Приложение 1. Перечень инвестиционных контрактов (договоров) по объектам, введенным в эксплуатацию, по которым необходимо оформление актов реализации

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 2 февраля 2011 г. N 25-ПП

Перечень
инвестиционных контрактов (договоров) по объектам, введенным в эксплуатацию, по которым необходимо оформление актов реализации (Всего: 332)

ЦАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

г. Москва ул. Тверская д. 22 и Дегтярный пер., д. 3

Комплексная реконструкция гостиницы "Минск" со сносом зданий. Продление срока комплексной реконструкции без применения штрафных санкций к Инвестору. Предельный срок реализации проекта - 31.01.2001 г.

1. Комплексная застройка

31.01.2001 г.

12-085406-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.01.2011

Бизнес-Центр "На Тверской", ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

оформляется АР

Тверская-Ямская 3-я ул., вл. 4 - 10.

Комплексная реконструкция квартала 684 Тверского р-на. Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.

1. Комплексная застройка

13-028309-5001-0012-00001-04

(00604)

(ДЖП.04.ЦАО-00604)

Префектура ЦАО

30.11.2010

Деловой центр нейрохирургии, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

оформляется АР

Банный переулок вл. 2 - 4

строительство гаражного комплекса с помещениями автосалона (на 201 м/м)

3. Нежилые объекты

14-002138-5001-0012-00001-01

(5-1838/н-2)

(01-00131)

Префектура ЦАО

30.09.2010

СК ДАН, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

В апреле 2010 ДИГМ согласовано предложение инвестора о замене городской доли площади на ее денежный эквивалент. На 29.11.2010 - оценка не проведена, ТБТИ "Центральное" проводится корректировка технической документации (ошибки)

3-я Тверская-Ямская улица вл. 25 - 27

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-003041-5001-0012-00001-04

Префектура ЦАО

30.09.2010

"Агрохиминвест" ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

оформляется АР

Гранатный переулок вл. 6 - 8

Проектирование и строительство жилого дома с подземным гаражом-автостоянкой

5. Смешанное назначение

13-100168-5001-0012-00000-07

Префектура ЦАО

30.07.2010

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется АР

ул. Николоямская, вл. 36/7, стр. 1 и д. 34, стр. 1

Строительство административного здания со сносом существующих строений

3. Нежилые объекты

12-041406-5001-0012-00000-08

Префектура ЦАО

31.05.2010

Стройс-Центр, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

оформляется АР

Тверская улица д. 17 стр. 1

реконструкция нежилого фонда

3. Нежилые объекты

22-019821-5001-0012-00233-05

Префектура ЦАО

31.03.2010

ПОКОМАК, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется АР

Малый Каретный переулок вл. 8 стр. 1, 1А

Строительство административного здания.

3. Нежилые объекты

12-007164-5001-0012-00001-03

(8-2282/н-2)

(01-00416)

Префектура ЦАО

31.03.2010

Брокерская инвестиционная компания группа перспектива", ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

ДИГМ оформляет РД о замене доли города

Никольская ул. 8/1, стр. 1а, 1б, 1г, 2, 3г, 3д, 4, 5, 14,

Богоявленский пер. 3, стр. 2,

Б. Черкасский пер. 4, стр. 9

Реконструкция нежилых зданий и строительство гаража-стоянки

3. Нежилые объекты

12-001232-5001-0012-00001-96

(3-783/н,р-1,2)

(01-00092 ВИ)

Префектура ЦАО

31.03.2010

ОАО "Корпорация Альт"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектурой оформляется проект РД о продлении срока проектирования объекта до 31.12.2010

Еропкинский пер., вл. 16/23/15, стр. 1-1а, 2, 3, 4, 6, 9

Еропкинский переулок д. 14/13 стр. 3

Комплексная реконструкция с элементами нового строительства и реставрации домовладений

1. Комплексная застройка

13-008112-5001-0012-00001-03

(00482)

(ДЖП.03.ЦАО. 00482)

Префектура ЦАО

28.02.2010

Аркада-Траст, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

На МВК принято решение о непримении штрафных санкций при условии доплаты инвестором денежных средств в бюджет города за доп.выход жилой площади и м/мест. Расчет доплаты поручен ДЭПиР. До настоящего времени суммы доплаты ДЭПиР не представлена

ул. Знаменка, д. 3, стр. 1, 2, д. 5, стр. 1, д. 7, стр. 1, 2, вл. 5 - 7, д. 9/12, стр. 1, 2

Строительство, реконструкция и реставрация комплекса зданий Московской государственной картинной галереи Шилова, строительство часовни на месте утраченной церкви, строительство подземного пешеходного перехода и подземной автостоянки.

5. Смешанное назначение

13-000043-5001-0012-00001-00

(2-2000)

Префектура ЦАО

01.02.2010

"ТВЕРСКАЯ ФАЙНЕНС Б.В.", КОМПАНИЯ (TVERSKYA FINANCE B.V.)

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Объекты введены в эксплуатацию. АЧР по 1-й очереди объектов контракта оформлен. Оформляется АР по 2-й оч. проекта

Селезневская ул., вл. 24 - 26, стр. 1, 2.

Реконструкция и строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-008639-5001-0012-00001-03

(00558)

(ДЖП.03.ЦАО. 00558)

Префектура ЦАО

31.12.2009

ООО "ФЛЭТ и Ко"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

ДИГМ оформляет РД о замене доли города

Хорошевское ш., вл. 38А, кварт.58 "Г"

Гранатный пер., д. 8, стр. 4

Строительство нового корпуса Института, жилого дома с подземным гаражом-автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-090453-5001-0012-00001-06

Префектура ЦАО

31.12.2009

Общество с ограниченной ответственностью "СТТ Групп"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется АР

Знаменка ул., д. 8/13, стр. 2, 4

Реконструкция с реставрацией и новым строительством двух зданий под административно-офисные помещения с подземным гаражом

5. Смешанное назначение

13-005784-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.12.2009

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Бизнес и инвестиции"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Объект введен в эксплуатацию, инвестор обратился в ДИГМ о замене доли города на ее денежный эквивалент.

В июне у инвестора запрошены документы БТИ, проведена рыночная оценка доли города.

Информацией на 02.11.2010 о выпуске РД префектура не располагает

Покровский бульвар д. 3 стр. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20

Строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой, встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на 300 м/мест.

5. Смешанное назначение

11-002457-5001-0012-00001-04

Префектура ЦАО

01.11.2009

ООО Частная Компания "СТ Гарден Ринг Лимитед"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Для подготовки проекта АР инвестором не представлены документы по паспортизации квартир

Товарищеский переулок д. 1 стр. 2

Реконструкция нежилого здания

3. Нежилые объекты

12-001458-5001-0012-00001.99

(7-1354/р-2)

(01-00244)

Префектура ЦАО

31.07.2009 ДИОНИКС, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется проект АР

Летниковская ул., д. 10, д. 6а

Строительство и реконструкция комплекса зданий нежилого назначения

3. Нежилые объекты

12-109148-5001-0012-00001-06

Префектура ЦАО

01.07.2009

СВЯТОГОР, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется АР

Большой Саввинский переулок д. 17

Проектирование и строительство административного здания.

3. Нежилые объекты

12-097810-5001-0012-00001-07

Префектура ЦАО

01.04.2009

БИКСЕР, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке

Объект введен в эксплуатацию. АР оформляется в одностороннем порядке для взыскания с инвестора штраф. санкций за задержку ввода в экспл. на 2 месяца. Ведутся суды по иску инвестора об обязании подписать АР без штрафов Суды

Бауманская улица вл. 54 стр. 1

Строительство административно-торгового здания с воссозданием фасадов, пристройками и подземным гаражом

3. Нежилые объекты

12-082222-5001-0012-00001-06

Префектура ЦАО

01.04.2009 ЮКС, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформление проекта АР

Николоямская улица д. 38/23 стр. 1, 2

Реконструкция административного здания с увеличением общей площади до 1550 кв.м

3. Нежилые объекты

12-119303-5001-0012-00000-07

Префектура ЦАО

01.04.2009

ООО "МЕГА-СТРОЙКОМПЛЕКС"

Контракт закончен реализован

Гоголевский б-р., д. 31, стр. 1, 2, 3.

Реставрация с элементами реконструкции памятников архитектуры и истории XVIV - XIX вв.

3. Нежилые объекты

12-001849-5001-0012-00001-04

(В01-00608)

Префектура ЦАО

31.03.2009

Общество с ограниченной ответственностью "Дельфес"

Общество с ограниченной ответственностью "Арбатская находка"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Мэром Москвы от 09.06.10 N 4-19-5104/0 принято решение о замене доли города на ее денежный эквивалент. В целях выпуска ДИГМ РД в соответствии с поручением Ю.В. Росляка от 19.07.2010 проходит согласование РД, подготовленный префектурой предусматривающего отмену целевого использования доли города в объекте (размещение служб ГУ ИС района Арбат)

3-й Кадашевский переулок д. 5 стр. 1

Строительство офисно-жилого здания с подземной автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-000791-5001-0012-00001-96

(10-683/p-1)

(01-00477)

Префектура ЦАО

31.03.2009

ДИАРЕТСТРОЙ, ООО

Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке Судебные разбирательства.

Малая Трубецкая ул., вл. 1.

Возведение административно-жилого комплекса с Городским музеем ретро-автомобилей на территории, освобождаемой после перебазирования ДГУП "5-й троллейбусный парк им. Артамонова".

5. Смешанное назначение

13-007541-5001-0012-00001-04

(00585)

(ДЖП.04.ЦАО.00585)

Префектура ЦАО

31.03.2009

Региональная общественная организация "Московский спортивный клуб"

Контракт закончен

АР оформлен. Имущество зарегистрировано. В ТК 12.05.2009 направлено обращение о присвоении ИК статуса "закончен".

Доброслободская ул. вл. 3

Строительство культурно-административного учебного здания с подземным гаражом-стоянкой.

3. Нежилые объекты

12-008637-5001-0012-00001-03

(1-2158/н-2)

(01-00374)

Префектура ЦАО

13.03.2009

МД ресурс, ООО

Контракт закончен

АРР от 06.05.2010 N 12-008637-5001-0012-00001-03-АРР

Курсовой пер., вл. 13 (Пречистенская набережная, д. 19).

Строительство офисно-жилого здания.

5. Смешанное назначение

13-000802-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

01.03.2009

МОО Межрегиональная общественная организация "Ассоциация Высокой моды и прет-а-порте"

Контракт закончен

ИК - "закончен"

Якиманская наб. 2/12, стр. 1

Реконструкция жилого дома

5. Смешанное назначение

13-000622-5001-0012-00001-97

(10-705/p-1)

(01-00486 ВИ)

Префектура ЦАО

28.02.2009

ЗАО "Голутвинский двор"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

ДИгМ оформляет РД в порядке 390-ПП о замене нежилой площади доли города на ее денежный эквивалент

Голутвинский 1-й пер., вл. 11 - 15 (Мароновский пер. - угол Бабьегородского пер., вл. 12).

Строительство жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-003603-5001-0012-00001-02

(00341)

(ДЖП.02.ЦАО.00341)

Префектура ЦАО

12.02.2009

ООО "Солярис-2"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации

АЧР по жилым площадям зарегистрирован 18.10.2010.

ДИгМ оформляет проект РД о замене городской доли площади нежилого назначения в натуральном выражении на ее денежный эквивалент по рыночной стоимости в объекте

Гиляровского д. 55, корп. 1, Больничный пер., д. 9, стр. 1, 2, 3, 4

Реконструкция с надстройкой единого жилого комплекса и смежных с ним нежилых зданий с изменением их функционального назначения под жилые цели.

5. Смешанное назначение

13-008749-5001-0012-00001-03 (00414)

(ДЖП.03.ЦАО.00414)

(BM01-00324)

Префектура ЦАО

30.12.2008

Фирма

ТРАНСГИДРОСТРОЙ, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Тендерным комитетом проект АРР направлен на подписание инвестору. Инвестором представлены замечания. После получения откорректированных материалов БТИ - проект АРР будет направлен в ТК для повторного оформления

Ветошный пер., д. 13 - 15

Реконструкция офисного здания

3. Нежилые объекты

12-001620-5001-0012-00001-01

(3-1799/р-2)

(01-00089)

Префектура ЦАО

30.09.2008

ДЖАСТ-М, ООО

ДИГМ оформляет проект РД о замене доли города с натурального на денежный эквивалент

Подколокольный пер. д. 13/5, стр. 1

Реконструкция нежилого фонда

3. Нежилые объекты

12-028005-5001-0012-00001-04

(01-00509)

Префектура ЦАО

31.07.2008

ООО "Слайго инвестментс лимитед"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформление проекта АР

Оружейный пер., д. 19.

Реконструкция нежилого здания.

3. Нежилые объекты

12-001899-5001-0012-00001-04

Префектура ЦАО

30.07.2008

"Ладья Ривер" ООО

Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке Суды

Баррикадная улица д. 19 стр. 3

Регенерация нежилого здания со строительством пристройки.

3. Нежилые объекты

12-000186-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

01.04.2008

Администрация Губернатора Калужской области

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется АР

Борисоглебский переулок д. 6 стр. 2

Строительство пристройки с восстановлением музея М. Цветаевой. Строительство спортивного и актового залов для школы N 1234.

3. Нежилые объекты

12-000006-5001 -0012-00001-95

(12-625/н-2)

(01-00021)

Префектура ЦАО

31.03.2008

ПРАВО ДЛЯ БИЗНЕСА, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

АЧР по Борисоглебскому пер., д. 6, стр. 2 оформлен, АРР по Б. Молчановке оформляется. Инвестор обратился в суд с иском к Правительству Москвы компенсации его затрат, ведутся суды

улица Малая Дмитровка вл. 7 - 9 стр. 1 - 5, 7

улица Остоженка д. 17/4

Селезневская улица вл. 22

улица Остоженка д. 19 стр. 1

улица Покровка д. 13 стр. 4

Реконструкция, реставрация и новое строительство объектов нежилого фонда.

3. Нежилые объекты

12-000006-5001-0012-00000-01

(8-1850/р-2)

(01-00329)

Префектура ЦАО

31.03.2008

ЗАО "Ферро-Строй"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации

Объекты введены в эксплуатацию. АЧР по объектам контракта: Селезневская ул., д. 20; ул. Покровка, д. 13, стр. 2 и ул. М. Дмитровка, д. 7 - оформлены. Проекты АЧР по объектам: Остоженка ул., д. 17/4 и д. 19, стр. 1 будут подписаны инвестором после урегулирования взаиморасчетов сторон. Издано РПМ от 05.10.2010 N 2144-РП об урегулировании данного вопроса

Донская улица вл. 10

улица Большая Якиманка д. 26 стр. 3А

Донская улица вл. 25 стр. 2

Строительство представительства республики Тува, жилого комплекса, детского сада. Перенос детской площадки.

5. Смешанное назначение

13-000179-5001-0012-00001-93

(9.13)

Префектура ЦАО

31.03.2008

Постоянное представительство Республики Тыва в г.Москве

18.03.2005 Объект введен в эксплуатацию. Судебные разбирательства об истребовании доли города

Шмитовский проезд, вл. 20

Строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями для размещения детского дошкольного учреждения, подземной автостоянкой на 123 машино-места и электротяговой подстанции.

5. Смешанное назначение

13-028299-5001-0012-00000-08

Префектура ЦАО

28.03.2008

Обувная фабрика "ПАТИТА", ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Не решен вопрос по взаиморасчету между городом и инвестором по дополнительно введенной площади

Земледельческий пер., вл. 20.

Строит-во жилого дома с подземной автостоянкой.

5. Смешанное назначение

11-004082-5001-0012-00001-02

(4/МЖС-1 (00492))

(ДЖП.03.ЦАО-00492)

Префектура ЦАО

29.02.2008

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ, УКСИ МО РФ

Ведутся суды об истребовании доли города (д/сад)

Тверская-Ямская 2-я ул. д. 6/7 стр. 2

Реконструкция нежилого здания с гаражом-стоянкой

3. Нежилые объекты

12-008617-5001-0012-00001-03

(8-2121/р-2)

(01-00284)

Префектура ЦАО

01.02.2008

ООО "КАПИТАЛ РИЭЛТИ"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется АР

Пожарский переулок д. 13

Строительство жилого дома с нежилыми (офисными) помещениями и подземной автостоянкой

5. Смешанное назначение

13-091530-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

30.12.2007

ДЕКРА АКАДЕМ ИНВЕСТ, ЗАО

Контракт закончен

ИК - "закончен" АР оформлен

Молочный переулок вл. 7

Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой

2. Жилые дома

11-118543-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

01.12.2007

МИНЭКС-С, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Объект введен в эксплуатацию. АР оформлен в одностороннем порядке. Ведутся суды.

Инвестор обратился в Правительство Москвы о согласии подписать АР. Инвестором произведена оплата денежных средств в бюджет города (25.10.2010). Суды не завершены

Район Таганский, квартал N 1875,

Нижегородская ул., вл. 19 - 25, корп. 4

Строительство подземной автостоянки на 200 м/м

4. Гаражи-стоянки

14-217582-5001-0012-00000-07

Префектура ЦАО

19.11.2007

МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО

Ведутся судебные разбирательства по иску Правительства Москвы к инвестору об обязании подписать проект АР

Таганская ул. 17; 9, стр. 1,2; 21/22 стр. 1; д. 23,

ул. Ермоловой 18 стр. 20, стр. 3а, б; квартал N 258

(Садовая-Самотечная 16 стр. 1,18 стр. 1, 20 стр. 1, 2;

Цветной бул., д. 19 с. 4, 5; 25 с. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11; 23 с. 1, 2; 21 с. 1, 2, 4 - 10

Басманный переулок вл. 9

Строительство делового центра и жилищных комплексов

5. Смешанное назначение

13-000837-5001-0012-00001-95

(7,8-608/н,р-1,2)

(01-00267)

Префектура ЦАО

31.03.2007

МОСЭНКА, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Расторжение

улица Большая Якиманка вл. 42

2-й Хвостов пер., вл. 5-11 (объект N 2); М.Полянка

ул., 2/3, стр. 8 (объект N 3).

Новое строительство жилых домов с встроенно-пристроенной нежилой частью, реконструкция существующих, перенос и прокладка новых внутриквартальных инженерных коммуникаций.

5. Смешанное назначение

13-000022-5001-0012-00001-93

(9.2, 9.5)

(01-00221)

Префектура ЦАО

30.03.2007

ОРИОН-УНИВЕРСАЛ, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

05.10.2010 издано РПМ от N 2144-РП. В настоящее время оформляется проект ДС о привлечении ЗАО "Ферро-Строй" в качестве соинвестора. Далее РПМ предусмотрено оформление второго ДС, о замене доли города на денежный эквивалент по жилой и нежилой площади. Оформлен АЧР инвестиционного проекта от 16.06.1997 N 9.2, 9.5-1010-АКТ по инвестиционному контракту от 28.04.1993 N 9.2, 9.5, оформленному в части объекта по адресу: ул. Б. Якиманка, вл. 42. Регистрация указанного акта осуществлена Москонтрактрегистрацией 21.04.2003 N 01-00221-АЧР-2

Школьная ул., д. 31 - 33, проспект Мира, 24, стр. 1, Сивцев Вражек переулок, д. 11.

Реконструкция зданий и строительство жилого дома.

5. Смешанное назначение

12-003361-5001-0012-00001-04

(01-00561)

Префектура ЦАО

28.02.2007

ИНГЕОКОМ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Подготовлен проект РД об урегулировании взаиморасчетов сторон по ИК с учетом исключения из него объекта: Сивцев Вражек, д. 11. После выпуска РД будет подготовлен проект ДС, а затем оформлен АР

Космодамианская набережная д. 52 стр. 6

Строительство Российского культурного центра. Строительство здания гостиницы на Космодамианской набережной.

5. Смешанное назначение

13-000038-5001-0012-00001-95

(б/н)

Префектура ЦАО

31.12.2006

"Реновация" ОАО "Москва-Красные Холмы". МКХ

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Объекты введены в эксплуатацию. АР оформляется

ул. Большая Никитская, вл. 12/1

Воссоздание памятников истории и культуры.

3. Нежилые объекты

12-000406-5001-0012-00001-01

(16-03/4629)

Префектура ЦАО

31.12.2006

"Стабильная линия" ЗАО.

Контракт закончен

Контракт Москомнаследия

Русаковская улица д. 13 стр. 5 Русаковская улица вл. 13 стр. 1 Русаковская улица д. 13 стр. 6

Строительство офисно-делового центра, гостиницы и гаражного комплекса

3. Нежилые объекты

12-028305-5501-0148-00001-04

(01-00536)

Префектура ЦАО

31.12.2006

МОНА, ЗАО

Контракт закончен реализован

Демидовский Большой пер., вл. 11/2, стр. 1

Снос жилого дома, проектирование и строительство жилого комплекса с подземной стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-004010-5001-0012-00001.02 (00376)

(ДЖП.02.ЦАО.00376)

Префектура ЦАО

31.12.2006

ОАО "Корпорация "Жилищная инициатива"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформление проекта АРР

Николоямская улица д. 11 стр. 6

Николоямская улица д. 11 стр. 5

Реконструкция с реставрацией нежилых зданий

3. Нежилые объекты

12-006854-5001-0012-00001-03

(7-2143/р-2)

(01-00331)

Префектура ЦАО

31.12.2006

ВЕЛИКАН ИНВЕСТ, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

ДИГМ оформляет проект РД о замене доли города с натурального на денежный эквивалент

улица Большая Полянка д. 2/10 стр. 2

Реконструкция здания.

3. Нежилые объекты

12-004096-5001-0012-00001-02

(10-2005/р-2)

(01-00475)

Префектура ЦАО

30.09.2006

Гастрольно-концертный фонд "Руськонцерт"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

На основании РПМ от 06.10.2010 N 1854-РП оформляется проект ДС, предусматривающий выкуп инвестором доли города. Проект Акта будет оформлен после оплаты Инвестором в бюджет города

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Распоряжения N 1854-РП следует читать как "06.09.2010"

Гоголевский бульв. 29/18, стр. 1

Реконструкция жилого здания с нежилыми помещениями, реконструкция

5. Смешанное назначение

13-000315-5001-0012-00001-95

(12-432/р-1)

(01-00012)

Префектура ЦАО

30.09.2006

ОАО "ГЛАВСТРОЙ"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется Акт реализации

1-й Хвостов пер., вл. 5

Строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой

5. Смешанное назначение

12-000036-5001-0012-00001-93

(10.66)

Префектура ЦАО

01.09.2006

Промышленно-строительная компания "ПРОМСТРОЙКОМ", ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Требуется принятие решения о прим./неприм. штрафных санкций. Префектурой ЦАО будет направлено заключение в адрес Ю.В. Росляка, после получения заключения Моснадзора долевого строительства.

Гранатный пер. д. 22, стр. 1

Реконструкция административного здания

3. Нежилые объекты

12-001197-5001-0012-00001-02

(6-1996/р-2)

Префектура ЦАО

31.03.2006

НЕКСАДВАНТАЖЦЕНТР, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется АР.

ул. Яузская, д. 5 (Серебрянический пер, д. 2/5/1, стр. 3)

Реконструкция части нежилого здания

3. Нежилые объекты

12-000495-5001-0012-00001-99

Префектура ЦАО

31.03.2006

"Дарт-М" ООО

Контракт закончен реализован

Новослободская улица вл. 7

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на 127 м/м.

5. Смешанное назначение

13-007937-5001-0012-00001-05

Префектура ЦАО

31.03.2006

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО

Суды

ул. Б. Якиманка, вл. 50

Строительство жилых домов с нежилыми помещениями и подземными гаражами.

5. Смешанное назначение

13-000190-5001-0012-00001-01

(10-1819/н-1,2)

Префектура ЦАО

31.12.2005

ОО "Санраш"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации

АЧР по нежилым площадям зарегистрирован

Софийская наб. 26/1, стр. 1, вл. 26-30,

Болотная ул. д. 18 стр, 1 вл. 18

Создание нового административного комплекса путем реконструкции зданий и застройки дворовой территории

3. Нежилые объекты

12-004143-5001-0012-00001-02

(10-1905/рн-2)

(01-00468)

Префектура ЦАО

31.12.2005

ОАО Нефтяная компания "Роснефть"

В отношении объектов по адресу: Софийская наб., вл. 26 - 30, ул. Болотная вл. 18 требуется принятие решения

решение в соответствии с 196-ПП после корректировки проектной документации

Мясницкая улица д. 19 стр. 1

Проведение ремонтно-восстановительных работ памятника архитектуры "Магазин "Чай"/"Дом Перлова".

3. Нежилые объекты

12-000941-5001-0012-00001-98

(4-1291/р-2)

Префектура ЦАО

31.12.2005

ПЕРЛОВЫ И КО, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации урегулирование вопроса по затратам инвестора

Народная ул., вл. 7; д. 7, стр. 1.

Строительство 17-ти эт. жилого дома с подземным гаражом-стоянкой и реконструкция нежилого здания.

5. Смешанное назначение

13-000258-5001-0012-00001-01

(00296)

Префектура ЦАО

31.12.2005

ОАО "Московский центр бизнеса и спорта"

в Арбитражном суде рассматривается иск Правительства Москвы к инвесторам об обязании подписать проект Акта, в связи с отказом инвестором от подписания проекта Акта в редакции, согласованной городскими структурами.

Барыковский пер., вл. 6, стр. 1.

Реконструкция 7-эт. жилого дома с реставрацией фасадов.

5. Смешанное назначение

13-008924-5001-0012-00001-03

(00557)

(ДЖП.03.ЦАО-00557)

Префектура ЦАО

31.12.2005

ЗАО "Интерстройсервис М"

АР оформлен в одностороннем порядке (отказ инвестора от его подписания) для истребования доли города в судебном порядке. Ведется претензионно-исковая работа для подготовки иска в суд

Новая пл., 8, стр. 2, Новая пл. ,10, стр. 2

Реконструкция (новое строительство) гостинично-офисных зданий, реконструкция и строительство

3. Нежилые объекты

12-002139-5001-0012-00001-00

(3-1611/p-1)

(01-00091)

Префектура ЦАО

30.09.2005

Группа Компаний "Дружба", ЗАО

Ведутся судебные разбирательства по иску Правительства Москвы к инвесторам об обязании подписать АР и по искам инвесторов о признании права собственности на помещения в объектах.

Старопименовский переулок вл. 10/3 стр. 1

Строительство жилых домов с нежилыми помещениями и подземными гаражами.

5. Смешанное назначение

13-000186-5001-0012-00001-01

(8-1818/н-1.2)

(01-00315)

Префектура ЦАО

30.09.2005

ОО "Санраш"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

оформляется АР

Троицкая пл., вл. 13.

Строительство жилого дома с нежилым первым этажом и подземными гаражами-стоянками.

5. Смешанное назначение

13-000031-5001-0012-00001-02

(00431)

Префектура ЦАО

30.09.2005

"Стройинтерсервис" ООО

Завершение реализации проекта в судебном порядке. Префектурой ЦАО подготавливается пакет док-ов для направл. в суд

Покровка ул. 8/2, стр. 1, 2 и д. 10

Реконструкция нежилого здания и школы

3. Нежилые объекты

12-000269-5001-0012-00001-96

(1-796/р-2)

(01-00056)

Префектура ЦАО

31.12.2004

ТРАСТ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК, ОАО

Суды по оформлению АРР

Серпуховская Б. вл. 14/13, стр. 8

Реконструкция административно-делового здания

3. Нежилые объекты

12-004156-5001-0012-00001-02

(2-2010/р-2)

(01-00078)

Префектура ЦАО

25.11.2004

ООО "Сила"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Урегулирование вопросов по введенному объекту - подготовка ДИгМ проекта РД о замене доли города на ее денежный эквивалент

Усачева ул. вл. 3

Строительство жилого дома с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями, строительство

5. Смешанное назначение

13-001831-5001-0012-00001-03

(ДЖП.03.ЦАО-00397)

(ВМ01-00161)

Префектура ЦАО

31.12.2003

"Реставрация Н" ООО

Строительство завершено АР оформлен, но не подписан инвестором.

Суды

Усачева ул. д. 1, стр. 1, 2, 3, 3а

Воссоздание и реставрация зданий и сооружений усадебного комплекса "Усадьба Трубецких" памятника 19 - 20 веков, реконструкция

3. Нежилые объекты

12-001690-5001-0012-00001-03

(9-2274/р-2)

(01-00412)

Префектура ЦАО

31.12.2003

"Реставрация Н" ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Объекты введены в эксплуатацию. Завершены суды по иску третьих лиц (договор-соинвестирования).

АР оформляется.

На рассмотрении в ДИгМ обращение инвестора о выкупе доли города в стр. 1 д. 1.

Окончательного решения не принято. Отселение жителей завершено. Инвестор планировал обратиться в Москонтроль после отселения городом жителей. До настоящего времени в Москонтроль не обратился.

Проектная документация не разработана

Николоямская ул. д. 26, стр. 1

Реконструкция нежилого здания.

3. Нежилые объекты

12-000310-5001-0012-00001-98

(7-1213/р-2)

Префектура ЦАО

01.05.2003

АЛЕКМА, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

урегулируется вопрос по введенному объекту

Аристарховский пер. д. 3 (исключены: пер. Маяковского 13, стр. 7; пер. Известковский 5, стр. 1, 2; Б. Коммунистическая 14, стр. 2

Реконструкция административного здания, реконструкция

3. Нежилые объекты

12-000684-5001-0012-00001-95

(7-313/р-2)

(01-00249)

Префектура ЦАО

30.04.2003

ООО "Проминтег"

Ведутся судебные разбирательства о признании права собственности города на помещения в объекте. Очередное заседание назначено на 05.04.2011

Весковский тупик, вл. 5.

Отселение, снос. Новое строительство жилых домов малой этажности с подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-002284-5001-0012-00001-01

(00289)

(ДМЖ.01.ЦАО.00289)

Префектура ЦАО

31.12.2002

ЗАО "Фирма Элберт лимитед"

Завершение через суд.

Инвестор - банкрот

Маросейка 6/8, стр. гджз

Реконструкция нежилого здания, реконструкция

3. Нежилые объекты

12-001090-5001-0012-00001-98

(1-1212/р-2)

(01-00035)

Префектура ЦАО

31.12.2002

ЗАО "АгроинвестКомпани"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Решается вопрос выкупа инвестором права требования доли города

Самотечная ул. вл. 5/14, стр. 1, 2

Новое строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-002303-5001-0012-00001-01 (00277)

(ДМЖ.01.ЦАО.00277)

(ВМ01-00481)

Префектура ЦАО

31.12.2002

МАСТЕРОК, ООО

В суде оформляются имущественные права

ул. Яузская, д. 5 (Серебрянический пер. 2/5, стр. 3а)

Реконструкция нежилого здания

3. Нежилые объекты

12-000225-5001-0012-00001-98

Префектура ЦАО

31.12.2001

"Дарт-М" ООО

ведутся судебные разбирательства по иску Правительства Москвы к инвесторам об обязании подписать АР, в связи с отказом инвесторов от подписания проекта АР в редакции, согласованной городскими структурами

Мира просп. 5 стр. 1

Реконструкция помещений нежилой части зданий, реконструкция

3. Нежилые объекты

12-001609-5001-0012-00001-99

(5-1524/р-2)

(01-00122)

Префектура ЦАО

31.12.2001

ЗАО "Проспект мира дом 5"

На долю города и долю инвестора зарегистрированы права собственности третьих лиц. 30.11.2010 в ДИГМ направлено письмо о защите интересов города Москвы в суде (поручение АМиПМ от 13.10.2010 N 4-19-2118/01)

Большой Строченовский переулок д. 13 стр. 2

Реконструкция жилых зданий с нежилыми помещениями для использования в административных целях.

5. Смешанное назначение

13-001079-5001-0012-00001-96

(2-817/р-1)

(01-00082)

Префектура ЦАО

31.12.2000

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ, ООО

ДИгМ подготовлен проект РД о замене доли города на ее денежный эквивалент. В связи с несогласием инвестора по стоимости доли города, определенной ДИгМ, проект АР направлен в службы города (оформление в одностороннем порядке)

Сытинский переулок д. 5/10 стр. 4

Реконструкция жилого дома с нежилыми помещениями

5. Смешанное назначение

13-000463-5001-0012-00001-95

(6-398/р-2)

(01-00233)

Префектура ЦАО

31.12.2000

МИОЛАЙФ, ООО

Контракт закончен завершен (АР от 2005 г.)

Грузинская Б. вл. 37

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, строительство

5. Смешанное назначение

13-001555-5001-0012-00001-99

(6-1464/н-1)

(01-00262)

Префектура ЦАО

51.12.1999

"Воскресенский" ПСМК

Ведутся судебные разбирательства по оформлению АР в одностороннем порядке.

Знаменка ул., д. 13, стр. 1

строительство жилищного фонда, мансардного типа путем освоения чердачного пространства, с проведением капитального ремонта здания

2. Жилые дома

11-001636-5001-0012-00001-99

(9-1425/р-1)

Префектура ЦАО

31.12.1999

Борисов А.В.,

Вагабова Н.А. и Коперник В.А.

Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен

ИК - "закончен".

На основании судебного решения оформлены имуществленные права сторон (города и инвесторов). АР не оформлялся

Бауманская ул., 33/2

Реконструкция жилого здания

2. Жилые дома

11-000163-5001-0012-00001-94

(1-182/р)

Префектура ЦАО

30.07.1995

АО "Мирстройтрейд"

Суды по оформлению АРР

Трубная ул., мкр. 29, квартал 259

(Трубная 21/11, стр. 1, 2, 3. Трубная ул. 23 стр. 2, д. 25, стр. 4, д. 33, стр. 2, д. 35, стр. 2, д. 37/б, стр. 2

комплексная реконструкция и строительство

1. Комплексная застройка

13-000794-5001-0012-00001.95

(5-407/н,р-1,2)

Префектура ЦАО

31.05.1995

ТОО "Инженер"

Завершить реализацию ИК в судебном порядке. Префектурой 24.11.2010 направлен иск в суд. Строительство завершено.

Переведеновский пер., вл. 8-12

строительство жилого дома

2. Жилые дома

11-000172-5001-0012-00001-93

(1.16)

Префектура ЦАО

31.12.1993

Полномочное представительство республики Казахстан

Суды по оформлению АР

САО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

Хорошевское ш., вл. 38, кв. 58 Г

(Ходынское поле).

Новое строительство встроенно-пристроенных нежилых помещений и встроенно-пристроенных гаражей-стоянок в жилых домах на территории Центрального аэродрома им. М.В. Фрунзе.

3. Нежилые объекты

12-002098-5101-0027-00001-04

Префектура САО

31.03.2011

"Мосфундаментстрой-6" ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

объект сдан в эксплуатацию. После представления документов БТИ будет завершено оформление актов реализации

Мишина ул., дом 57.

Строительство 19-эт.жилого дома с подземной автостоянкой, благоустройство и озеленение прилегающей территории объекта.

5. Смешанное назначение

13-008399-5101-0027-00001-03

(00551)

(ДЖП.03.САО.00551)

Префектура САО

30.11.2009

ООО "КомСтрин"

Сдан

Тимирязевская ул., д. 8а, ул. Всеволода Вишневского, д. 9а улица Вучетича д. 12

Строительство (реконструкция) административно-производственного и жилого комплекса с подземной автостоянкой

5. Смешанное назначение

13-061574-5101-0027-00001-05

Префектура САО

31.03.2009

ООО завод

"Металлогалантерея"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

После оформления допсоглашения и уплаты Инвестором денежных средств, префектурой будет оформлен Акт реализации

Западное Дегунино, мкр. 13, корп. 40, 41Б, 43, 44, 46, 47. И. Сусанина ул., вл. 10. Бескудниково, мкр. 1, корп. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 28. Печатников пер., д. 19/22, стр. 1

Строительство жилых домов. Реконструкция и новое строительство жилого дома с мансардным этажом, нежилым первым этажом и подземной автостоянкой

1. Комплексная застройка

11-002270-5101-0027-00001-01

(00235)

(ДМЖ.01.МФС-6П.00235)

Префектура САО

01.03.2009

МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО

ИК реализован необходимо присвоить статус "завершен"

13.06.2006 префектурой САО направлено в Тендерный комитет письмо с просьбой присвоить контракту статус завершен

Коровинское шоссе вл. 3

Строительство жилого дома

5. Смешанное назначение

13-081096-5101-0027-00001-06

(ГКК аукцион)

Префектура САО

07.01.2009

Инвестиционная строительная компания "Пионер", ООО

Префектура САО 09.12.2010; Милицейский адрес: Коровинское ш., д. 3А, корп. 1

Оформление Акта о результатах реализации

Кочновский проезд вл. 4

Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами социальной сферы и подземного гаража-стоянки.

5. Смешанное назначение

13-008832-5101-0027-00001-03

(ДЖП.03.САО.00577)

(ВМ09-00510)

Префектура САО

31.12.2008

ИНВЕСТ-ЮНИОН, ООО

Оформление акта в части жилых площадей и машино-мест приостановлено до оплаты инвестором денежных средств (приблизительно 3,9 - 4,3 млн. долл. США - поручение Мэра Москвы от 01.09.2010 г. N 4-ТС-97/10-5. Вопрос решается в судебном порядке. Акт реализации в части нежилых площадей 21.10.2010 направлен на согласование в городские структуры

Хорошевское шоссе, мкр. 58, корп. 2Б

строительство жилого дома с нежилыми помещениями и гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-114604-5101-0027-00001-06

Префектура САО

01.04.2008

"Мосфундаментстрой-6 "

ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура САО 09.12.2010: Милицейский адрес: ул. Полины Осипенко, д. 10, корп. 1 19.11.2010

Проект итогового протокола распределения жилой площади объекта направлен на согласование в Москонтроль

3-я Песчаная ул., вл. 2А, корп. 1-1 Песчаная 3-я ул., вл. 2 А. проезд Аэропорта д. 1а 3-я Песчаная ул., вл. 2А, корп. 1-2

Строительство жилого комплекса с детским садом

5. Смешанное назначение

13-018360-5101-0027-00001-05 Префектура САО

31.03.2008 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ, УКСИ МО РФ

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформление Акта реализации приостановлено - осуществляется оформление проекта ППМ, предусматривающего оплату Министерством обороны 200 млн.руб в бюджет города за непостроенный д/с - находится на согласовании в горструктурах проезд Аэропорта д. 1а - подлежит исключению в связи с оформлением распоряжения РПМ

Учинская улица вл. 1-9 к. 14

Строительство жилого дома.

2. Жилые дома

11-111530-5101-0027-00000-07

Префектура САО

31.01.2008

ЗАО "Строительное управление N 83 Мосфундаментстрой"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

Префектура САО 09.12.2010: Адрес объекта: строительный - ул. Учинская, вл. 1-9, корп. 14, милицейский - ул. Учинская, д. 3, корп. 1 05.05.2009 г. оформлен Акт о результатах реализации инвестиционного проекта согласно Инвестиционному контракту в части жилых помещений.

Красностуденческий пр-д., вл. 4, корп. 2; вл. 6.

Строительство жилых домов и гаражей, отселение и снос ведомственных жилых домов.

5. Смешанное назначение

13-000399-5101-0027-00001-00

(28-САО)

Префектура САО

31.12.2007

Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева

Издано РПМ от 16.09.2009 г. N 2439-РП и от 29.06.2010 г. N 1304-РП

1-й Балтийский пер., д. 6/21.

Строительство (на месте сноса корпусов 5, 6, 7, 8) общежития МАДИ и жилого комплекса с нежилыми помещениями.

5. Смешанное назначение

13-008420-5101-0027-00001-03 (00406)

(ДЖП.03.САО.00406)

Префектура САО

31.12.2007

Московский автомобильно-дорожный институт/ государственно-технический университет/. МАДИ.

Префектура САО 08.12.2010: Акт реализации оформлен в одностороннем порядке. Ведутся судебные разбирательства, (очередное заседание суда 28.12.2010)

Коптево, кварталы 6 и 11. Б.Академическая ул., корп. 28, 29, 34, 38, 67. ул. З. и А. Космодемьянских, вл. 27-29,36. Лихоборские бугры, вл. 3, 7; 4-й Новомихалковский пер., вл, 2;

Завершение комплексной реконструкции кварталов 6, 11 и 95 района Коптево. Строительство "стартовых" жилых домов.

1. Комплексная застройка

13-000204-5101-0027-00001-98

(23-САО)

(09-00514)

Префектура САО

31.12.2006

МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен ИК реализован необходимо присвоить статус "завершен"

Старопетровский проезд, вл. 12

Строительство объекта торговли

3. Нежилые объекты

22-063382-5101-0027-00000-05

(1.2)

Префектура САО

05.12.2006

КНЯЖНА, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Акт реализации, доработанный по замечаниям

ДИГМ находится на согласовании у Инвестора.

Хорошевское ш., корп. 16 (к. 1, 2, 3, 4а, 4б, 4в)

Строительство жилого дома с гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-003487-5101-0027-00001-02 (00323)

(ДМЖ.02.САО.00323)

Префектура САО

31.08.2006

ПГС ДЕВЕЛОПМЕНТ, ООО

Акт реализации, доработанный по замечаниям ДИГМ и ДЭПР находится на согласовании у инвестора (в случае отказа инвестора от согласования Акт будет оформлен в одностороннем порядке)

ул. Дыбенко, вл. 9

строительство некапитального здания магазина

3. Нежилые объекты

22-017570-5101-0027-00000-05

(1,1)

Префектура САО

02.06.2006

НОРД-МБ, ООО

Акт реализации оформлен в одностороннем порядке - понуждение инвестора о подписании осуществляется в судебном порядке - Заседание было

5-й Войковский проезд вл. 16 А

Строительство жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-006844-5101-0027-00001-03

(00475)

(ДЖП.03.САО.00475)

Префектура САО

30.04.2006

МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО

РОСАГРОСТРОЙИНВЕСТ, ЗАО

Акт реализации оформлен в одностороннем порядке. Ведутся судебные разбирательства. 1 заседание было

Вятская ул. 41а

Реконструкция и реставрация здания памятника архитектуры "Дворец культуры работников торговли"

3. Нежилые объекты

12-008419-5101-0027-00001-03

(45-САО)

(09-00403)

Префектура САО

31.12.2005

ООО "Итэс"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

В рамках выполнения распоряжения Правительства Москвы от 21.05.2008 N 1097-РП расторжение инвестиционного контракта осуществляется в судебном порядке. Судебные решения вынесены в пользу ООО "ИНТЕС". В соответствии с поручением Вр. и.о. Мэра Москвы В.И. Ресина от 11.10.2010 г. N 4-ОС-3/09-5 Москонтролем и ДИГМ прорабатывается вопрос выкупа доли инвестора.

Базовская ул., вл. 24А

Строительство 14-этажного жилого дома.

2. Жилые дома

11-022774-5101-0027-00001-05

Префектура САО

31.12.2005

МОСЭНЕРГОСТРОЙ

СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ

КОМПАНИЯ, ОАО

Оформление акта реализации в судебном порядке в связи с несогласием ООО "Мосэнергострой" с штрафными санкциями. Префектурой САО направлено соответствующее исковое заявление в Арбитражный суд.

100

Ангарская ул., вл. 20

Строительство многоэтажного гаража-стоянки

4. Гаражи-стоянки

14-002868-5101-0027-00001-04

Префектура САО

30.06.2005

ООО "КНТ Строй"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

После выпуска (проект на согласовании у Ю.В. Росляка, далее ПУ ПМ) распоряжения ПМ об исключении штрафных санкций будет оформлен Акт о результатах реализации

101

ул. Дубининская, д, 32, корп. N 7, 8, 9.

Пулковская ул.,вл. 4, корп. 1, 2, 3.

Строительство жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и гаражами- стоянками.

5. Смешанное назначение

13-000002-5101-0027-00000-00

(32-САО)

(09-00158-АЧР)

Префектура САО

31.12.2004

ОАО "Моспромстройматериалы"

Контракт закончен

ИК реализован необходимо присвоить статус "завершен"

102

Петрозаводская ул. вл. 15

Строительство экспериментального жилищно-гаражного комплекса надстраиваемого над сооружением ГО, строительство

5. Смешанное назначение

13-000820-5101-0027-00001-02

(09-00358)

Префектура САО

31.12.2004

ГУП "Специализированное пуско-наладочное управление"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

103

Флотская улица д. 78 к. Б

Флотская улица д. 78

Онежская улица вл. 13 - 15

3-й Лихачевский переулок д. 7 к. 4

Онежская улица д. 18 к. 1

Онежская улица вл. 17

Фестивальная улица вл. 46

Флотская улица вл. 23

Реконструкция жилого фонда р-на "Головинский", Строительство "стартовых" жилых домов.

1. Комплексная застройка

13-001407-5101-0027-00001-99

(26-САО)

Префектура САО

31.12.2003

ЗАО "Строительное управление N 7 Фундаментстрой''

ИК реализован необходимо присвоить статус "завершен"

104

Район "Коптево", квартал 19, корп. 26, 27.

ул. Большая Академическая, корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 8а, 14.

Комплексная реконструкция квартала. Отселение, снос. Строительство: "стартовых" жилых домов, нежилого фонда, многоэтажных гаражей-стоянок.

1. Комплексная застройка

13-000004-5101-0027-00000.99

(1-К19 (7/2-08-В))

(09-00088)

Префектура САО

31.12.2003

ЗАО "Строительное управление N 83 Мосфундаментстрой"

Префектура САО 13.12.2010: Все объекты построены, акты о результатах реализации оформлены.

Дополнительное соглашение об исключении из условий контракта строительство домов по адресам: квартал 19, корп. 1, корп. 28 оформлено и зарегистрировано 28.10.2010.

105

Ленинградское шоссе вл. 52 Б

Строительство 16-ти эт. жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-001402-5101-0027-00001-00 (00221)

(ДМЖ.00.САО.00221)

Префектура САО

31.03.2002

Северное окружное управление Московского комитета образования.

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

ИК реализован необходимо присвоить статус "завершен"

АЧР по жилым помещениям оформлен (зарегистрирован в ДМЖ) АЧР по нежилым помещениям оформлен 19.08.2005

106

Район Хорошевский, мкр. 58, корп. 1, 2, 2А, 3, 4.

улица Викторенко вл. 4, 6, 8

Хорошевское шоссе д. 84 к. 2, 4, 5, 6

3-й Хорошевский проезд вл. 4

Комплексная реконструкция жилищного фонда. Строительство "стартовых" жилых домов.

1. Комплексная застройка

13-000434-5101-0027-00001-97

(19-САО)

(ДМЖ.01.САО.00019)

Префектура САО

31.12.2001

МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО

Акт реализации в части подземной автостоянки в жилом доме по адресу: ул. Викторенко, вл. 4-6-8 подписан Правительством Москвы в одностороннем порядке. В соответствии с решением МВК от 18.10.2010 г. N 37, акт представлен в префектуру для начала претензионно-исковой работы. Остальные акты реализации оформлены.

107

6-й Новоподмосковный пер., д. 3.

ул. Клары Цеткин, д. 25

Строительство жилых домов.

5. Смешанное назначение

11-000464-5101-0027-00001-97

(54/97-И)

(ДМЖ.01.САО.00024)

Префектура САО

31.12.2000

ОАО "Моспромстройматериалы"

Все объекты построены и введены в эксплуатацию. ИК будет закрыт после оформления акта реализации в части нежилых площадей по объекту: 6-й Новоподмосковный пер., вл. 3, корп. 36. Задержка оформления акта вызвана неоплатой ЗАО "СУ-155" штрафных санкций в размере 1236119 руб. 13.07.2010 г. Арбитражным судом вынесено решение о взыскании с ЗАО "СУ-155" в бюджет г. Москвы неустойки в размере 686119 руб. ЗАО "СУ-155" оспаривает указанное решение в кассационной инстанции.

108

Коптевский Большой пр-д., вл. 10.

Завершение строительства 14-эт. жилого дома с подземными автостоянками.

5. Смешанное назначение

13-001534-5101-0027-00001-99

(2/2-05-В)

Префектура САО

31.12.1999

ОАО АК СБ РФ "КОМИ БАНК"

Допсоглашение и Акт о результатах реализации оформлены в одностороннем порядке - идут судебные разбирательства

109

Флотская ул., вл. 5-7

Строительство и комплекса зданий и сооружений с многоярусной стоянкой.

3. Нежилые объекты

12-000621-5101-0027-00001-97

(5-САО)

(ВИ)

Префектура САО

12.05.1999

СЕВЕРО-ЗАПАД ИС, АОЗТ

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

28.12.2004 г. оформлен акт о результатах реализации ИК следует присвоить статус "завершен"

110

Бескудниковский район, мкр. 1;

Коптево район, кв. 99-102,

пр-д Черепановых;

(пересечение Дмитровского ш., и Дубнинской ул.).

Строительство комплекса "стартовых" жилых домов с нежилыми помещениями.

5. Смешанное назначение

13-001119-5101-0027-00001-96

(7-САО (65))

Префектура САО

31.12.1997

"Холдинговая компания "Главмосстрой"

ИК реализован необходимо присвоить статус "завершен"

СВАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

111

Северный бульвар вл. 5-7

Строительство многоэтажного гаража-стоянки с молодежным центром

3. Нежилые объекты

12-062289-5201-0050-00001-05

Префектура СВАО

01.07.2010

Общество с ограниченной ответственностью "ВЛАН"

Взыскание с инвестора денежных средств в судебном порядке. Гараж-стоянка введена в эксплуатацию 31.12.2008.

112

Огородный проезд, вл. 2

Строительство объектов электросетевого хозяйства (понижающей подстанции ПС "Мещанская" закрытого типа 220/20 кВ (3*100 MBА) с кабельными заходами.

3. Нежилые объекты

12-015860-5201-0050-00001-07

Префектура СВАО

31.03.2010

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

113

Дмитровское шоссе вл. 163

Строительство комплекса оптовой торговли продовольствием "Дмитровский"

3. Нежилые объекты

12-063041-5201-0050-00001-05

Префектура СВАО

31.03.2010

Л-КОМ, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Мосгостройнадзором выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Ведутся обмеры БТИ. Не оформлен акт реализации ИК. Осуществляются взаиморасчеты между городом и инвестором.

114

пересечение Дмитровского ш., и МКАД, пос. Ильинское

Строительство комплекса оптовой торговли продовольствием "Лианозово"

3. Нежилые объекты

12-062952-5201-0050-00001-05

Префектура СВАО

31.12.2009

Л-KOM, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Не оформлен акт реализации ИК.

Осуществляются взаиморасчеты между городом и инвестором.

115

Псковская улица вл. 17

Строительство гаражного комплекса на 300 м/м.

4. Гаражи-стоянки

14-070663-5201-0050-00001-05

Префектура СВАО

31.12.2009

КОЛЬЦО-1, ГСК

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

ДИГМ выпуск РПМ о выкупе доли города в объекте. АР не оформлен.

116

улица Академика Королева д. 8 к. 2

Строительство жилого комплекса, включающего гаражный комплекс с торгово-деловым центром.

5. Смешанное назначение

13-002458-5201-0050-00001-04

Префектура СВАО

31.03.2009

РАСЧЕТНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СОВЕТ ЕВРОИНВЕСТ, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

ведется оформление АРР (согласов. в гор. структурах)

117

проспект Мира вл. 165-169

Строительство многофункционального жилого

комплекса

5. Смешанное назначение

13-057317-5201-0050-00000-08 Префектура СВАО

31.12.2008

СТРОЙ ГИГАНТ XXI,

ООО

Поготовка оформления АР

118

проспект Мира, д. 122, корп. 1; пр. Мира, д. 122, корп. 1, стр. 1

Реализация инвестиционного проекта:

реконструкция зданий колхозного рынка на площадке по адресу:

г. Москва, Проспект Мира, д. 122, корп. 1, а также проведение капитального ремонта здания на площадке по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 122, корп. 1, стр. 1 с целью с#

3. Нежилые объекты

12-004999-5201-0050-00001-04

(б/н)

(В-00564)

Префектура СВАО

30.06.2008

Дмитровсельхозагро, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Выкуп инвестором доли города в объекте на рассмотрении в ДИГМ. Не оформлен акт реализации инвестиционного контракта

119

Графский переулок вл. 14 А

Строительство многоэтажного гаража-стоянки, СТО, автомойки, административно-технического помещения.

3. Нежилые объекты

12-053438-5201-0050-00001-06

Префектура СВАО

31.03.2008

ВОЛГА, ГСК

Акт о результатах реализации инвестиционного проекта оформляется в судебном порядке

120

ул. Яблочкова, вл. 49-51, - ул. Комдива Орлова - эстакада

Проектирование и строительство понижающей подстанции ПС "Марфино" закрытого типа 220/20 кВ (3x100 MBА) с кабельными заходами.

3. Нежилые объекты

12-019147-5201-0050-00000-07

Префектура СВАО

31.12.2007

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации

ДТЭХ оформлен АЧР по 1-му пусковому комплексу, оформляется АЧР по 2-му пусковому комплексу

121

Широкая улица вл. 28

Строительство гаражного комплекса со станцией техобслуживания.

4. Гаражи-стоянки

14-008588-5201-0050-00001-03

(б\н)

(02-00440)

Префектура СВАО

31.12.2006

ФИРМА ВИРАЖ, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

оформление Акта о результатах реализации инвестиционного проекта

122

Полярная ул, вл. 37Г

новое строительство гаража-стоянки

3. Нежилые объекты

12-006041-5201-0050-00001-05

Префектура СВАО

30.09.2006

ООО "Многопрофильная Инвестиционная Компания"

Акт реализации на оформлении с применением штрафных санкций. Взыскание в судебном порядке

123

Широкая улица д. 3 к. 3

Строительство жилого дома с подземным гаражом-стоянкой, надстраиваемых над сооружением типа А 24.

5. Смешанное назначение

13-000001-5201-0050-00000-99

(01)

Префектура СВАО

31.12.2005

ЗАО "Восход"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

решение вопроса взаимозачетов, подготовка оформления АР

124

Маломосковская улица вл. 21

Строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой

5. Смешанное назначение

13-077945-5201-0050-00001-05

Префектура СВАО

31.12.2005

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС МАЛОМОСКОВСКИЙ, ООО

Оформляется АРР (на согласовании в гор. структурах)

125

Октябрьский переулок вл. 5

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями, мансардным этажом и подземной автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-000363-5201-0050-00001-03

(00421)

(BM02-00321)

Префектура СВАО

31.03.2005

"Промингрупп" ООО.

Оформляется АЧР (на согласовании в гор. структурах)

126

Абрамцевская ул. вл. 30

Новое строительство гаражного комплекса

4. Гаражи-стоянки

14-008897-5801-0001-00001-03

(1)

(02-00013)

Префектура СВАО

31.12.2004

ГСК "Лиан-Моторс"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Действует. Выкуп инвестором доли города по РПМ от 20.10.2010 N 2345-РП. ДС на согласовании. АР не оформлен.

127

Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп. 14, 32, 34.

Строительство жилых домов.

2. Жилые дома

11-004141-5201-0050-00001-02

(00329)

(ДМЖ.02.СВАО.00329)

Префектура СВАО

30.06.2003

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО

128

Новомосковская ул. вл. 1а

Строительство гаража-стоянки, строительство

4. Гаражи-стоянки

14-002215-5201-0050-00001-00

(3/00-к)

(02-00508)

Префектура СВАО

31.12.2002

"Инвестгаражстрой "

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Не оформлен акт реализации ИК. Рассмотрение ДИГМ вопроса выкупа инвестором доли города в объекте.

129

Новомосковская ул., вл. 1-3

Многоэтажный гараж-стоянка

4. Гаражи-стоянки

14-002370-5201-0050-00001-01

(1)

Префектура СВАО

30.05.2002

ГСК "Витязь"

Завершен. Оформлены имущественные права.

130

Илимская улица д. 3

Капитальный ремонт и реконструкция нежилых помещений жилого дома N 3 по ул. Илимской.

5. Смешанное назначение

13-002167-5201-0050-00000-00

Префектура СВАО

01.02.2002

МОСРЕМСТРОЙ, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

Кап. ремонт завершен оформлен Акт реализации в 2006 г., присвоить статус "завершен"

131

Свиблово, Русанова пр., корп. 2.

Строительство "стартового" жилого дома.

2. Жилые дома

11-000612-5201-0050-00001-97

(5)

(ВИ)

Префектура СВАО

26.02.1999

ОАО "Домостроительный комбинат N 1"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

Оформлен Акт реализации от 16.10.1998 присвоить статус "завершен"

132

Широкая ул., вл. 7.

Строительство "стартового" жилого дома серии П-44.

2. Жилые дома

11-000615-5201-0050-00001-97

(2)

(ВИ)

Префектура СВАО

26.02.1999

ОАО "Домостроительный комбинат N 1"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

Разрешение на строительство: Широкая ул., вл. 7 стр. 2 - N 16917 от 20.12.1999 до 31.11.2000

стр. 9 - N 16917 от 26.04.2000 до 15.03.2001

Разрешение на ввод: Широкая ул., вл. 7 стр. 2 - акт N 3132 от 29.11.2000

Распоряжение префекта N 2493 от 30.11.2000 Широкая ул. Вл. 7 стр. 9 - акт N 3133 от 30.11.2000 Распоряжение префекта N 2494А от 30.11.2000 Оформлен Акт реализации от 20.01.1998 присвоить статус "завершен"

133

Коминтерна ул., вл, 54.

Строительство "стартового" жилого дома.

5. Смешанное назначение

13-000646-5201-0050-00001-97

(9)

Префектура СВАО

31.12.1998

ОАО "Финансовая группа "Новый мир"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

Оформлен Акт реализации от 10.12.1999 присвоить статус "завершен"

134

Шокальского пр-д., вл. 20 (Медведково, мкр. 15 );

Тихомирова ул., вл. 2;

Жулебино, м/р 4, корп. 8;

Новокосино, м/р 1, корп. 6; корп. 8-8а; корп. 24.

Строительство "стартовых" жилых домов.

2. Жилые дома

11-001211-5201-0050-00001-96

(2)

(ВИ)

Префектура СВАО

05.03.1998

ОАО "Москапстрой"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

ВАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

135

Преображенская площадь вл. 8

Проектирование и строительство объекта административно-офисного назначения.

3. Нежилые объекты

12.021812-5301-0013-00001-06

Префектура ВАО

31.03.2011

МОНТАЖ-ИНВЕСТ, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется АЧР, находится у инвестора на согласовании.

136

"Баскаково-Гольяново",

"Гольяново-Восточная"

ул. 16-я Парковая, вл. 35А

Строительство двух пусковых комплексов понижающей подстанции ПС "Первомайская" с кабельными заходами

3. Нежилые объекты

12-015981-5301-0013-00000-07

Префектура ВАО

31.03.2011

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется доп. согл. о продлении срока строительства.

Инвестором заказаны БТИ на первый пусковой комплекс.

137

проспект Буденного вл. 26

Строительство многофункционального жилого комплекса с нежилыми помещениями и гаражом.

5. Смешанное назначение

13-010541-5301-0013-00001-08

Префектура ВАО

31.01.2011

ЗАО ИННОТЕК

Контракт закончен

138

Попов пр-д., вл. 4, 4а, 2; Русаковская наб., вл. 7.

Строительство комплекса жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, пристроенным детским учреждением и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-001654-5301-0013-00001-03

(00575)

(ДЖП.03.ВАО.00575)

Префектура ВАО

31.12.2010

ИНТЕКО, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

139

10-я Парковая ул., вл. 3-7, вл. 20;

пр-т Буденного, вл. 9.

Строительство жилых домов с нежилыми помещениями и подземными автостоянками.

5. Смешанное назначение

13-000528-5301-0013-00000-04

Префектура ВАО

30.08.2010

ОАО "Московский машиностроительный завод "Вымпел"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Акт в части жилой площади на веерном согласовании

140

Борисовская ул., вл. 1/29 и вл. 3.

Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-001282-5301-0013-00001-04

Префектура ВАО

30.11.2009

"КРОНТЕХ" ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

АЧР в части нежилой площади ДИгМ повторно вернул на доработку. АЧР в части жилой площади на веерном согласовании

141

Средняя Первомайская ул., вл. 15, 24, 32.

Измайловский б-р., вл. 46/30, 50, 54, 58/13.

ул. Первомайская, 101.

18 квартал Измайлово.

Строительство жилых домов со встроенными культурно-бытовыми центрами и подземным паркингом. Строительство нового детского сада.

5. Смешанное назначение

13-000001-5301-0013-00000-97

(7-ж-97)

Префектура ВАО

01.10.2009

ОАО МЖК ФАРМАГРУПП

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

142

Рокоссовского б-р, вл. 42.

Строительство жилого дома с подземным гаражом и открытой автостоянкой

5. Смешанное назначение

13-001234-5301-0013-00001-96

(15-ж-96)

Префектура ВАО

30.09.2009

СФК "Атолл"

Контракт закончен

Акты оформлены. Контракт подлежит закрытию.

143

Электрозаводская улица вл. 33

Снос находящихся в собственности Инвестора-Заказчика восьми строений и проектирование и строительство административно-делового центра с подземно-наземной автостоянкой

3. Нежилые объекты

12-075157-5301-0013-00000-08

Префектура ВАО

31.03.2009

Альянс Бизнес Центр, ООО

Акт оформлен в одностороннем порядке. Защита интересов города осуществляется в судебном порядке

144

3-я Гражданская улица вл. 3

Строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-003057-5301-0013-00001-04

Префектура ВАО

01.03.2009

"Московское Учебно-производственное предприятие N 8 Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

145

Суворовская ул., вл. 10-12.

Строительство жилого комплекса с нежилыми 1 эт. и подземной автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-008923-5301-0013-00001-03

(00572)

(ДЖП.03.ВАО.00572)

Префектура ВАО

05.11.2008

ООО "Юниформстрой"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформление Акта в одностороннем порядке приостановлено Москонтролем до оформления префектурой РД, утверждающего сумму задолженности инвестора перед городом.

Проект РД на веерном согласовании.

146

улица Пресненский Вал вл. 16 стр. 3

2-я улица Бухвостова вл. 7

Строительство жилых домов с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой (без сооружения ГО).

5. Смешанное назначение

13-008787-5301-0013-00001-03

(00417)

(ДЖП.03.ВАО.00417)

Префектура ВАО

01.04.2008

М.О.Р.Е. - Плаза, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

2-я улица Бухвостова вл. 7 Жилой дом - Оформление Акта

приостановлено ДЭ-ПиР в связи с увеличением выхода площадей. ДЭПиР осуществляет расчет величины доплаты

147

Федеративный пр-т., вл. 36/14.

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой (без защитного сооружения ГО

2. Жилые дома

11-008786-5301-0013-00001-03

(00416)

(ДЖП.03.ВАО.00416)

Префектура ВАО

01.04.2008

ГАРАНТКАПИТАЛ, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформление Акта приостановлено ДЭПиР до урегулирования взаимозачетов по объектам ЦАО.

148

Щелковское ш., вл. 26.

2-я очередь строительства жилых домов.

5. Смешанное назначение

13-009959-5301-0013-09001-04

(00596)

(ДЖП.04.ВАО.00596)

Префектура ВАО

31.03.2008

ОАО "Домостроительный комбинат N 1"

Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы

Контракт закончен

Объекты введены, АЧР оформлены

149

Сиреневый бульвар, д. 44А.

Строительство жилого дома со встроенно-пристроенным детским садом на месте сноса нежилого строения.

5. Смешанное назначение

13-028380-5301-0013-00001-04 (00617)

(ДЖП.04.ВАО.00617) Префектура ВАО

30.09.2007

ООО "Парксайд"

АЧР в части жилой площади оформлен. АЧР в части нежилой площади и площади подземной автостоянки оформлен в одностороннем порядке. Подан иск о взыскании штрафных санкций за нарушение срока сдачи гаража.

150

Парковая 15-я д. 39

13-я Парковая улица д. 42

13-я Парковая улица д. 26

13-я Парковая улица д. 28 к. 2

Щелковское шоссе, д. 82, корп. 1

Северное Измайлово, мкр. 51-52, к. 1-18, 22, 23.

Парковая 15-я ул., д, 45

Проектирование и строительство за счет средств Инвестора и Администрации жилых домов предельной общей площадью 219,0 тыс. кв.м

5. Смешанное назначение

13-000476-5301-0013-00001-01

(00256)

Префектура ВАО

31.12.2006

ОАО "Домостроительный комбинат N 1"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

151

8-я улица Соколиной Горы д. 12 к. 1, 3-8, 10-15

перебазирование производства ООО "Шинпромпроект", строительство жилого комплекса.

5. Смешанное назначение

13-000962-5301-0013-00001-04

(00615)

(ДЖП.04.ВАО.00615) Префектура ВАО

31.12.2006

ООО "Шинпромпроект"

152

Магнитогорская ул, вл. 13, корп. 1, 2, 3.

Строительство 4-х корпусов жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом.

5. Смешанное назначение

13-000005-5301-0013-00000-00

(2-ж-2000)

(ДМЖ-00.ВАО.00205)

(03-00435)

Префектура ВАО

31.03.2006

"Холдинговая компания "Главмосстрой"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Магнитогорская ул. вл. 13 корп. 1 - Исключен из инвестиционного проекта (РД от 23 июня 2009 N 587-ПП), Строительство за счет городского бюджета. АЧРы оформлены. Оформляется РД по погашению долга инвестора по корп. 4 (нежилые помещения), после чего будет дополнение к АЧР по нежилой площади указанного корпуса.

153

Лобачика ул., вл 11 (район Сокольники)

Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 м/мест

4. Гаражи-стоянки

14-001012-5301-0013-00001-02

(7-П-2002)

(03-00048)

Префектура ВАО

31.12.2005

ПАЛЛАДИУМСТРОЙСЕРВИС, ООО

АЧР оформлен в одностороннем порядке, защита интересов города осуществляется в судебном порядке.

154

Детская ул., вл. 19, стр. 1.

Строительство жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-004069-5301-0013-00001-03

(00490)

(ДЖП.03.ВАО.00490)

Префектура ВАО

31.12.2005

ОАО "Промэлектромонтаж".

Акт оформлен в одностороннем порядке. Защита интересов города осуществляется в судебном порядке

155

Плющева ул. вл. 16А

Строительство жилого дома со встроенным детским садом и подземной автостоянкой на месте сноса ветхого детского сада

5. Смешанное назначение

13-008903-5301-0013-00001-03

(00444)

(ДЖП.03-ВАО.00444)

(03-00291)

Префектура ВАО

31.12.2004

ГУП Московская железная дорога Министерства путей сообщения РФ

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Не решен вопрос о применении/неприменении штрафных санкций к инвестору за несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию (объект на рассмотрении МВК).

По заключению Москонтроля оформление акта невозможно в связи с отсутствием оформленных земельных отношений.

156

Зеленый проспект, вл. 20-24.

Строительство жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками. Дострой объекта "4129" встроенного нежилого помещения.

5. Смешанное назначение

13-006810-5301-0013-00001-03

(00456)

(ДЖП.03.ВАО.00456)

Префектура ВАО

31.12.2004

ОАО "Мосприватизация".

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155,

ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан

в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке

Акты в части жилой площади оформлены. Акт в части нежилой площади оформлен в одностороннем порядке.

Защита интересов города осуществляется в судебном порядке.

157

Мкр. 37-38 Северное Измайлово,

мкр. 9 Восточное Измайлово,

мкр. 1-2 Измайлово.

(Никитинская ул., вл. 31, корп. 1.

Щелковское ш., вл. 18, корп. 1.

14-я Парковая ул., вл. 3-5)

Комплексная реконструкция мкр. Измайлово, отселение, снос, строительство жилых домов с нежил. помещениями и подземн.гар-стоянками.

1. Комплексная застройка

13-002364-5301-0013-00001-01

(00234)

(ДМЖ.01.ВАО.00234)

Префектура ВАО

30.09.2004

ЗАО Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"

Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан

в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке

Строительство объектов завершено за счет средств гор. бюджета. В соответствии с поручением Мэра Москвы ДИГМу и ДЖПиЖФ поручено зарегистрировать права города на не реализованные инвестором - ООО "Компания Стройиндустрия" площади объектов, после чего префектуре ВАО поручено расторгнуть ИК. Регистрация прав города не завершена.

158

1-я Владимирская ул., 3а, 3б, 3в

2-я Владимирская ул., д. 4 корп. 1;

реконструкция четырех, пятиэтажных домов с комплексом инженерной инфраструктуры.

2. Жилые дома

11-000012-5301-0013-00001-97

(3-ж-97)

Префектура ВАО

30.09.2004

Корпорация ЖЕРИ

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации

159

Красноярская ул, вл. 7-9

Строительство многоэтажного гаража-стоянки, реконструкция

4. Гаражи-стоянки

14-008728-5301-0013-00001-03

(3-П-2003)

(03-00194)

Префектура ВАО

31.12.2003

Потребительский автостояночный кооператив "Радий"

Префектура ВАО 09.12.2010: Акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление акта осуществляется в судебном порядке.

160

Верхняя Первомайская ул., вл. 36-40

строительство жилого дома с нежилыми помещениями.

5. Смешанное назначение

13-002130-5301-0013-00001-00

(10-ж-2000)

(ДМЖ-00.ВАО.00207)

Префектура ВАО

31.12.2001

Жилинвест

Инвестором реализована часть квартир из доли города. Права города на оставшиеся квартиры зарегистрированы на основании решения суда. Защита интересов города по объекту осуществляется в судебном порядке.

161

Свободный проспект вл. 11

Строительство жилого дома

2. Жилые дома

11-001663-5301-0013-00001-99

Префектура ВАО

31.12.2001

ОАО "Домостроительный комбинатат N 1"

Контракт закончен

Акты оформлены.

Снять с контроля. В ТК направлялась информация о снятии с контроля.

162

Маленковская ул., д. 14

реконструкция

2. Жилые дома

11-000649-5301-0013-00001-97

(8-ж-97)

Префектура ВАО

01.04.2000

Инновационная компания "Панорама"

Реконструкция осуществлена. Доля города получена в районах массовой застройки. Инвестор - ЗАО "Инновационная компания "Панорама" ликвидировано как юридическое лицо.

163

16-я Парковая ул., д. 25, корп. 2

реконструкция здания

2. Жилые дома

11-001089-5301-0013-00001-98

(2-ж-98)

Префектура ВАО

31.12.1999

Военно-строительное управление

164

Салтыковская ул. вл. 53

Строительство многоэтажного гаража

4. Гаражи-стоянки

14-000634-5301-0013-00001-97

(56-П-97)

(03-00187 ВИ)

Префектура ВАО

31.05.1999

ГСК "Стрелец"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется акт.

165

Короленко ул., вл. 8, стр. 1;

15-я Парковая ул., д. 16/3

реконструкция зданий

2. Жилые дома

11-000199-5301-0013-00001-93

(14-6)

Префектура ВАО

31.12.1998

АО МИТА

Реконструкция осуществлена

166

Свободный пр., вл. 19

Строительство жилого дома

2. Жилые дома

11-000817-5301-0013-00001-95

(4-ж-95)

(ВИ)

Префектура ВАО

31.12.1998 ГП "Мосгаз"

Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен Имущественные права сторон, в т.ч. города оформлены.

167

Сталеваров ул., вл. N 14

строительство жилого дома

2. Жилые дома

11-000212-5301-0013-00001-93

(б\н)

Префектура ВАО

31.12.1997

Кан

168

Амурская ул. вл. 17

Строительство гаража-стоянки

4. Гаражи-стоянки

14-000619-5301-0013-00001-97

(40-П-97)

(03-00520 ВИ)

Префектура ВАО

05.05.1997

ЗАО "Спецремстрой-2"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Инвестором не узаконено строительство и перепланировка (мансарды, а также строительство нескольких объектов) части веденных в эксплуатацию объектов

169

Косинская ул., вл. 14

Проектирование и строительство "стартового" жилого дома

2. Жилые дома

11-001218-5301-0013-00001-96

(6-ж-96)

(ВИ)

Префектура ВАО

01.01.1997

Префектура ВАО

Договор подряда префектуры с заказчиком. Оформление акта реализации не предусмотрено. Объект построен и введен в эксплуатацию. Обязательства сторон исполнены.

Сдан в 1997 г.

170

Чусовская ул., вл. 1

Строительство жилого дома с подземным гаражом-стоянкой

2. Жилые дома

11-000304-5301-0013-00001-94

(11-ж-94)

(ВИ)

Префектура ВАО

31.12.1996

войсковая часть 92741

Строительство осуществлено за счет средств федерального бюджета

В связи с отсутствием финансирования гараж не введен в эксплуатацию.

171

Кусковская ул., вл. 3

Строительство жилого дома с комплексом инженерной и социальной инфраструктуры

2. Жилые дома

11-000292-5301-0013-00001-94

(2-ж-94)

Префектура ВАО

31.12.1995

Московский локомотиворемонтный завод

172

Плющева ул. 3

капитальный ремонт жилого дома

2. Жилые дома

11-000209-5301-0013-00001-93

(19-П-93)

Префектура ВАО

01.10.1995

Трест Мосремстроймонтаж

Капитальный ремонт осуществлен.

ЮВАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

173

Кузьминки, мкр. 115

Комплексная реконструкция микрорайона

1. Комплексная застройка

13-061569-5401-0004-00001-05

Префектура ЮВАО

31.12.2013

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ N 1. ДСК-1, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

Префектура ЮВАО 14.12.2010: В рамках реалиазции проекта построены перечисленные корпуса за счет средств бюджета города за исключением корп. 23. Н. Кузьминки, корп. 23 построен за счет средств инвестора, акт о резализации оформлен. ИК подлежит расторжению

174

Волжский бульвар, владение 2-4

Строительство понижающей подстанции ПС "Ново-Кузьминки" закрытого типа 220/20 кв (2x160 МВА) с кабельными заходами

3. Нежилые объекты

12-016314-5401-0004-00001-07

Префектура ЮВАО

31.03.2010

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС,

ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

175

Ферганская улица вл. 6, 7, 8

Строительство многоэтажного гаража-стоянки

4. Гаражи-стоянки

14-006879-5401-0004-00001-03

(04-00438)

Префектура ЮВАО

10.03.2010

АВТО-КАНТРИ, ООО

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен и введен в эксплуатацию. В соответствии с решением MBК акт оформляется в одностороннем порядке.

176

1-я Новокузьминская улица д. 11

Снос ветхого жилого дома и строительство нового жилого дома с гаражом-стоянкой

5. Смешанное назначение

11-001489-5401-0004-00001-99

(ИК-09-02-99)

(ДЖП.03.ЮВАО.00487)

Префектура ЮВАО

31.12.2009

ПЕРЕСВЕТ ИМПЕКС, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен, введен в эксплуатацию. Готовятся материалы для расчета размера штрафных санкций

177

Волжский бульвар вл. 6

2-й Саратовский проезд вл. 9

Строительство жилых домов

5. Смешанное назначение

13-078914-5401-0004-00001-05

Префектура ЮВАО

30.09.2008

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ N 09758

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объекты построены. Акт о рез. частичной реализации по объекту на 2-м Саратовском оформлен. Акт по Волжскому подготовлен и подписан со стороны Правительства Москвы, инвестором не подписан.

178

улица Мельникова вл. 3

Проектирование и строительство многоэтажного гаража-стоянки с комплексом сервисных услуг.

3. Нежилые объекты

12-003520-5401-0004-00001-02

(04-00342)

Префектура ЮВАО

31.07.2008

ФОРТУНА - АВТО ЦЕНТР, ООО

Контракт закончен

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен, акт оформлен.

ИК присвоен статус "завершен"

179

Район Нижегородский, квартал 80, Хохловский ручей.

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями в 1-м этаже и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-027599-5401-0004-00001-04 (00593)

(ДЖП.04.ЮВАО.00593)

Префектура ЮВАО

31.03.2007

ООО Институт Новых Технологий Строительства.

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен, акт о реализации оформляется в одностороннем порядке,

рассматривается в настоящее время Москонтролем

180

Юрьевский пер. вл. 15

Строительство многоэтажного гаража-стоянки.

4. Гаражи-стоянки

14-011335-5401-0004-00001-04

(04-00464)

Префектура ЮВАО

31.12.2005

СГРИВИК В, ООО

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен, акт о реализации оформлен в одностороннем порядке. Вопрос оформления имущественных прав рассматривается в Арбитражном суде города Москвы

181

Марьинский парк, мкр. 11, корп. 118

Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки

4. Гаражи-стоянки

14-008627-5401-0004-00001-03

(04-00337)

Префектура ЮВАО

31.12.2005

Общество с ограниченной ответственностью "ДОХОДНЫЙ ДОМ "БАЗИС И КОМПАНИЯ"

Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан

в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, Акт оформляется в одностороннем порядке

182

Привольная улица вл. 2

Новое строительство расширения гаражного комплекса ГСК "Жулебино-7" на 388 м/мест

4. Гаражи-стоянки

14-006668-5401-0004-00001-03

(04-00310)

Префектура ЮВАО

31.12.2005

ЖУЛЕБИНО-7, ГСПК

Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан

в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Акт оформляется в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы

183

ЮВАО Марьинский парк, мкр. 11 к.к. 12, 14, 22, 27, 28, 32, 33, 41;

ЮЗАО Северное Бутово, мкр. 6А, к. 15;

Южное Бутово (Гавриково) к.к. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15,

ЮБ, комплекс А, корп. 4, 7, 23, кв. 3-б, 4;

САО ул. Фестивальная, вл. 13-19, к. 1,

Бескудниково, мкр. 1, к. 27,

ВАО Перово

строительство жилых домов

2. Жилые дома

11-000016-5401-0004-00000-01

(ДМЖ.01.СУ-155М-00228)

Префектура ЮВАО

31.12.2003

ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"

Префектура ЮВАО 14.12.2010: В части ЮВАО все объекты построены, акты оформлены. Готовятся предложения о присвоении ИК статуса завершен

184

Шоссейная ул., вл. 12, 14.

Строительство жилых домов с первым жилым этажом.

2. Жилые дома

11-002368-5401-0004-00001-01

(00260)

(ДМЖ.01.ЮВАО.00260)

Префектура ЮВАО

31.12.2002

Мосстроймеханизация-5, АО

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объекты построены, введены в эксплуатацию. Акты оформлены, направлены предложения о присвоении ИК статуса завершен

185

Марьинский парк, мкр. 11 (ЮВАО),

Северное и Южное Бутово (ЮЗАО)

Строительство жилых домов с нежилыми помещениями. Всего 29 объектов.

5. Смешанное назначение

13-000083-5401-0004-00001-01

(00231)

(ВММ-00247)

Префектура ЮВАО

31.12.2001

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Готовятся предложения о привоении ИК статуса "завершен"

186

Перовское шоссе, вл. 6.

Строительство трехсекционного жилого дома с первым жилым эт.

2. Жилые дома

11-002189-5401-0004-00001-00

(00243)

(ДМЖ.01.ЮВАО.00243)

Префектура ЮВАО

31.12.2001

Мосстроймеханизация-5,

АО

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен. Акт оформлен. Направлены предложения о присвоении ИК статуса "завершен"

187

Гурьянова ул., 17, 19.

Строит-во 4-х "стартовых" жилых домов.

5. Смешанное назначение

13-002195-5401-0004-00001-00

(1 (53))

(ДМЖ.01.ЮВАО.00067)

Префектура ЮВАО

31.12.2000

ОАО "Москапстрой"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объекты построены, акты оформлены. Готовятся предложения о присвоении ИК статуса "завершен"

188

Мещерский пер., вл. 6., корп. 2.

Строительство жилого дома.

2. Жилые дома

11-001217-5401-0004-00001-96

(б/н)

(ВИ)

Префектура ЮВАО

07.04.1998

фирма Деймос

Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен, права оформлены.

189

МО Кузьминки, Есенинский бульвар, вл. 9, корп. 3.

Строительство крупнопанельного жилого дома серии П44-17

5. Смешанное назначение

13-000818-5401-0004-00001-95

(10)

(ВИ)

Префектура ЮВАО

30.09.1996

ГОКБ Горизонт

Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен объект построен и введен в эксплуатацию.

Имущественные права оформлены.

Предлагается присвоить инвестиционному контракту статус "завершен"

ЮАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

190

Павловский 3-й пер., д. 2, стр. 1, 2, 3

Строительство многофункционального административного здания с подземным гаражом-стоянкой в двух уровнях

3. Нежилые объекты

12-011829-5501-0148-00001-05

Префектура ЮАО

01.04.2011

"ИНА - XXI" ООО.

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

191

2-й Котляковский переулок вл. 1

Строительство комплекса оптовой торговли продовольствием в виде 6 объектов на земельном участке

2. Жилые дома

11-010133-5501-0148-00001-10

Префектура ЮАО

17.05.2010

ЗАО "Москворецкое"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию. Оформление акта реализации возможно после рассмотрения на МВК вопроса применения штафных санкций.

192

улица Орджоникидзе вл. 4-6

Проектирование и строительство жилого дома с нежилыми помещениями и городскими инженерными сетями

5. Смешанное назначение

13-050551-5001-0012-00000-08

Префектура ЮАО

01.04.2010

Православная религиозная организация "Московская Патриархия Русской Православной Церкви"

Закрытое акционерное общество "Эко-Тепло"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

193

ул. Дорожная , д. 3, корп. 7А и корп. 7А, стр. 1

Проектирование и строительство производственно-складской базы на месте сносимого незавершенного строительства объекта

3. Нежилые объекты

12-062960-5501-0148-00000-07

Префектура ЮАО

31.03.2010

ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ 1, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

194

Ореховый проезд вл. 41

Строительство жилого дома.

5. Смешанное назначение

13-004226-5501-0148-00001-05

Префектура ЮАО

31.12.2009

"Первая Ипотечная Компания" ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию. ДИГМ проводится рыночная оценка площади машиномест для погашения долга инвестора по жилой части.

195

Днепропетровская улица вл. 18

Строительство двух жилых домов с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-002415-5501-0148-00000-01

(80-ИК)

(ДИПС)

Префектура ЮАО

31.12.2009

Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформление актов

196

Новоданиловская наб., напротив вл. 5

Строительство административно-лабораторного здания

3. Нежилые объекты

12-008733-5501-0148-00001-03

(01-27-64/3)

(05-00432)

Префектура ЮАО

01.11.2009

ООО "Росэкострой"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

197

Пролетарский проспект, корп. 51Б

Пролетарский проспект, корп, 51А

Пролетарский проспект, корп. 52Б

Пролетарский проспект, корп. 52А

Пролетарский проспект, корп. 54

Пролетарский проспект, корп. 50

Пролетарский проспект

Пролетарский проспект, корп. 57

Пролетарский проспект, корп. 58

Комплексная поэтапная застройка территории МИФИ. Строительство: общежитий квартирного типа, жилых домов с подземным гаражом-стоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, детского сада. Снос сущ. общежитий.

1. Комплексная застройка

13-002751-5501-0148-00001-03

(00462)

Префектура ЮАО

31.03.2008

"ДОХОДНЫЙ ДОМ "БАЗИС И КОМПАНИЯ", ООО ИНТЕКО, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации

Префектура ЮАО 07.12.2010: Оформлены акты о результатах реализации на все построенные объекты.

Дальнейшая реализация невозможна в связи с постановлением правительства РФ от 03.04.2008 N 234

198

ул. Орджоникидзе, вл, 13/2.

Строительство жилищно-социального комплекса института с подземным гаражом.

5. Смешанное назначение

13-005254-5501-0148-00001-05

Префектура ЮАО

01.03.2008

"Русское земельное агентство" ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию. Оформлен акт по жилой части.

Акт по нежилой части подлежит подготовке после оформления ДИГМ распорядительного документа о выкупе инвестором права требования на часть доли города по нежилой площади.

199

Орехово-Борисово, мкр. 10, корп. 43А

Строительство 13-ти эт. жилого дома

5. Смешанное назначение

13-008383-5501-0148-00001-03

(00510)

(ДЖП.03.ЮАО.00510)

Префектура ЮАО

31.12.2007

Корпорация "СХолдинг"

ЗАО

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, Акт о результатах реализации инвестиционного проекта подписан в одностороннем порядке, оформление Акта осуществляется в судебном порядке. Судебное заседание назначено на 25.01.2011.

200

квартал 37-79, район Нагорный, "Волхонка-Зил", пр-т Андропова, вл. 42-46, Варшавское шоссе, д. 104

Комплексная реконструкция квартала 37-79 "Волхонка-ЗИЛ".

1. Комплексная застройка

13-000156-5501-0148-00001-02

(00380)

Префектура ЮАО

31.12.2007

ООО "Центр по проектированию и строительству жилых и общественных зданий "Поликварт"

Контракт закончен

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объекты введены в эксплуатацию, оформлены акты реализации на весь контракт.

201

Чертановская улица вл. 48-50

Строительство экспериментального жилищно-гаражного комплекса над сооружением ГО

5. Смешанное назначение

13-008796-5501-0148-00001-03

(00549)

(ДЖП.03.ЮАО.00549)

Префектура ЮАО

31.03.2007

ООО "САТУРН-ПРЕСТИЖ"

202

Москворечье-Сабурово мкр. 2, корп. 45 и 46-47

Проектирование и строительство жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями административно-общественного назначения

5. Смешанное назначение

13-003988-5501-0148-00001-02

(ДМЖ.02.ЮАО.00336)

(ВМ05-00389)

Префектура ЮАО

31.12.2006

ОАО "Компания "Главмосстрой"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации

Префектура ЮАО 07.12.2010: Введено в эксплуатацию 2 объекта. Оформлен общий акт по корп. 46-47, и акт по жилой площади по корп. 45. Акт в части нежилой площади по корпусу 45 не оформлен в связи с отсутствием заключения ДИГМ о погашении задолженностей между ОАО "Главмосстрой" и городом.

203

улица Шаболовка д. 56

Реконструкция здания кинотеатра "Алмаз" с пристройкой.

3. Нежилые объекты

12-002225-5501-0148-00001-01

(01-573/1)

Префектура ЮАО

31.03.2006

СП КАРО, ООО

204

Шипиловский пр-д., вл. 39-47.

Строительство двух 2-х этажных гаражей-стоянок для хранения легкового автотранспорта.

4. Гаражи-стоянки

14-002306-5501-0148-00001-04

Префектура ЮАО

06.12.2005

"Металлург" ГСК-18.

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права

205

Загорье, мкр. 6Г;

мкр. 1А, блок А-1.

Строительство комплекса жилых домов 10-14-17-25-этажности с нежилыми помещениями.

5. Смешанное назначение

13-000070-5501-0148-00001-01

(00299)

(ДМЖ.01.ЮАО.00299)

Префектура ЮАО

31.12.2004

Инвестиционно-строительная компания "Этажи"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации

Префектура ЮАО 07.12.2010: корп. 7 и 14 мкр. 6Г Загорье введены в эксплуатацию, - а мкр. 1А, блок А-1 введен в 2004 г.

206

Братеево коммунальная зона

Строительство двухэтажного гаража на 200 м/мест, строительство

4. Гаражи-стоянки

14-000603-5501-0148-00001-97

(52/и-97)

(05-00111)

Префектура ЮАО

31.10.2004

ОАО "Люберецкий завод КПД" (подрядчик) и ГСК "Городня" (заказчик)

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию. Оформить акт о реализации возможно после решения МВК о применении штрафных санкций и истребования доли города.

207

Нагатинская наб., вл. 62, корп. 2А.

Строительство жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-004066-5501-0148-00001-02

(00477)

(ДМЖ.02.ЮАО.00477)

Префектура ЮАО

31.12.2003

РОСТРА, ООО

Контракт закончен

Введен в эксплуатацию, Акт о результатах реализации инвестиционного проекта подписан сторонами 18.01.2010, инвестиционный контракт завершен

208

Ялтинская ул. вл. 1

Строительство подземного гаража-стоянки со встроенным общественным туалетом, строительство

4. Гаражи-стоянки

14-008866-5501-0148-00001-03

(01-27-68/3)

(05-00246)

Префектура ЮАО

01.10.2003

Дирекция по эксплуатации гаражного и стояночного хозяйства, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию. Оформление акта реализации возможно после решения МВК вопроса применения штрафных санкций.

209

Симферопольский бульвар вл. 15

Строительство многоэтажного гаража, строительство

4. Гаражи-стоянки

14-004130-5501-0148-00001-02

(01-27-38/2)

(05-00127)

Префектура ЮАО

31.12.2002

ГСК "Нагорное-1"

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформление акта о результатах реализации инвестиционного проекта невозможно до выкупа инвестором доли города. (ДИГМ оформляется РПМ об утверждении рыночной оценки доли города).

210

Братеево мкр. 1б, корп. 13

Завершение строительства встроенных офисных помещений с торговыми площадями, строительство

3. Нежилые объекты

12-002197-5501-0148-00001-00

(01-27-26)

(05-00075)

Префектура ЮАО

31.03.2001

ООО "Атон-сервис ЛГ"

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект построен в рамках контракта от 09.08.2001 N 01-27-16.

Акт подписан сторонами 23.04.2003.

211

Высокая ул., вл. 1-9

строительство жилых домов

2. Жилые дома

11-001085-5501-0148-00001-98

(58/И-98)

Префектура ЮАО

31.12.1999

ОАО "Домостроительный

комбинат N 1"

Объект включен в инвестиционный контракт от 14.12.2001 N ДМЖ.01.ЮАО.00307, заключенный с ОАО "ДСК-1". Завершен.

212

Ореховый б-р, вл. 59-61, корп. 76А

Проектирование и строительство жилого дома

2. Жилые дома

11-000602-5501-0148-00001-97

(35/97-И)

Префектура ЮАО

02.02.1999

ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию. Издано распоряжение Правительства Москвы от 03.11.2009 N 2854-РП о выкупе инвестором нежилой части, денежные средства не перечислены.

Не оформлен акт по нежилой части.

213

Царицыно, мкр. 4, корп. 77

строительство жилого дома

2. Жилые дома

11-001200-5501-0148-00001-96

(31-1б-с/02-96)

Префектура ЮАО

31.12.1996

Трида

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, имущественные права оформлены.

ЮЗАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

214

улица Фотиевой д. 4

Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-022710-5601-0026-00000-08

Префектура ЮЗАО

31.03.2011

МТК-НЕДВИЖИМОСТЬ,

ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

215

Южное Бутово, южная коммунальная зона Щербинка

Строительство объектов электросетевого хозяйства (понижающей подстанции "Грач" закрытого типа 110/20 кВ (2*80 МВА) с кабельными заходами).

3. Нежилые объекты

12-113745-5601-0026-00001-06

Префектура ЮЗАО

31.12.2010

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС,

ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт о результатах реализации.

216

Профсоюзная ул. вл. 25/39

Строительство жилого дома с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями

5. Смешанное назначение

13-001844-5601-0026-00001-02

(ДМЖ.02.ЮЗАО.00353)

(ВМ06-00136)

Префектура ЮЗАО

30.06.2010

КРОСТ ПСФ, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

217

район Зюзино, квартал 14Б, корпус 17

район Зюзино, квартал 14Б, корпус 6

район Зюзино, квартал 14Б, корпус 5

район Зюзино, квартал 14Б, корпус 23

район Зюзино, квартал 14Б, корпус 25

Строительство объектов нежилого назначения.

3. Нежилые объекты

12-126634-5601-0026-00001-06

Префектура ЮЗАО

31.03.2010

"Новые Черемушки" ЗАО

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Объекты по адресам: квартал 14Б района Зюзино, корп. 5 и корп. 6 введены в эксплуатацию, имущественные права оформлены.

Строительство корп. 17, 23, 25 невозможно.

По итогам рассмотрения вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта в соответствиии с постановлением Правительства Москвы от 27.03.2007 г. N 196-ПП Москонтролем предложено инвестору обратиться в суд о расторжении инвестиционного контракта на выполненном объеме.

218

Ломоносовский р-н, кв. 16, корп. 2б

Ломоносовский р-н, кв. 16 корп. 2а

Ломоносовский р-н, кв. 16, корп. 2в

Ломоносовский р-н, кв.16, корп. 1

Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями

1. Комплексная застройка

13-004104-5601-0026-00001-02

(ДЖП.02.ЮЗАО.00364)

Префектура ЮЗАО

31.03.2010

"Новые Черемушки" ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации.

219

улица Каховка вл. 29-31

Строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями.

5. Смешанное назначение

13-008649-5601-0026-00001-04

(00562)

(ДЖП.03.ЮЗАО.00562)

Префектура ЮЗАО

31.03.2010

РАО Роснефтегазстрой, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, ведется оформление акта о результатах реализации по соглашению сторон.

220

Профсоюзная улица вл. 125 стр. 1, 2

Строительство административно-выставочного комплекса

3. Нежилые объекты

12-019631-5601-0026-00001-06

Префектура ЮЗАО

01.04.2009

КОМ РИЗО-ИНВЕСТ, ООО

Контракт закончен

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, имущественные права оформлены.

221

Новоясеневский проспект вл. 1

Строительство многофункционального торгового комплекса с подземной автостоянкой

3. Нежилые объекты

12-038870-5601-0026-00001-08

Префектура ЮЗАО

01.04.2009

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ - КАРЕН, ООО

Контракт закончен

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Объект(ы) введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

222

Квартал 32А района Черемушки

(Севастопольский проспект, вл. 28)

Проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса : жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 2 подземных гаража-стоянки, оздоровительный центр, Детский сад.

5. Смешанное назначение

13-110231-5601-0026-00000-06

Префектура ЮЗАО

01.10.2008

ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Объекты по адресам: Севастопольский пр-т, вл. 28, корп. 1, 2, 3, 4, 6 введены в эксплуатацию, имущественные права оформлены. Корп. 5 - введен в эксплуатацию, оформляется акт о результатах частичной реализации. Корп. 7 - исключен из предмета инвестиционного контракта в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.10.2009 г. N 1073-ПП. - соответствующего ДС в АИС "ЕАИС" нет

223

Обручева ул. стр. 21

Строительство и реконструкция зданий гаражного комплекса

3. Нежилые объекты

12-028327-5601-0026-00001-04

(1/4)

Префектура ЮЗАО

31.03.2008

ГСК-17

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Пристройка к гаражу построена, оформление в судебном порядке.

224

Академика Пилюгина ул., вл. 4-6.

Ломоносовский р-н., кв. 16.

Строительство учебного театра, физкультурно-оздоровительного и жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежил. помещениями, и подземным гаражом-стоянкой, Российской Академии театрального искусства - ГИТИС.

5. Смешанное назначение

13-008382-5601-0026-00001-03

(00455)

(ДЖП.03.ЮЗАО.00455)

Префектура ЮЗАО

31.03.2008

ИНТЕКО, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект(ы) введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

225

кв. 7-8 Новых Черемушек, корп. 14А

7-8 квартал Новых Черемушек, корп. 15

кв. 7-8 Новых Черемушек, корп, 14 Г.

Дмитрия Ульянова ул., вл. 34А (д. 36)

кв. 7-8 Новых Черемушек, корп. 14В

кв. 7-8 Новых Черемушек, корп. 14Д

кв. 7-8 Новых Черемушек, корп. 14Б

Строительство жилых домов и объектов соцкультбыта

1. Комплексная застройка

13-000076-5601-0026-00001-01

(00223)

Префектура ЮЗАО

31.03.2008

ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объекты введены в эксплуатацию, оформляются акты реализации

226

Юго-Запад, квартал 43 (ул. Островитянова, д. 9, к. 2, к. 5).

Комплексная застройка квартала. Строительство жилых домов, объектов соцкультбыта (школы, детского сада, ФОКа).

1. Комплексная застройка

13-000056-5601-0026-00001-01

(00218)

Префектура ЮЗАО

30.09.2007

ООО "СИНЭК 2000"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объекты введены в эксплуатацию, оформляются акты реализации

227

улица Ивана Бабушкина вл. 10

Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой на 133 м/места

5. Смешанное назначение

13-119603-5601-0026-00001-05

Префектура ЮЗАО

30.06.2007

ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Объект(ы) введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации в части жилой площади, в части нежилой площади и автостоянки ведется оформление акта о частичной реализации инвестиционного контракта

228

Академика Пилюгина ул., вл. 18.

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями.

5. Смешанное назначение

13-000019-5601-0026-00001-96

(02-07-96/SD)

Префектура ЮЗАО

31.12.2006

"МегаСтруктур" ООО.

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке

229

перес. ул. Ак. Семенова, (пр.пр. 679) и пр.пр. 872

Ю. Бутово, перес. пр.пр. 870 и пр.пр. 875, корп. 31

ул. Ак. Семенова, (пр.пр. 679), корп. 32

Ю. Бутово, пр.пр. 678, корп. 33

Южное Бутово, пр.пр. 653, корп. 31

перес. пр.пр. 678 и Бунинской аллеи (пр.пр. 655)

Ю. Бутово, мкр. 5А, корп. 12 (пр.пр. 655)

Ю. Бутово, мкр. 4А, корп. 16 (пр.пр. 872)

Южное Бутово, пр.пр. 678, корп. 34

перес. пр.пр. 858 и Чечерского проезда к. 16

Южное Бутово, пр.пр. 678, корп. 32

ул. Ак. Семенова, пр.пр. 679

Строительство многоэтажных гаражей-стоянок.

4. Гаражи-стоянки

14-001716-5601-0026-00001-00

(79/7)

(06-00256)

Префектура ЮЗАО

31.12.2006

Открытое акционерное общество "Управление экспериментальной застройки микрорайонов"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации

230

Старокачаловская ул., вл. 3

Проведение предпроектной подготовки земельного участка для строительства объекта гостиничного хозяйства на участке ориентировочной площадью 0,9 га, примерной емкостью 300 мест, общей площадью до 34500 кв.м.

3. Нежилые объекты

12-077591-5601-0026-00001-05

Префектура ЮЗАО

06.10.2006

НАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ, ЗАО

Контракт закончен

Инвестором выигран Арбитражный суд о понуждении Правительства Москвы принять решение о проектировании и строительстве объекта. Префектура ЮЗАО 07.12.2010:

Оформлен акт о выполнении договора 06.10.2005 г. и зарегистрирован в ЕАИСТ, предложено Департаменту города Москвы по конкурентной политике снять данный инвестиционный договор с контроля

231

Профсоюзная ул., вл. 152

проведение предпроектной подготовки земельного участка для строительства объекта гостиничного хозяйства общей площадью 18000 кв.м., примерной емкостью 300 мест на земельном участке ориентировочной площадью 0,16 га

3. Нежилые объекты

12-077614-5601-0026-00001-05

Префектура ЮЗАО

06.10.2006

ГРАНДПЛАЗА, ООО

Контракт закончен

Оформлен акт о выполнении договора 11.09.2007 г. и зарегистрирован в ЕАИСТ, предложено Департаменту города Москвы по конкурентной политике снять данный инвестиционный договор с контроля.

232

ул. Теплый Стан вл. 7-9

Строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой, прокладка инженерных наружных сетей.

5. Смешанное назначение

13-001415-5601-0026-00001-99

(1-ЖД)

Префектура ЮЗАО

01.10.2006

ТОП-РИЭЛ, ООО

Контракт закончен

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты), имущественные права оформлены.

233

Ленинский пр-т, вл 129

Строительство подземного гаража-стоянки

4. Гаражи-стоянки

14-004128-5601-0026-00001-02

(45/7)

Префектура ЮЗАО

30.06.2006

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО

234

Южное Бутово, мкр. Гавриково, пр.пр. 409, корп. 20

Строительство многоэтажного гаража на 210 машиномест.

4. Гаражи-стоянки

14-024669-5601-0026-00001-04

(75/4)

Префектура ЮЗАО

31.12.2005

ДВИГАТЕЛЬМОНТАЖ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект(ы) введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

235

Южное Бутово, мкр. Гавриково, пр.пр. 409, корп. 21

Строительство многоэтажного гаража на 210 машиномест.

4. Гаражи-стоянки

14-025231-5601-0026-00001-04

(76/4)

Префектура ЮЗАО

31.12.2005

ДВИГАТЕЛЬМОНТАЖ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект(ы) введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

236

Ленинский пр-т., вл. 123-125 и вл. 131-135.

Строительство "стартовых" жилых домов (жилого комплекса).

5. Смешанное назначение

13-000422-5601-0026-00001-99

(83/7)

Префектура ЮЗАО

31.12.2005

"Тема" ЗАО НПП.

Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан

в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объекты введены в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке.

237

Северное Бутово, мкр. 6а, корп. 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23

строительство жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями

5. Смешанное назначение

13-000023-5601-0026-00001-01

(00297)

Префектура ЮЗАО

31.12.2004

Корпорация "СХолдинг" ЗАО

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объекты введены в эксплуатацию, оформлены имущественные права.

238

Северное Бутово, мкр. 3 (на пересечении Куликовской ул. и ул. Грина).

ул. Куликовская, д. 20.

Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 381 м/м.

4. Гаражи-стоянки

14-000415-5601-0026-00001-99

(7-ГЖ)

(В-00574)

Префектура ЮЗАО

31.12.2004

ПГК N 50 "Бутово-4"

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформление имущественных прав осуществляется в судебном порядке.

239

ул. Теплый Стан, вл. 5.

Строит-во жилых домов со встроен-пристроен. помещениями.

5. Смешанное назначение

13-004126-5601-0026-00001-02

(ДЖП.02.ЮЗАО.00347)

Префектура ЮЗАО

21.06.2004

Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы

"Компания Столица"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Строит-во жилых домов со встроенно-пристроен. помещениями.

240

улица Академика Пилюгина вл. 22

Строительство жилого дома-комплекса с офисно-деловым центром

5. Смешанное назначение

13-001579-5601-0026-00001-00

(84/4)

Префектура ЮЗАО

31.03.2003

Московская торгово-промышленная палата

Департамент внебюджетной политики строительства г. Москвы ДВПС.

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

241

Чечерский проезд, 5 мкр.

строительство трехэтажного гаража на 425 м/м, общей площадью 0,83 га и устройство всех инженерных сетей

4. Гаражи-стоянки

14-001581-5601-0026-00001-99

(84/7)

Префектура ЮЗАО

31.12.2002

"Фирма Абсолют"

Контракт закончен

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт.

242

Вавилова ул., 68, корп. 3

Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 50 м/м

4. Гаражи-стоянки

14-001056-5601-0026-00001-98

(9)

Префектура ЮЗАО

07.10.1999

Автомобилист

Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект построен, введен актом ведомственной приемки в 1999 г., имущественные права оформлены владельцами машиномест в судебном порядке.

ЗАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

243

Минская улица вл. 1А стр. 2

Реконструкция с надстройкой административно-торгового комплекса.

3. Нежилые объекты

12-006939-5791-0081-00001-08

Префектура ЗАО

30.09.2010

Фирма "ЛОТТОСС",

ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется АР

244

Бережковская набережная вл. 20-22

Строительство гаражного комплекса со станцией технического обслуживания, с административным корпусом и салоном продажи автомобилей.

4. Гаражи-стоянки

14-001487-5701-0081-00001-03

(2087)

(07-00401)

Префектура ЗАО

01.05.2010

ЗАО "Гаражный комплекс "Пластик-2000"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

ДИГМ проводятся мероприятия по оценки доли города

245

ул. Маршала Тимошенко, вл. 29

Строительство объекта общественного назначения - Центр "Русские охотничьи традиции"

3. Нежилые объекты

12-019866-5701-0081-00000-09

Префектура ЗАО

01.04.2010

ООО "Русские охотничьи традиции"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

В настоящее время осуществляется подготовка проекта акта реализации инвестпроекта

246

ул. Лобачевского, вл. 100а

Строительство жилого дома с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, в том числе детское дошкольное учреждение, городские магистральные инженерные коммуникации и сооружения.

2. Жилые дома

11-260022-5701-0081-00000-07

Префектура ЗАО

31.01.2010

"ХЭТБЕР", ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Имеются разногласия

247

Солнцево, ул. Авиаторов

Строительство жилого дома на территории госучреждения здравоохранения г. Москвы "НПЦ

медицинской помощи детям с пороками развития

черепно-лицевой области и врожденными

заболеваниями нервной системы"

2. Жилые дома

11-062215-5701-0081-00001-05 Префектура ЗАО

01.07.2009

ЗАО "Группа компаний

"Жилищный Капитал"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт

реализации

Оформляется АР

248

ул. Молодогвардейская, д. 13, вл. 15

Проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса со спортивно-оздоровительным центром ГОУ Московского колледжа геодезии и картографии.

5. Смешанное назначение

13-030287-5701-0081-00001-06

Префектура ЗАО

31.03.2009

СПЕЦМОНТАЖРЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА, ЗАО

249

Мичуринский пр-т, вл. 39 А.

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-008640-5701-0081-00001-03

(00561)

(ЖДП.03.ЗАО.00561)

Префектура ЗАО

01.03.2009

ЗАО "Галс-Строй"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

250

Волынская-Авиаторов ул., р-н. Солнцево, мкр. 5.

Строительство жилого комплекса с нежил. помещениями (школы, объектов соцкультбыта) и гаражами-стоянками.

5. Смешанное назначение

13-000020-5701-0081-00001-01

(00317)

Префектура ЗАО

28.02.2009

АН БЕСТ-ФИНАНС,

ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Акты оформлены

251

Солнцево, мкр. 1, Солнцевский проспект, вл. 6, корп. 2, 3 (корп. 10)

Солнцево, мкр. 1, Солнцевский пр-т., вл. 4 (корп. 8)

Строительство жилых домов с нежилыми встроенными помещениями и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-000529-5701-0081-00000-04

Префектура ЗАО

28.02.2009

ОАО "Домостроительный комбинат N 1"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации

252

улица Богатырский Мост вл. 17 стр. 1, 2

Можайское шоссе д. 6

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и гаражами-автостоянками.

Реконструкция и оснащение медицинским и техническим оборудованием НПЦ.

5. Смешанное назначение

13-003127-5701-0081-00001-02

(00349)

(ДЖП.02.ЗАО.00349)

Префектура ЗАО

31.03.2008

Группа Компаний "Дружба", ЗАО

Исключен, есть РД

253

Давыдковская ул., вл. 19-19А.

Строительство жилого дома со встроенными помещениями и автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-008853-5701-0081-00001-03

(ф 503/02)

(ДЖП.03.ЗАО.00445)

Префектура ЗАО

31.12.2007

ЗАО "Мосстройреконструкция"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется АР

254

Ломоносовский пр-т, вл. 27 "Б".

Строительство фундаментальной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова и жилого квартала.

5. Смешанное назначение

13-004107-5701-0081-00001-02

(00371)

(ДЖП.02.ЗАО.00371)

Префектура ЗАО

31.12.2007

ИНТЕКО, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

255

Площадь Киевского вокзала.

Реконструкция площади Киевского вокзала с возведением делового коммерческого центра.

3. Нежилые объекты

12-000258-5701-0081-00001-03

(1808)

(07-00255-ДС-2)

Префектура ЗАО

30.06.2007

"Киевская площадь" ЗАО

256

Университетский пр-т, вл. 16.

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-008745-5701-0081-00001-03

(00584)

(ДЖП.03.ЗАО.00584)

Префектура ЗАО

30.06.2007

ПК ЖСК "Историк"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

в стадии завершения реализации

257

проспект Вернадского вл. 12

Строительство гаражного комплекса на 372 м/м со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями офисного, торгового, физкультурно-оздоровительного и иного назначения.

3. Нежилые объекты

14-002011-5701-0081-00001-04

Префектура ЗАО

31.03.2007

ФАКТ-СТРОЙ, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

258

Вернадского пр-т., вл. 105, стр. 5а

Р-н Тропарево-Никулино.

Строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом. Строительство детской музыкальной школы.

5. Смешанное назначение

13-008882-5701-0081-00001-03

(ДЖП.03.ЗАО.00504)

Префектура ЗАО

01.03.2007

ООО КБ "Инстройбанк"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Разногласия с инвестором

259

улица Раменки д. 20

Строительство жилищно-гаражного комплекса надстраиваемого над сооружением ГО типа "А"

5. Смешанное назначение

13-000563-5701-0081-00000-97

(1044)

(ДЖП.03.ЗАО.00465)

(ВМ07-00361)

Префектура ЗАО

28.02.2007

ООО "ВИС-СК"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

в стадии завершения реализации

260

Академика Анохина ул., вл. 26.

Строительство жилого дома с полуподземным гаражом-стоянкой, совмещ. с защитным сооружением ГОЧС.

5. Смешанное назначение

13-008761-5701-0081-00001-03

(00443)

(ДЖП.03.ЗАО.00443)

Префектура ЗАО

31.12.2006

Мосстроймеханизация-5,

АО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформление акта реализации

261

Вернадского пр-т., вл. 86.

Строительство комплекса зданий жилищного назначения.

5. Смешанное назначение

13-000040-5701-0081-00001-01

(00245)

(ДМЖ.01.ЗАО.00245)

Префектура ЗАО

31.12.2006

ООО "Центр земельных технологий"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Построены 6 жилых домов, спортивно-оздоровительный комплекс, учебно-лабораторный комплекс ТИР, учебно-административный корпус. Не построен инженерно-экологический центр в связи с тем, что сроки реализации инвестиционного контракта истекли, не завершено строительство инженерно-экологического центра, вопрос срока реализации проекта должен быть рассмотрен в соответсвии# с постановлением ПМ от 27.03.2007 N 196-ПП

262

Кунцевская ул., вл. 6.

Строительство 5-10 эт. жилого дома по индивид. проекту с подземным гаражом-стоянкой, совмещенного с ГОЧС. (снос здания, благоустройство территории).

5. Смешанное назначение

13-007414-5701-0081-00001-03

(ДЖП.03.ЗАО.00555)

Префектура ЗАО

31.12.2006

ЮИТ МОСКОВИЯ, ЗАО

263

Крылатская улица вл. 2

Строительство спортивно-оздоровительного центра.

3. Нежилые объекты

12-096860-5701-0081-00001-06 Префектура ЗАО

31.12.2006

ВФСО "Динамо"

Управление ФСБ РФ по г. Москве и Московской области.

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется АР

264

Резервный проезд, вл. 2/18

(Дохтуровский пер., д. 6)

Резервный проезд, вл. 10

(Резервный пр, д. 4)

Строительство двух индивидуальных жилых домов с подземными гаражами-стоянками.

5. Смешанное назначение

13-008743-5701-0081-00001-03 (00461)

(ДЖП.03.ЗАО.00461)

(ВМ07-00364)

Префектура ЗАО

30.06.2006

ООО "ФЛЭТ и Ко"

Завершен

265

Никулинская улица вл. 5

Строительство плавательного бассейна и экспериментального жилищно-гаражного комплекса над сооружением ГО.

5. Смешанное назначение

13-008398-5701-0081-00001-03

(00394)

(ДЖП.03.ЗАО.00394)

Префектура ЗАО

30.06.2006

РЕДАН, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

266

Филевская Б., вл. 14-16

Строительство жилого комплекса.

2. Жилые дома

11-002101-5701-0081-00001-00

(1486)

(ДМЖ-00.ЗАО.00009)

Префектура ЗАО

31.03.2006

ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева

Построен

267

Беловежская улица вл. 17-19

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями, подземным гаражом-стоянкой, в т.ч. 15 м/м - помещения защитного сооружения ГО двойного назначения на нижнем уровне.

5. Смешанное назначение

13-007351-5701-0081-00001-03

(00439)

(ДЖП.03.ЗАО.00439)

(07-00290)

Префектура ЗАО

28.02.2006

Открытое акционерное общество "Компания "Главмосстрой"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

В настоящее время в городских структурах рассматривается вопрос оформления проекта распорядительного документа ПМ, подготовленного префектурой ВАО, предусматривающий завершение взаиморасчетов сторон по инвестиционным проектам, реализуемым ОАО "Компания "Главмосстрой"

268

Крылатская ул. вл. 45 (поселок Сосновка)

Строительство жилых домов с нежилыми помещениями.

5. Смешанное назначение

13-000744-5701-0081-00001-02

(00358)

(ВМ07-00391)

Префектура ЗАО

28.02.2006

"Холдинговая компания "Главмосстрой"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Объекты построены, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.12.2007 года N 1039-ПП в настоящее время осуществляется подготовка проекта распорядительного документа Правительства Москвы об окончательных взаиморасчетах сторон по дополнительно полученным городом Москвой площадям в рамках реализации инвестиционного контракта от 27 июля 2001 г. N ДМЖ.01.ЗАО.00276 на реализацию проекта по адресу: квартал "Д" района Очаково-Матвеевское.

269

Можайское шоссе, вл. 45, корп. 1, 2.

Квартал 92-98 района "Можайский".

Строительство жилых домов с нежил. помещ. и подземными автостоянками (отселение, снос).

5. Смешанное назначение

13-000486-5701-0081-00001-03

(00442)

(ДЖП.03.ЗАО.00442)

Префектура ЗАО

31.12.2004

ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"

Оформление акта реализации в одностороннем порядке

270

Район "Очаково-Матвеевское", квартал "А".

Строительство жилого комплекса.

5. Смешанное назначение

13-000078-9701-0081-00001-02

(00322)

Префектура ЗАО

31.12.2004

ООО Инвестиционная компания "Жилая сфера"

271

Кутузовский пр-т., дом 30/32, над квартирами N 917, N 918.

Строительство мансарды и рем. работы на лестничной площадке

2. Жилые дома

11-004064-5701-0081-00001-02

(1707)

Префектура ЗАО

23.08.2004

Мельникова Надежда Борисовна

Закончен

272

Гришина ул., д. 23, стр. 7, стр. 9

(Кутузова ул., д. 11, корп. 2, 3).

Строительство 2-х эксперимент, жилых домов над сооруж. ГО типа "А-100/2", с подз. гаражным комплексом и эксперимент, жилого дома с 1-м нежил. этажом и подземной автостоянкой.

5. Смешанное назначение

13-000034-5701-0081-00001-99

(1419)

Префектура ЗАО

31.03.2004

ООО "Юниформстрой"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Необходим выкуп нежилых помещений.

273

Олеко Дундича ул., вл. 7-9.

Район "Филевский парк", квартал 54.

Строительство жилого дома с 1-м нежилым эт.

(снос, отселение).

5. Смешанное назначение

13-003523-5701-0081-00001-02

(00270)

(ДМЖ.02.ЗАО.00270)

Префектура ЗАО

31.12.2002

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

274

Мичуринский просп., квартал 40, корп. 231

Строительство здания муниципального ЦТП

2. Жилые дома

11-000839-5701-0081-00001-95

(426)

(ВИ)

Префектура ЗАО

30.05.2002

ТОО "ППСК ТЭЦ-25"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется АР

275

Филевский бульв. вл. 1, корпуса 9 и 10 р-на Филевский парк

Строительство гаражного комплекса на 673 машино-места с постами технического обслуживания и мойкой в составе многоярусного гаража-стоянки открытого типа на 320 машино-мест (корп. 9) и комбинированного гаража-стоянки на 353 машино-места (корп. 10)

4. Гаражи-стоянки

14-001239-5701-0081-00001-96

(798)

(07-00030 ВИ)

Префектура ЗАО

31.12.2001

ЗАО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ФЦСР

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

276

Мичуринский пр-т.,дом 9, корп, 3. (вл. 40, корп. 206А)

Строительство жилого дома.

5. Смешанное назначение

11-001551-5701-0081-00001-99

(1295)

Префектура ЗАО

31.12.2001

ООО "Управление капитального строительства и проектирования"

277

Мичуринский пр-т., д. 21, корп, 2. (кв. 40, корп. 214А)

Строительство жилого дома.

5. Смешанное назначение

13-001553-5701-0081-00001-99

(1297)

Префектура ЗАО

31.12.2001

ООО "Управление капитального строительства и проектирования"

278

Партизанская ул. вл. 34

Строительство гаража-стоянки

4. Гаражи-стоянки

14-002208-5701-0081-00001-00

(1521)

Префектура ЗАО

08.09.2001

"Гараж-298"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

279

Мичуринский пр-т., дом 21. (вл. 40, корп. 212В)

Строительство жилого дома.

5. Смешанное назначение

11-001552-5701-0081-00001-99

(1293)

Префектура ЗАО

30.06.2001

ООО "Управление капитального строительства и проектирования"

280

Тропаревская 6

Строительство паркинга и автомойки с комплексом услуг

3. Нежилые объекты

12-002185-5701-0081-00001-00

(1459)

(07-00014)

Префектура ЗАО

31.12.2000

ООО "Никулино-М"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

281

Веерная ул., к. 61 А

строительство жилого дома

5. Смешанное назначение

13-001629-5701-0081-00001-99

(1307)

Префектура ЗАО

30.06.2000

ТОО "ППСК ТЭЦ-25"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

282

Пырьева ул., д. 14

Строительство КБО

2. Жилые дома

11-001626-5701-0081-00001-99

(1303)

Префектура ЗАО

21.05.2000

"Амсолит"

283

район "Можайский" кварт.59, 66, 67, 68, 69

(Толбухина ул., д. 11, корп. 10)

Строительство и реконструкция жилых домов, объектов социально-бытового и коммунального назначения

1. Комплексная застройка

13-000318-5701-0081-00001-94

(97)

Префектура ЗАО

19.04.2000

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ ЦЕХ N 6

Оформляется в суде

284

ул. Коштоянца, 10

Надстройка жилищно-гаражного комплекса с нежилыми помещениями над сооружением гражданской обороны.

5. Смешанное назначение

13-001042-5701-0081-00001-98

(1171)

(07-00207)

Префектура ЗАО

17.09.1999

Инвестиционно-строительная Компания "Риф"

Решение суда находится у судебных приставов.

285

Давыдковская ул., вл. 19-19а

Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными и нежилыми помещениями.

5. Смешанное назначение

13-000624-5701-0081-00001-97

(915)

(ВИ)

Префектура ЗАО

10.06.1999

ФСО РФ

286

Б. Дорогомиловская ул., д. 7/2 кв. 133, 134

строительство мансард в жилом доме

2. Жилые дома

11-001108-5701-0081-00001-98

(1176)

Префектура ЗАО

01.02.1999

Арсан Ирина Муратовна

Закончен

287

Удальцова ул., 29, Олимпийская деревня

Многоярусный гараж

4. Гаражи-стоянки

14-000640-5701-0081-00001-97

(1005)

Префектура ЗАО

24.09.1998

АКМА Пропертис Лтд

288

Улофа Пальме ул., вл. 3

строительство многофункционального комплекса

5. Смешанное назначение

11-3000003-5701-0081-00001-93

(б\н)

Префектура ЗАО

28.02.1998

ЖСК "Работники МИД-15"

АО "Главболгарстрой"

ООО "Брендон"

289

ул. Матвеевская, корп. В.

Строит-во многоэтажного жилого дома серии П-55 (без привлечения бюджетн. ассигнований).

2. Жилые дома

11-000301-5701-0081-00001-94

(137)

(ВИ)

Префектура ЗАО

30.08.1996

ТОО "ППСК ТЭЦ-25"

Закрыть

290

Академика Анохина ул., вл. 30, корп. 2

проектирование и строительство гаража

3. Нежилые объекты

12-000831-5701-0081-00001-95

(361)

Префектура ЗАО

28.07.1996

"Лидер"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется АР

291

ул. Озерная, кварт. А, Г.

Строит-во жил. дома N 1 в кварт." Г" и реконструкция кварт."А".

1. Комплексная застройка

11-000297-5701-0081-00001-94

(72)

(ВИ)

Префектура ЗАО

20.06.1996

РФПГ

292

Мичуринский пр-т, корп. 113 А, Б.

Строительство жилых домов с нежилыми помещениями.

5. Смешанное назначение

13-000018-5701-0081-00001-92

(б/н)

Префектура ЗАО

01.02.1994

СВР РФ

СЗАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

293

район Куркино

район Куркино, мкр. 15, корп. 6

Строительство экспериментального жилого района.

5. Смешанное назначение

13-002083-5801-0001-00000-00

(16)

Префектура СЗАО

31.12.2010

Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы

Межрайонный молодежный жилищно-строительный кооператив Северо-Западного административного округа Москвы, НК

Контракт закончен

Объекты введены в эксплуатацию. Акт оформлен. Необходимо присвоить статус завершен.

294

Иваньковское ш., вл. 3; Волоколамское ш., вл. 80-84; Сосновая аллея, вл. 2-6.

Строительство жилых домов, школы с детским садом и кафе.

5. Смешанное назначение

13-001966-5801-0001-00001-04

(ДЖП.04.СЗАО.00621)

(В08-00596)

Префектура СЗАО

01.09.2010

КРОСТ КПСФ, ТОО

Префектура СЗАО 09.12.2010: В соответствии с постановлением от 09.02.2010 N 126-ПП в связи с невозможностью оформления земельно-правовых отношений на земельные участки для строительства жилых домов и школы с детским садом по адресам: Волоколамское шоссе, вл. 80-84, Сосновая аллея, вл. 2-6 и, как следствие, невозможностью дальнейшей реализации инвестиционного контракта, принято решение прекратить реализацию инвестиционного проекта по указанным адресам на выполненном объеме без применения к инвестору штрафных санкций. (Постановление Правительства Москвы от 09.02.2010 N 126-ПП)

295

улица Маршала Новикова д. 12 к. 1

реконструкция жилого дома с обустройством плоской кровли под жилые цели

2. Жилые дома

21-142551-5801-0001-00000-07

(318)

Префектура СЗАО

02.07.2010

Чомарян Лиана Левоновна

Балихина Наталья Владиславовна

Мустафаева Эльнара Мустафа-кызы

Тарасова Анжела Васильевна

Колесников Олег Юрьевич

Воронцов Борис Артурович

Киселева Надежда Васильевна

Зенкова Елена Львовна

Хуламханов Тахир Чотоуович

Петрова Ирина Михайловна

Карапетян Ашот Левонович

Азарова Надежда Александровна

Контракт закончен

Префектура СЗАО 08.12.2010: Строительство объекта завершено, оформлено разрешение на ввод. Инвесторами оформлено право собственности на надстроенные помещения. Префектурой направлено обращение в Департамент города Москвы по конкурентной политике о присвоении ИК статуса "прекращен".

296

Пятницкое шоссе вл. 10

строительство объекта торгово-бытового назначения

3. Нежилые объекты

12-165397-5801-0001-00000-06 Префектура СЗАО

15.01.2010

Обществом с ограниченной ответственностью "Кассиопея"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура СЗАО 08.12.2010: Строительство объекта завершено. В соответстви с решением МВК от 11.10.2010 N 36 принято решение о применении к инвестору штрафных санкций, в связи с чем в целях подготовки Акта о результатах реализации инвестиционного проекта префектурой направлен запрос в Департамент имущества города Москвы о проведении оценки и расчете штрафных санкций.

297

Походный проезд вл. 5-7

проектирование и строительство капитального объекта транспортного хозяйства - автосервиса

3. Нежилые объекты

22-066786-5801-0001-00000-06

(111)

Префектура СЗАО

05.06.2009

ЗАО "ФАСО"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

Объекты введены в эксплуатацию, Акты реализации оформлены. Необходимо присвоить контракту статус завершен.

298

проезд Донелайтиса вл. 27

Строительство жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже и гаражом-стоянкой

5. Смешанное назначение

13-006411-5801-0001-00001-06

Префектура СЗАО

01.03.2009

"МОСФУНДАМЕНТСТРОЙИНВЕСТ"

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации

Префектура СЗАО 08.12.2010: В настоящее время оформлен Акт о результатах реализации инвестиционного проекта в части жилых помещений от 03.08.2009 года N 13-006411-5801-0001-00001-06-АЧР-1. Пунктом 4 постановления Правительства Москвы от 22.06.2008 N 652-ПП и п. 3 дополнительного соглашения N 2 от 22.04.2009 к инвестиционному контракту предусмотрена компенсация инвестору затрат на присоединение электрической мощности в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.05.2007 N 393-ПП.

299

Северное Тушино, мкр. 3, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Комплексная реконструкция. Строительство "стартовых" жилых домов.

1. Комплексная застройка

13-000035-5801-0001-00001-99

(74)

(08-00377)

Префектура СЗАО

31.12.2008

КОМПАНИЯ ГЛАВМОССТРОЙ, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Объекты построены, введены в эксплуатацию.

Акты оформлены по всем корпусам, за исключением корп. 9

300

Лодочная ул., д. 9, корп. 1 (вл. 21, корп. 3)

Южное Тушино, кв-л 12 (ул. Свободы и ул. Лодочная)

Комплексная реконструкция квартала. Строительство "стартовых" жилых домов с нежилыми помещениями.

1. Комплексная застройка

13-000036-5801-0001-00001-99

(89)

Префектура СЗАО

31.12.2007

СТРОЙИНДУСТРИЯ-4, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Прекращение на выполненном объеме. Объекты построены, введены в эксплуатацию.

Акты оформлены. Прекращение ИК на выполненном объеме

301

Демьяна Бедного ул., вл. 24, корп. 1А, 1Б, 1В, 1Г

Генерала Карбышева бульвар, вл. 14, вл. 18

3-я Хорошевская ул. вл. 7

Маршала Тухачевского ул, вл. 26/35, корп. 1 А, 1Б, 1В

Строительство жилых домов с нежилыми помещениями и гаражом-стоянкой

5. Смешанное назначение

13-000462-5801-0001-00001-97

(37)

(ДМЖ.01.СЗАО.00043)

(08-00061)

Префектура СЗАО

31.12.2006

СТРОЙИНДУСТРИЯ-4, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации

Объекты построены

302

Строительный проезд вл. 4-6

Строительство 2-х ярусного гаража-стоянки на 89 машино-мест.

4. Гаражи-стоянки

14-001951-5801-0001-00000-00

(8)

(08-00519)

Префектура СЗАО

30.06.2005

ВИЛЛКОМПАНИ, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Объект построен. Акт оформляется.

303

Покровское-Глебово, участок Иваньковское ш. - Береговая ул. - Никольский туп., 5а

Строительство поселка малоэтажной застройки с деловым центром и подземным гаражом, реконструкция

1. Комплексная застройка

13-001584-5801-0001-00001-99

(75)

(08-00060)

Префектура СЗАО

30.06.2005

ФСК КОНТИ, ЗАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Все объекты построены. Акты реализации оформлены на все объекты за исключением корп. Б2-7

304

Твардовского ул., напротив вл. 1

Новое строительство копмлекса жилых домов с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой, строительство

5. Смешанное назначение

13-002047-5801-0001-00001-03

(ДЖП.03.СЗАО.00474)

(ВМ08-00355)

Префектура СЗАО

31.12.2004

"ПСФ "Крост" ЗАО.

Объекты построены, введены в эксплуатацию.

Акты оформлены на все объекты, за исключением помещения гаража по ул. Твардовского, д. 4, корп. 4 (в одностороннем порядке).

305

Митино, мкр. 8б, корп. 2

Митино, мкр. 8б , 8в.

Митино, мкр. 8б, корп. 3

Митино, мкр. 8б, корп. 4

митино, мкр. 8б, корп. 5

Митино, мкр. 8б, корп. 1

Митино, мкр. 8б, корп. 8

Митино, мкр. 8б, корп. 15

Митино, мкр. 8б, корп. 12

Митино, мкр. 8б, корп. 13

Митино, мкр. 8б, корп. 14

Митино, мкр. 8б, корп. 9

Митино, мкр. 8б, корп. 10

Митино, мкр. 8б, корп. 11

Митино, мкр. 8б, корп. 6

Митино, мкр. 8б, корп. 7

Комплексная застройка микрорайона 86 (жилые дома с подземными и встроенно-пристроенными автостоянками) и освобождение площадки мкр. 8в.

1. Комплексная застройка

13-000037-5801-0001-00001-02

(00338)

(ДЖП.02.СЗАО.00338)

(ВМ08-00365)

Префектура СЗАО

31.12.2004

ГЛАВМОССТРОЙ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации

306

Мкр. 2Д "Куркино", деревня Юрово.

Строительство комплекса малоэтажных жилых домов с объектами соцкультбыта.

5. Смешанное назначение

13-002126-5801-0001-00001-00

(25/К-9)

(ДМЖ-00.СЗАО.00203)

Префектура СЗАО

31.12.2003

ООО "АНТРАКТ"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Строительство объектов завершено

307

Химкинский бульвар, вл. 4

Реконструкция жилого дома

2. Жилые дома

11-002186-5801-0001-00001-00

(2)

Префектура СЗАО

31.03.2003 "Тема" ЗАО НПП

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

308

район Куркино, мкр. 18

Строительство многофункционального центра Комплекса медико-профессиональный реабилитации и социальной адаптации инвалидов

3. Нежилые объекты

12-002416-5801-0001-00001-01

(139)

Префектура СЗАО

31.12.2002

ФГОУ ВПО "Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма"

Расторжение ИК в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.07.2010 N 620-ПП.

Готовится иск в суд о расторжении. Соглашение о расторжении в стадии оформления.

309

Тухачевского Маршала ул. вл. 53-57

Строительство жилого дома (нежилых помещений нет) и подземной отдельно расположенной одноуровневой автостоянки, строительство

5. Смешанное назначение

13-002181-5801-0001-00001-00

(119)

(08-00379)

Префектура СЗАО

31.12.2002

"Тема" ЗАО НПП.

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

Объект введен в эксплуатацию, Акт реализации оформлен. Необходимо присвоить контракту статус завершен

310

Твардовского ул. вл. 10

Строительство гаражно-сервисного комплекса, реконструкция

4. Гаражи-стоянки

14-002360-5801-0001-00001-01

(178)

(08-00367)

Префектура СЗАО

31.12.2002

АОЗТ ГСК "Альгис"

Акт оформлен в одностороннем порядке.

Есть решение суда по иску инвестора.

311

Карамышевская наб. д. 56, корп. 1 (корп. 9а, б квартал 76 муниципального района "Хорошево-Мневники")

Строительство жилого дома с устройством боксовых гаражей под корпусом 9б

5. Смешанное назначение

11-000494-5801-0001-00001-99

(20)

(08-00356)

Префектура СЗАО

30.06.2002

АСТИКОМ, ЗАО

Объекты введены в эксплуатацию. Необходимо присвоить контракту статус завершен.

312

Митинская ул., д. 26, д. 28, к. 1.

Строительство "стартовых" жилых домов.

5. Смешанное назначение

13-000028-5801-0001-00001-99

(103)

(08-00271)

Префектура СЗАО

31.12.2001

НПСК "Полипром"

Объекты введены в эксплуатацию,

Акты реализации оформлены. Необходимо присвоить контракту статус завершен.

313

Р-н "Северное Тушино", Героев - Панфиловцев, вл. 24-26

Многоэтажный гараж-стоянка

4. Гаражи-стоянки

14-000625-5801-0001-00001-97

(07-97)

(ВИ)

Префектура СЗАО

30.06.2001

ГСЭК "Парус"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Объект введен в эксплуатацию

314

ул. Живописная, д. 36, к. 1, 2.

Снос 3-х жилых строений, Строит-во "стартового" жилого дома.

2. Жилые дома

11-001116-5801-0001-00001-98

(151)

Префектура СЗАО

31.12.1999

ОАО "Домостроительный комбинат N 1"

Завершен

315

Хорошево-Мневники квартал 76, корп. 10а, б

Строительство монолитно-кирпичного 22-этажного террасного жилого дома с устройством боксовых гаражей под корпусом 10б

5. Смешанное назначение

11-000227-5801-0001-00001-98

(19)

Префектура СЗАО

31.12.1999

АСТИКОМ, ЗАО

Объекты введены в эксплуатацию. Необходимо присвоить контракту статус завершен.

316

Волоколамское ш., вл. 60.

Строительство "стартового" жилого дома.

5. Смешанное назначение

13-001612-5801-0001-00001-99

(8)

Префектура СЗАО

31.12.1999

ООО "Рестан"

317

Пойма реки Сходня квартал 4 корпус 5.

Строит-во "стартового" жилого дома.

2. Жилые дома

11-001114-5801-0001-00001-98

(150)

Префектура СЗАО

31.12.1999

Мосфундаментстрой N 8

Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)

318

ул. Рогова, д. 7

Строительство "стартового" жилого дома.

2. Жилые дома

11-000647-5801-0001-00001-97

(22)

Префектура СЗАО

31.03.1999

Российский научный центр "Курчатовский институт"

Контракт закончен

Объекты введены в эксплуатацию. Необходимо призсвоить контракту статус завершен.

319

Набережная Б. ул. мкр. 15, вл. 9-11

Строительство жилых домов с нежилыми помещениями, строительство

5. Смешанное назначение

13-000652-5801-0001-00001-97

(53)

(ДМЖ.01.СЗАО.00038)

(08-00063)

Префектура СЗАО

31.12.1998

СУ 83 Мосфундаментстрой

Контракт закончен

Объекты построены. Акты оформлены.

Необходимо присвоить контракту статус заверешен.

320

Барышиха вл. 14

Многожтажный гараж-стоянка

4. Гаражи-стоянки

14-001099-5801-0001-00001-98

(99)

Префектура СЗАО

31.12.1998

ГСК "Ретуш-2"

321

пр-т Маршала Жукова, вл. 47, корп. 7а, б.

Строит-во "стартового" жилого дома.

2. Жилые дома

11-001221-5801-0001-00001-96

(8)

(ВИ)

Префектура СЗАО

13.05.1998

АСТИКОМ, ЗАО

ЗелАО

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

322

г. Зеленоград, ул. Гоголя

Новое строительство гаража-стоянки на 450 м/мест с комплексом сервисного обслуживания.

3. Нежилые объекты

12-071281-5901-0050-00001-06

Префектура ЗелАО

31.03.2011

АВТОЭКО, ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

необходимо оформление акта о результатах реализации

323

Зеленоград, MP N 2 (у въезда в город со стороны автомагистрали Москва - С.Петербург (450 м)).

Строительство 2-й очереди пункта контроля большегрузного автотранспорта.

3. Нежилые объекты

12-006595-5901-0050-00001-05

Префектура ЗелАО

30.11.2008

"ВИРС" ООО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформляется Акт.

Вопрос о штрафных санкциях.

324

мкр. 5 "а" г. Зеленоград, корп. 559, корп. 560.

Строительство двух жилых домов с автостоянкой и нежилыми помещениями.

5. Смешанное назначение

13-028336-5901-0050-00001-04

(1/04)

(ДЖП.04.3ел.00607)

Префектура ЗелАО

31.12.2006

НП МЖК "Зеленоград"

Ведется оформление Акта реализации ИК в одностороннем порядке

Ведутся судебные разбирательства

325

Зеленоград, 15 мкр. проезд 621 между корпусами 1501 и 1504 (Крюково)

Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 м/м, строительство

4. Гаражи-стоянки

14-000014-5901-0050-00000-01

(9)

(10-00546)

Префектура ЗелАО

31.05.2005

ООО "Стинком"

Оформлен Акт по решению суда в пользу инвестора

ОИВ

Адрес и предмет контракта

Номер контракта

Ответственный

Срок реализации

Инвесторы

Состояние реализации контракта

326

Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6.

Строительство административного и производственного корпусов с подземной автостоянкой и лабораториями.

3. Нежилые объекты

12-007000-5901-0050-00001-05

ДПиРМиСП

23.09.2010

"СТМП-

ЗЕЛЕНОГРАД" ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Необходимо оформление акта о результатах реализации.

Объект введен (1-оч. в полном объеме) в эксплуатацию разрешением МГСН в 2009 г. (1 п.к.) в 2010 г. (2-6 п.к.)

327

Проектируемый проезд N 1494 (вблизи Выборгской улицы, вл. 6, территория ГУП "Механизация спецавтотранспорта").

Строительство объектов электросетевого хозяйства (понижающей подстанции "Яшино" закрытого типа 220/20 кВ (2*100 MBА) - 1-й Пусковой комплекс) с кабельными заходами КЛ "Ново-Братцево-Яшино" 220 кВ (2-ой Пусковой комплекс)

3. Нежилые объекты

12-113919-5101-0027-00001-06

ДепТЭХ

01.04.2010

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

1-й пусковой комплекс построен и введен в эксплуатацию в установленные сроки, Оформлен акт частичной реализации. 2-й комплекс - Правительством Москвы издано распоряжение от 13.03.2009 г. N 409-РП, предусматривающее продление срока ввода объекта в эксплуатацию до 31.12.2010 г.

Оформляется дополнительное соглашение.

328

мкр. 2, 3 и 4 территории Щербинка района Южное Бутово ЮЗАО г. Москвы

Соинвестирование Департаментом строительства многоквартирных жилых домов в мкр. 2, 3 и 4 территории Щербинка района Южное Бутово.

5. Смешанное назначение

13-021402-5601-0026-00000-07

(15/02)

(ДДМС)

Моснадзор

31.12.2009

Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы

См. контракт 13-002668-5601-0026-00001-07 "Проектирование и строительство жилых домов, отдельно стоящих социальных и нежилых объектов, наземных и подземных гаражей-стоянок, улично-дорожной сети и строительство городских инженерных коммуникаций мкр. 1, 2, 3, 4 территории Щербинка района Южное Бутово"

329

Ореховый бульвар, вл. 26, корп. 2

Строительство объектов электросетевого хозяйства (понижающей подстанции "Ново-Орехово" закрытого типа 110/20 кВ (2*80 МВА) с кабельными заходами).

3. Нежилые объекты

12-113875-5501-0148-00001-06

ДепТЭХ

31.03.2009

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию. Оформление акта о результатах реализации возможно после выпуска дополнительного соглашения к инвестиционному контракту. Проект дополнительного соглашения проходит процедеру согласования.

330

Боровское шоссе, у пересечения с Проектируемым пр. N 634

Строительство объектов электросетевого хозяйства (понижающей подстанции "Никулино" закрытого типа 220/20 кВ (4*100 МВА) с кабельными заходами).

3. Нежилые объекты

12-113683-5701-0081-00001-06

ДепТЭХ

31.03.2009

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Оформление АР

331

Строгино, пересечение пр. 120 с пр. 48

Реализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и\или пропан-бутана, т.е многотопливной автомобильной заправочной станции.

3. Нежилые объекты

12-008937-5801-0001-00000-03

(01/03)

ДТиС

30.04.2007

Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"

Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации

Объект введен в эксплуатацию

332

Кленовый бульвар, вл, 13.

Строительство 17-и эт. жилого дома с первым нежилым этажом и подземным гаражом-стоянкой.

5. Смешанное назначение

13-008380-5501-0148-00001-03

(00463)

(ДЖП.03.ЮАО.00463)

ДТиС

28.02.2007

Корпорация "СХолдинг" ЗАО.

Строительство подземного гаража-стоянки исключено из условий контракта согласно 2391-РП от 11.09.2009, ДС об исключении в АИС "ЕАИСТ" не зарегистрированно Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство подземного гаража-стоянки исключено из условий контракта. Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт о результатах реализации инвестиционного проекта в одностороннем порядке

<< Назад		Приложение 2. >> Перечень инвестиционных контрактов (договоров), по которым необходимо продление сроков реализации, по которым начато строительство...
	Содержание Постановление Правительства Москвы от 2 февраля 2011 г. N 25-ПП "О мерах по завершению реализации инвестиционных контрактов...

Приложение 1. Перечень инвестиционных контрактов (договоров) по объектам, введенным в эксплуатацию, по которым необходимо оформление актов реализации

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас