Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 4 октября 2018 г. N Ф07-11064/18 по делу N А05-7917/2017

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ начальный и конечный сроки выполнения работы являются существенными условиями договора подряда; подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 3 статьи 708 ГК РФ установлено, что указанные в пункте 2 статьи 450 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Исходя из пункта 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора."

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 4 октября 2018 г. N Ф07-11064/18 по делу N А05-7917/2017

 

Хронология рассмотрения дела:

 

08.06.2023 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа N Ф07-2930/2023

 

06.02.2023 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа N Ф07-19161/2022

 

19.09.2022 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда N 14АП-6311/2022

 

04.05.2022 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа N Ф07-2897/2022

 

19.01.2022 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда N 14АП-9995/2021

 

27.12.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа N Ф07-12837/2021

 

04.06.2021 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда N 14АП-1932/2021

 

06.04.2021 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 307-ЭС19-18908(2)

 

07.12.2020 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа N Ф07-11009/20

 

06.08.2020 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа N Ф07-8347/20

 

28.07.2020 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда N 14АП-2792/20

 

01.06.2020 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда N 14АП-2794/20

 

19.11.2019 Определение Арбитражного суда Северо-Западного округа N Ф07-11064/18

 

11.11.2019 Определение Арбитражного суда Архангельской области N А05-7917/17

 

31.10.2019 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 307-ЭС19-18908

 

06.08.2019 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа N Ф07-7336/19

 

12.07.2019 Определение Арбитражного суда Северо-Западного округа N Ф07-7549/19

 

05.07.2019 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа N Ф07-6740/19

 

29.04.2019 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда N 14АП-2945/19

 

10.04.2019 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда N 14АП-1864/19

 

19.12.2018 Определение Арбитражного суда Архангельской области N А05-7917/17

 

04.10.2018 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа N Ф07-11064/18

 

11.09.2018 Определение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда N 14АП-5548/18

 

02.07.2018 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда N 14АП-4338/18

 

29.05.2018 Определение Арбитражного суда Архангельской области N А05-7917/17

 

20.12.2017 Решение Арбитражного суда Архангельской области N А05-7917/17

 

05.09.2017 Определение Арбитражного суда Архангельской области N А05-7917/17