Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 27 июля 2009 г. N А73-6694/2009 Иск о взыскании с общества основного долга за работы, выполненные в соответствии с договором подряда, и пени удовлетворен, поскольку ответчик не доказал погашение основного долга в полном объеме (извлечение)

Решение Арбитражного суда Хабаровского края
от 27 июля 2009 г. N А73-6694/2009
(извлечение)

ГАРАНТ:

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 9 ноября 2009 г. N Ф03-5816/2009 настоящее Решение отменено в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Дальневосточная горно-строительная компания" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Многоотраслевое инженерное предприятие Востока" пени в размере 263981 руб. 25 коп.

Резолютивная часть решения объявлена 20 июля 2009 года.

В полном объеме решение изготовлено 27 июля 2009 года.

В арбитражный суд обратилось Общество с ограниченной ответственностью "Многоотраслевое инженерное предприятие Востока" с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Дальневосточная горно-строительная компания" о взыскании основного долга в размере 1 327 500 руб. за работы, выполненные в соответствии с договором подряда N 81 от 22.05.2008 г., пени в размере 263 981 руб. 25 коп., всего - 1 591 481 руб. 25 коп.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не представил.

Представитель истца в судебном заседании поддержал иск в полном объеме.

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения лица, участвующего в судебном заседании, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между Обществом с ограниченной ответственностью "Многоотраслевое инженерное предприятие Востока" (субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "Дальневосточная горно-строительная компания" (генподрядчик, в договоре - подрядчик) заключался договор подряда N 81 от 22.05.2008 г.

В соответствии с условиями договора субподрядчик выполнил для генподрядчика работы по капитальному ремонту земполотна на ДВЖД: отсыпку насыпи на подходах к мосту на 65 км перегона Муртыгин - Пурикан Тындинской дистанции пути ДВЖД, отсыпку насыпи на подходах к мосту на 76 км Пурикан - Аносовская Тындинской дистанции пути ДВЖД.

Результат работ на сумму 4 425 000 руб. субподрядчик передал генподрядчику по актам формы КС-2, стороны спора подписали на эту сумму справки по форме КС-3.

Генподрядчик уплатил субподрядчику за работы 3 097 500 руб., в остальной части долг не погасил, что послужило основанием для предъявления иска.

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

На основании ст.ст. 309, 711, 746 ГК РФ заказчик обязан оплатить выполненные подрядчиком работы.

Пунктами 8.1., 8.2. договора N 81 от 22.05.2008 г. предусмотрено, что работы, выполненные субподрядчиком, должны быть оплачены генподрядчиком на основании актов КС-2 и справок КС-3 и счетов-фактур в течение 30 календарных дней.

Поскольку ответчик в порядке, установленном ст. 65 АПК РФ, не доказал погашение основного долга в полном объеме, исковое требование о взыскании основного долга подлежит удовлетворению в размере 1 327 500 руб.

На основании ст. 330 ГК РФ, в соответствии с п. 11.1. договора N 81 от 22.05.2008 г. истец начислил ответчику пеню в сумме 263 981 руб. 25 коп. за 247 дней просрочки погашения основного долга.

Сумма 1 068 750 руб. (95% от стоимости выполненных и не оплаченных работ) должна быть уплачена не позднее 22.09.2008 г.

С 23.09.2008 г. подлежит начислению неустойка, а ее расчет за 247 дней просрочки выполнен правильно.

Поскольку просрочка допущена на протяжении длительного периода, оснований для уменьшения неустойки не имеется, следовательно, требование подлежит удовлетворению в полном объеме.

Государственная пошлина взыскивается с ответчика в силу ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Дальневосточная горно-строительная компания" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Многоотраслевое инженерное предприятие Востока" основной долг в размере 1 327 500 руб., пеню в размере 263 981 руб. 25 коп., всего 1 591 481 руб. 25 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Дальневосточная горно-строительная компания" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 16 795 руб. 70 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев с даты вступления решения в законную силу.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанции через арбитражный суд, принявший решение - Арбитражный суд Хабаровского края.