦСР"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

от 30.06.09.К2 653-ПП сроки стр-ва продлены до конца 2012 г.

Оформляется доп. соглашение и утверждается адресный перечень.

314

Никулинская ул. мкр. 2а, корп. 14

Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки

4. Гаражи-стоянки

14-008900-5701-0081-00001-03

(1992)

(07-00302)

Префектура ЗАО

31.12.2004

ГУП "Управление экспериментальной застройки микрорайонов"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

ИК продлен до 2011 года

315

Удальцова ул., вл. 67.

Строительство спорткомплекса и жилого дома с нежил. 1-эт. и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-000009-5701-0081-00000-01

(00274)

Префектура ЗАО

31.12.2004

ООО "Евротраст-недвижимость"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Срок истек

316

Никулинская вл. 2

Строительство многофункционального гаражного комплекса с помещениями торгового, офисно-спортивного и др. назначения, строительство

3. Нежилые объекты

12-002050-5701-0081-00001-00

(611)

(07-00419)

Префектура ЗАО

31.12.2004

ГСК "Олимпийская семья"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

317

Проектируемый проезд N 634

Строительство складских помещений, строительство

3. Нежилые объекты

12-000728-5701-0081-00001-02

(1687)

(07-00007)

Префектура ЗАО

31.12.2002

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

318

Рублевское ш., 34, корп. 3

Ликвидация неорганизованных стоянок автомобилей на внутренних дорогах близлежащих домов в м/р Крылатское

4. Гаражи-стоянки

14-001209-5701-0081-00001-96

(521)

(ВИ)

Префектура ЗАО

25.12.2000

АОЗТ "Миннора"

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Продлен до 2011 г.

319

Мичуринский проспект, вл. 1,

"Олимпийская деревня",

м.р. "Тропарево-Никулино".

Строительство многофункционального комплекса с объектами жилого, соц-культ., быт., гостинично-оф., торгового и реабилитационного назначения.

5. Смешанное назначение

13-001224-5701-0081-00001-96

(624)

(ВИ)

Префектура ЗАО

08.06.1999

Российский фонд инвалидов региональных конфликтов и подразделений специального назначения

Завершается строительство объекта

320

Давыдковская ул., вл. 3.

Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом стоянкой.

2. Жилые дома

11-000820-5701-0081-00001-95

(274)

(ВИ)

Префектура ЗАО

05.04.1997

АОЗТ "Агентство муниципальной недвижимости"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Оформляется АР

СЗАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

321

проезд Донелайтиса вл. 39

Строительство жилого дома с подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией над существующим сооружением ГО с одновременной его реновацией.

5. Смешанное назначение

13-000044-5801-0001-00001-98

(61)

Префектура СЗАО

01.02.2013

Открытое акционерное общество "Тушинское объединение по ремонту, отделке и строительству"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

ИК действующий. Ведется строительство 4-й секции жилого дома.

322

Таманская улица вл. 1

Строительство Центра водного спорта "Динамо", включая здание базы гребных видов спорта и объектов рекреационного назначения

3. Нежилые объекты

12-036708-5801-0001-00001-08

Префектура СЗАО

31.12.2012

ВФСО "Динамо"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

323

Строгинский б-р., вл. 6, вл. 26, корп. 4,

Твардовского ул., вл. 14, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Таллинская ул., вл. 40,

Маршала Катукова.

улица Твардовского вл. 14 к. 8, 9

Строительство спортивного и жилого комплекса в районе Строгино.

5. Смешанное назначение

13-000090-5801-0001-00001-01

(00288)

(ВМ-08-00360)

Префектура СЗАО

31.12.2012

"Сити-XXI век" ЗАО.

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

324

Пр-т Маршала Жукова, вл. 74, корп. "А"

Карамышевская набережная вл. 22

Карамашевская набережная, вл. 12-16

Карамашевская набережная, вл. 4-8

Карамышевская набережная вл. 14

Карамышевская набережная вл. 28-30

Карамышевская набережная вл. 28

проспект Маршала Жукова вл. 74 к. В

Карамышевская набережная д. 22 к. 2

Карамышевская набережная вл. 6

Комплексная реконструкция Карамышевской набережной, вл. 2-30 квартала N 74 района "Хорошево-Мневники", снос и строительство новых жилых домов

1. Комплексная застройка

13-002149-5801-0001-00001-00

(3)

(ДМЖ.01.СЗАО.00033)

(08-00384)

Префектура СЗАО

31.12.2012

ГУП "Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

325

Таллинская ул., вл. 34,

Проектируемый проезд 5433 к. 1, 2, 3, 4

Строительство жилого комплекса по адресу Строгино, мкр. 14-14а, Проектируемый проезд 5433 корпуса 1, 2, 3, 4-1, 4-2 и учебного корпуса МИЭМ по адресу: район Строгино, ул. Таллинская, вл. 34.

5. Смешанное назначение

13-008644-5801-0001-00001-03

(00404)

(ДЖП.03.СЗАО.00404)

Префектура СЗАО

31.12.2012

"Сити-XXI век" ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

326

Пятницкое шоссе, вл. 58

Строительство и реконструкция торгово-складского комплекса

3. Нежилые объекты

12-012046-5801-0001-00000-09

Префектура СЗАО

22.04.2012

ООО "РОЖДЕСТВЕНО"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

327

ул. Генерала Глаголева, вл. 28, корп. 2

кварталы 75 район Хорошево-Мневники

кварталы 82 район Хорошево-Мневники

Комплексная реконструкция мкр. 75 и 82 р-на "Хорошево-Мневники".

1. Комплексная застройка

13-000049-5801-0001-00001-99

(123)

(08-00235-ДС-1)

Префектура СЗАО

31.03.2012

Союзспортстрой, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

328

Твардовского ул, вл. 18, корп. 1

строительство жилого дома с нежил. первым этажом и подземным гаражом-стоянкой

5. Смешанное назначение

13-001246-5801-0001-00001-04

(00614)

Префектура СЗАО

28.02.2012

Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Корректировка проектной документации

329

Народного Ополчения, д. 40, корп. 2.

Строительство административно-офисного здания взамен сносимого.

3. Нежилые объекты

12-020979-5801-0001-00001-05

Префектура СЗАО

28.01.2012

Открытое акционерное общество "Олимп"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура СЗАО 08.12.2010: В настоящее время здание построено, ведутся работы по прокладке кабельной линии и строительству трансформаторной подстанции для электроснабжения объекта и подключения к городским электросетям. Работы ведутся в соответствии с графиком.

330

пересечение 3-го Силикатного проезда и Карамышевской наб.

Строительство многоэтажного гаража с объектами общественного назначения

3. Нежилые объекты

12-000804-5801-0001-00001-02

(138)

(08-00046)

Префектура СЗАО

31.12.2011

"РСУ Киевское" ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

331

ул. Народного Ополчения, вл. 33, корп. 4.

Строит-во эксперимент. жилищно-гаражного комплекса с размещением управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям СЗАО.

5. Смешанное назначение

13-002325-5801-0001-00001-01

(189)

Префектура СЗАО

31.12.2011

Государственное унитарное предприятие "Специальное пусконаладочное управление" Энергостройкомплект-М

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Срок строительства продлен. Принято решение о привлечении в качестве технического заказчика - соинвестора ГУП УРИРУО

332

Тушинская улица, вл. 13-15

Строительство многофункционального торгового комплекса с гостиницей, офисами (включая комплекс по продаже рыбной и с/х продукции) и энергоблока, отдельно стоящего многоэтажного паркинга.

3. Нежилые объекты

12-007509-5801-0001-00001-04

(В-00566)

Префектура СЗАО

31.12.2011

ОАО Палашевский рынок

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура СЗАО 09.12.2010: завершено строительство торгового комплекса и энергоблока, оформлен Акт частичной реализации. Строительство отдельно стоящего многоэтажного паркинга не начато. Площадка огорожена

333

Исаковского вл. 27/2 (почтовый адрес Искаковского д. 39)

Строительство "стартового" жилого дома на свободной площадке.

5. Смешанное назначение

13-000256-5801-0001-00001-98

(158)

(08-00137)

Префектура СЗАО

30.11.2011

КРОСТ ПСФ, ООО

Завершается строительство объекта

Жилые дома построены, введены в эксплуатацию.

Необходимо строительство стилобатной части

334

улица Кузнецкий Мост д. 12/3 стр. 1, 2

3-я Хорошевская улица вл. 17-19

Строительство 10-этажного здания для Государственной публичной научно-технической библиотеки России с автостоянкой, и реконструкция зданий.

3. Нежилые объекты

12-092007-5801-0001-00001-05

Префектура СЗАО

31.03.2011

СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ-КМ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек МК на продлении

335

Химкинский бульвар, вл. 7-23

Сходненская улица д. 54 стр. 1

строительство многозального кинотеатра и детского развлекательного центра в составе строящегося торгово-развлекательного комплекса типа "Фестиваль"

3. Нежилые объекты

12-067897-5801-0001-00001-09

Префектура СЗАО

30.09.2010

Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура СЗАО 07.12.2010: Ведется строительство. Площадка в удовлетворительном состоянии. 21.10.2010 Вр.и.о. Мэра В.И. Ресиным поручено (4-19-19419/0) Москонтролю оформить РД ПМ о продлении срока исполнения обязательств по вводу в эксплуатацию объекта до 20.02.2011 без применения ш.с.

336

улица Маршала Катукова вл. 26

проектирование и надстройка второго этажа существующего стадиона "Янтарь"

3. Нежилые объекты

12-069701-5801-0001-00000-08

Префектура СЗАО

15.06.2010

Закрытое акционерное общество "Финансово-промышленная компания "Европластгрупп"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Рассмотрение Москонтролем вопроса дальнейшей реализации проекта

337

Паршина ул., вл. 2

Строительство гаража-стоянки на 543 м/м

4. Гаражи-стоянки

14-000103-5801-0001-00001-98

(149)

(08-00550)

Префектура СЗАО

30.04.2010

"Копар"

Завершается строительство объекта

Дополнительное соглашение в стадии оформления

338

Планерная ул. (северный выход из станции метро "Планерная")

Строительство транспортно-пересадочного узла, в т.ч. терминал ТПУ, состоящий из зон ожидания, торговли, общественного питания и т.п., и реконструкция вестибюля N 2 ст. метро "Планерная".

3. Нежилые объекты

12-010636-5801-0001-00001-04

(08-00552)

Префектура СЗАО

30.04.2010 ГАРАНТ

БАУИНВЕСТИЦИОН ГмбХ ГЕРМАНИЯ, ООО

Завершается строительство объекта

В настоящее время на ТПУ завершаются работы по инженерии и внутренней отделке помещений терминала.

339

проспект Маршала Жукова вл. 72-74

Компенсационное строит-во: детск. муз. школы и мат-тех. базы ГУП "Мосгаз". Строит-во жилого высотного дома с нежил.помещениями и подземн. гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-000492-5801-0001-00001-03

(00472)

(ДЖП.03.СЗАО.00472)

(ВММ-00602)

Префектура СЗАО

31.12.2009

Корпорация "Конти", ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

340

улица Берзарина д. 26 к. 1

Проектирование и строительство пристройки к имеющемуся сооружению по адресу: ул. Берзарина, д. 26, корп. 1 - объекту коммунального хозяйства: предприятие по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей - пост шиномонтажа

3. Нежилые объекты

22-064060-5801-0001-00000-07

(113)

Префектура СЗАО

01.04.2009

ООО "АВАНТИ МТА"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Проектная документация разработана и согласована.

Дополнительное соглашение о продлении сроков на окончательном оформлении.

Начало работ планируется на 01.03.2011

341

Дубравная ул., вл. 48

Строительство многоэтажного гаража-стоянки на

300 м/мест.

4. Гаражи-стоянки

14-027758-5801-0001-00001-05

Префектура СЗАО

31.03.2009

ТАЙФУН, МОО МП

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

В соответствии с утвержденным графиком срок окончания строительства 31.12.2010. В связи с намерениями инвестора в увеличении ТЭПов, а также учитвая что строительство не начато, инвестору рекомендовано обратиться в Москонтроль по 196-ПП

342

Барышиха ул. вл. 49

Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки ориентировочной вместимостью 350 м/мест.

4. Гаражи-стоянки

14-004002-5801-0001-00001-02

(34)

(08-00344)

Префектура СЗАО

31.12.2007

ГСК "Митино 48-49"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Дополнительное соглашение о продлении сроков строительства в стадии согласования

343

р-н Куркино, мкр. 4

р-н Куркино, мкр. 3

р-н Куркино, мкр. 13, корп. 13

р-н Куркино, мкр. 11

р-н Куркино, мкр. 13, корп. 11/10

р-н Куркино, мкр. 6

р-н Куркино, мкр. 5

р-н Куркино, мкр. 14

р-н Куркино, мкр. 7 А, 7 Б

р-н Куркино, мкр. 12, корп. 16

р-н Куркино, мкр. 12, корп. 17

р-н Куркино, мкр. 16

Строительство многоэтажных гаражей-стоянок на 3972 м/м

4. Гаражи-стоянки

14-002124-5801-0001-00001-01

(181)

(08-00518)

Префектура СЗАО

01.04.2007

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ, ГУП УЭЗ

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

344

Лыковская 2-я ул. пр.пр. 120

Строительство 3 этажного гаражно-сервисного комплекса.

4. Гаражи-стоянки

14-002159-5801-0001-00001-00

(187)

(08-00343)

Префектура СЗАО

31.12.2006

ГЕНЕЛЕН, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Разработана проектная документация. Москонтролем рассматривается вопрос продления срока строительства в порядке 196-ПП

345

Волоколамское шоссе вл. 79

Строительство многоэтажного гаража-стоянки.

4. Гаражи-стоянки

14-008782-5801-0001-00001-03

(104)

(08-00350)

Префектура СЗАО

31.12.2006

ГСК "Ретуш-2"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Москонтролем принято решение по 196-ПП о продлении до 03.2011 со штрафными санкциями, инвестор не согласен

346

Р-н Куркино, кварталы 15-16

Комплексная реконструкция.

1. Комплексная застройка

13-001623-5801-0001-00001-99

(41)

Префектура СЗАО

31.12.2003

МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Объекты построены

ЗелАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

347

г. Зеленоград, Центр, Парк Победы

Строительство молодежно-развлекательного центра

3. Нежилые объекты

12-082098-5901-0050-00001-07

(ГКК аукцион)

Префектура ЗелАО

01.01.2012

Закрытое акционерное общество "ГАЛЛС"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Оформление Дополнительного соглашения возможно после подготовки Москонтролем РД

348

Крюковская площадь

Строительство объектов торгового комплекса и ресторана

3. Нежилые объекты

12-057910-5901-0050-00001-06

Префектура ЗелАО

01.06.2011

ВИТ-СИРИУС, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

349

г. Зеленоград, ВКЗ, Сосновая аллея.

Строительство производственного корпуса, склада готовой продукции, административного корпуса, ТП.

3. Нежилые объекты

12-071195-5901-0050-00001-06

(ГКК аукцион)

Префектура ЗелАО

31.03.2011

АУРУМ, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Строительство не начато ввиду отсутствия финансирования

350

г. Зеленоград, Центр, Парк Победы

Строительство объекта административно-бытового назначения

3. Нежилые объекты

12-041827-5901-0050-00001-06

Префектура ЗелАО

30.03.2010

Общество с ограниченой ответственностью Торговый комплекс "АЛЛАДИН"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

оформление Дополнительного соглашения о продлении (есть РД от 30.08.2009 N 1548-РП)

351

мкр. 9 г. Зеленоград, корп. 901 А.

Строительство жилого дома со встроенными в здание нежилыми помещениями.

5. Смешанное назначение

13-008424-5901-0050-00001-03

(00447)

(ДЖП.03.3ел.00447)

Префектура ЗелАО

28.02.2007

ООО "ВИРОМ-инвест".

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Оформляется доп.соглашение корректирующее ТЭПы.

Срок реализации ИК просрочен.

352

г. Зеленоград, мкр 5"а", корп. 555, 556.

Строит-во жилых домов переменной этажности (застройка молодежного жилого комплекса).

2. Жилые дома

11-001071-5901-0050-00001-98

(1/98)

Префектура ЗелАО

31.12.1999

НП МЖК "Зеленоград"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Оформлен АЧР на жилые, АЧР на нежилые не оформлен.

ОИВ

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

353

улица Маршала Тухачевского вл. 20 к. 1

Строительство здания многофункционального делового центра с размещением Центра развития предпринимательства СЗАО г. Москвы

3. Нежилые объекты

12-007764-5801-0001-00001-08

ДПиРМиСП

14.03.2014

НП "Центр развития предпринимательства Северо-Западного административного округа г. Москвы"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура СЗАО 08.12.2010: Строительство не начато. Ведется разработка проектно-сметной документации.

354

1-й Стрелецкий пр., вл. 14/21

Строительство многофункционального делового центра "Марьина Роща", включающего Территориальный центр развития предпринимательства СВАО

3. Нежилые объекты

12-018640-5201-0050-00001-10

ДПиРМиСП

01.04.2013

ОАО "Корпорация "Жилищная инициатива"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

подготовка документации к сдаче в МГЭ

355

улица Миклухо-Маклая вл. 16/10

Строительство многофункционального делового Комплекса с размещением Центра развития предпринимательства ЮЗАО

3. Нежилые объекты

12-010369-5601-0026-00001-06

ДПиРМиСП

31.12.2012

Центр развития предпринимательства ЮЗАО, НП, ЦРП

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Ведется строительство объекта(ов), срок реализации контракта не истек

356

Рязанский проспект д. 20 к. 1, 2, 3

Строительство многофункционального делового комплекса малого предпринимательства с выставочно-ярмарочным центром.

3. Нежилые объекты

12-134064-5001-0012-00001-07

(конкурс)

ДПиРМиСП

01.07.2012

КЭПИТАЛ, ИФГ ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

357

Дубнинская улица вл. 8

Проектирование и строительство объекта нежилого фонда города Москвы - здание многофункционального делового центра для размещения субъектов малого предпринимательства, включающего территориальный центр развития предпринимательства Северного административного округа

3. Нежилые объекты

12-074265-5001-0012-00001-09

ДПиРМиСП

30.12.2011

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМДИНАМИКА"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура САО 09.12.2010: Осуществляется оформление земельно-правовых отношений

358

Западная часть Нагатинской поймы

Строительство Московского городского технопарка "Нагатино-ЗИЛ"

3. Нежилые объекты

12-042935-5501-0148-00001-07

ДПиРМиСП

01.04.2011

МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Префектура ЮАО 07.12.2010: Завершено строительство 4 объектов первой очереди, акты оформлены. Срок завершения строительства продлен до 31.12.2013 постановлением Правительства Москвы от 08.09.2009 N 961-ПП. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не зарегистрировано

359

г. Москва, г. Зеленоград, 16 мкр.,

пересечение проездов N 657 и N 649

Проектирование и строительство объекта нежилого фонда города Москвы - здание Делового центра

3. Нежилые объекты

12-001497-5901-0050-00001-10

ДПиРМиСП

31.12.2010

НП "Центр развития предпринимательства Зеленоградского административного округа г. Москвы"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

ПСД на стадии согласования. ГПЗУ RU77-143000-002129.

По 330-РП от 27.02.2010 проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию осуществить в срок до 31.12.2012 г.

360

Донецкая улица вл. 1

Строительство объектов электросетевого хозяйства: (понижающей подстанции ПС "Перерва" закрытого типа 220/20 кВ (2 х 80 МВА) с кабельными заходами)

3. Нежилые объекты

12-016574-5401-0004-00000-07

ДепТЭХ

31.12.2010

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

АР оформляется

361

Хорошевское шоссе, напротив д. 41

Строительство объектов электросетевого хозяйства (понижающей подстанции ПС "Ваганьковская" закрытого типа 220/20 кВ (3 x 160 МВА)) с кабельными заходами

3. Нежилые объекты

12-177575-5101-0027-00001-07

ДепТЭХ

01.04.2010

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура САО 09.12.2010: префектурой подготовлен проект распоряжения ПМ о внесении изменений в 752-РП от 23.04.09 в части возмещения убытков при изъятии земельного участка (с целью строительства подстанции), которое производится за счет ОАО "Энергокомплекс".

Проект находится на согласовании

362

район Новолужнецкого проезда

Проектирование и строительство понижающей подстанции ПС "Золотаревская" закрытого типа 220/20 кВ (3 x 160 МВА) с кабельными заходами.

3. Нежилые объекты

12-179384-5001-0012-00000-07

ДепТЭХ

31.12.2009

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

363

2-й Грайвороновский проезд вл. 8

Реконструкция существующего контейнерного топливно-заправочного пункта в блочный топливно-заправочный пункт по адресу: 2-й Грайвороновский проезд, вл. 8

3. Нежилые объекты

21-100914-5401-0004-00000-08

ДТиС

30.12.2009

Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Префектура ЮВАО 09.12.2010: Инвестору отказано в продлении сроков реализации проекта в связи с неурегулированностью земельно-правовых отношений.

364

район Отрадное, Алтуфьевское шоссе, д. 12

Строительство надземного пешеходного торгово-сервисного перехода (ПТСП).

3. Нежилые объекты

12-022556-5201-0050-00001-08

ДТиС

31.03.2009

ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Действует. Срок проектирования и строительства продлены РПМ от 12.09.2008 N 786-РП до 2012.

Контроль за реализацией ИК возложен на Департамент транспорта и связи города Москвы

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Распоряжения N 786-РП следует читать как "02.09.2008"

365

Осташковская ул. на пересечении с Широкой ул.

Строительство надземного пешеходного торгово-сервисного перехода (ПТСП).

3. Нежилые объекты

12-001826-5201-0050-00001-04

(В02-00591) ДТиС

31.12.2008

ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС, ЗАО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

Действует. Срок проектирования и строительства продлены РПМ от 12.09.2008 N 786-РП до 2012.

Контроль за реализацией ИК возложен на Департамент транспорта и связи города Москвы

ГАРАНТ:

366

Боровское шоссе, ГТЭС.

Строительство газотурбинной электростанции "Терешково".

3. Нежилые объекты

12-028207-5701-0081-00001-05

ДепТЭХ

30.09.2008

РОСМИКС, ООО

Завершается строительство объекта

Решение о продлении направлено в Москонтроль

367

Каскадная улица д. 21

Строительстсво автомобильного газозаправочного комплекса (АГЗК)

3. Нежилые объекты

12-180959-5001-0012-00001-06

ДТиС

30.09.2008

ГРЕЙТЕК, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек

368

ул. Салтыковская, вл. 4Б (агрофирма "Косино")

Строительство газотурбинной электростанции "Кожухово"

2. Жилые дома

11-075766-5301-0013-00001-05

ДепТЭХ

30.06.2008

РОСМИКС, ООО

Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек

Оформляется доп.согл. о продлении срока строительства. В Москонтроле рассматривается вопрос о штрафных санкциях.

Планируемый срок ввода 2-й кв. 2011

369

Наличная, д. 3а, стр. 1

строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в первом этаже, подземным гаражом-стоянкой

5. Смешанное назначение

13-180942-5401-0004-00001-06

Моснадзор

15.10.2006

Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы

Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек

Есть АЧР на жилую часть дома, АЧР не жилое - нет, гараж не построен

<< Приложение 1. Перечень инвестиционных контрактов (договоров) по объектам, введенным в эксплуатацию, по которым необходимо оформление актов...		Приложение 3. >> Перечень инвестиционных контрактов (договоров), по которым необходимо подготовить предложения по целесообразности дальнейшей...
	Содержание Постановление Правительства Москвы от 2 февраля 2011 г. N 25-ПП "О мерах по завершению реализации инвестиционных контрактов...

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас