Апелляционное определение Московского городского суда от 03 февраля 2023 г. по делу N 33-5623/2023

Судья апелляционной инстанции Московского городского суда Тюрина Е.П., при помощнике судьи Парфеновой Н.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело N 2-4579/2022 по частной жалобе истцов Тихонова С.А., Тихоновой П.Р. на определение Люблинского районного суда г. Москвы от 07 декабря 2022 года, которым постановлено:

Заявление удовлетворить частично.

Предоставить ООО "Люблино Девелопмент" отсрочку исполнения решения Люблинского районного суда г. Москвы от 30 июня 2022 года по гражданскому делу N 2-4579/2022 по иску Тихонова Сергея Александровича, Тихоновой Полины Руслановны к ООО "Люблино Девелопмент" о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, в части взыскания неустойки, в части взыскания неустойки, компенсации морального вреда и штрафа на срок до 30 июня 2023 года включительно.

УСТАНОВИЛ:

Решением Люблинского районного суда г. Москвы от 30.06.2022 по гражданскому делу N 2-4579/2022 с ООО "Люблино Девелопмент" в пользу Тихонова С.А, Тихоновой П.Р. в равных долях взыскана неустойка в размере сумма, компенсация морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма, расходы по оплате услуг представителя в сумме сумма, почтовые расходы в сумме сумма, в доход бюджета г. Москвы - государственная пошлина в размере сумма ООО "Люблино Девелопмент" предоставлена отсрочка исполнения решения суда в части взыскания суммы неустойки, компенсации морального вреда и штрафа на срок до 31 декабря 2022 года включительно.

В апелляционном порядке решение сторонами не обжаловалось.

ООО "Люблино Девелопмент" обратилось в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда до 30.06.2023, ссылаясь на п. 1 Постановления Правительства РФ от 26.03.2022 N 479.

Данное заявление рассмотрено судом без вызова сторон в порядке ст. 203.1 ГПК РФ.

Судом постановлено вышеприведенное определение, об отмене которого по доводам частной жалобы просят Тихонов С.А. и Тихонова П.Р.

Согласно ч. 3, ч. 4 ст. 333 ГПК РФ частная жалоба рассмотрена судьей единолично, без извещения лиц, участвующих в деле.

Проверив материалы дела, изучив доводы частной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Согласно ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

Статьей 434 ГПК РФ предусмотрено, что при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления, взыскатель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения.

В соответствии с п. 4 ст. 18 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации" (в редакции, действовавшей на 07.12.2022) Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие установление особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве.

26.03.2022 Правительством РФ принято Постановление N 479 "Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве".

Согласно п. 1 указанного Постановления Правительства РФ (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2022 N 1732) в отношении применения неустойки (штрафов, пени), процентов, возмещения убытков и иных финансовых санкций к застройщику в части их уплаты, предусмотренных настоящим пунктом, требования о которых были предъявлены к исполнению застройщику до даты вступления в силу настоящего постановления, предоставляется отсрочка до 30 июня 2023 г. включительно.

Разрешая заявление ООО "Люблино Девелопмент", суд первой инстанции руководствовался приведенными положениями закона и пришел к выводу о наличии оснований для предоставления ответчику отсрочки исполнения решения в части взыскания неустойки, компенсации морального вреда и штрафа на срок до 30.06.2023 (включительно), при этом исходил из того, что данная отсрочка не нарушает баланс прав и законных интересов взыскателей и должника, поскольку финансовые обязательства последнего перед участниками долевого строительства, возникшие перед ними до введения ограничений, сохраняются и подлежат исполнению после 30.06.2023.

Принимая во внимание, что между сторонами возникли обязательства по договору участия в долевом строительстве, истцами предъявлены требования о взыскании с застройщика неустойки за несвоевременную передачу объекта недвижимости до даты вступления в силу Постановления Правительства N 479 от 26.03.2022, вывод суда первой инстанции об удовлетворении заявления ответчика о предоставлении отсрочки исполнения решения суда до 30.06.2023 является обоснованным.

Доводы частной жалобы Тихонова С.А. и Тихоновой П.Р. о том, что Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 N 479 ухудшает права граждан, принявших по акту приема передачи объекты долевого строительства до 29.03.2022 и не распространяется на правоотношения сторон, сложившиеся до вступления в силу данного постановления, не могут быть признаны состоятельными, поскольку согласно п. 1(2) Постановления Правительства РФ от 26.03.2022 N 479, особенности, установленные пунктами 1 и 1(1) настоящего постановления, применяются в том числе к правоотношениям, возникшим из договоров участия в долевом строительстве, заключенных до дня вступления в силу настоящего постановления.

Иных доводов, которые опровергали бы выводы судебного постановления, либо могли повлиять на его существо, в частной жалобе не содержится. Учитывая изложенное, определение суда первой инстанции является законным и обоснованным, оснований к его отмене по доводам частной жалобы апелляционная инстанция не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 333- 334 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции

ОПРЕДЕЛИЛ:

Определение Люблинского районного суда г. Москвы от 07 декабря 2022 года оставить без изменения, частную жалобу Тихонова С.А. и Тихоновой П.Р. - без удовлетворения.

Судья -