Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 08 февраля 2024 г. по делу N 33-2532/2024

Судья: фио N 33-2532/2024

08 февраля 2024 г. адрес

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Максимовой Е.В, судей фио, фио, при помощнике судьи Ондар Т.Э, рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи фио

гражданское дело N2-4079/2023 (УИД: 77RS0012-02-2022-009154-95) по иску... а Юрия Николаевича к адрес - Специализированный застройщик" о взыскании штрафа, по апелляционной жалобе ответчика адрес - специализированный застройщик", подписанной представителем по доверенности фио, на решение Кузьминского районного суда адрес от 13 апреля 2023 г, которым в удовлетворении иска отказано,

УСТАНОВИЛА:

истец... Ю.Н. обратился в суд с иском к ответчику адрес - специализированный застройщик" (далее по тексту - адрес) о взыскании неустойки за просрочку передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства по договору NР01-02-21-01-236 от 07 июня.2019 г. за период с 01 октября 2021 г. по 28 марта 2022 г. в сумме сумма, сумма, компенсации морального вреда в сумме сумма, сумма, штрафа, расходов по оплате услуг представителя в размере 25.000, сумма

Решением Кузьминского районного суда от 23 июня 2022 г, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 октября 2022 г, в пользу истца взыскана неустойка, компенсация морального вреда, штраф, судебные расходы.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда от 24 января 2023 г. решение Кузьминского районного суда адрес от 23 июня 2022 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 октября 2022 г. отменены в части взыскания штрафа, дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением Кузьминского районного суда адрес от 13 апреля 2023 г. в удовлетворении иска о взыскании штрафа отказано.

В апелляционной жалобе ответчик адрес просит изменить решение суда, взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 100.000, сумма, денежную компенсацию морального вреда в сумме сумма, сумма, в удовлетворении остальной части требований отказать.

Проверив материалы дела, выслушав представителя ответчика адрес по доверенности фио, изучив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Отказывая во взыскании штрафа, суд руководствовался ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2022 г. N479 и исходил из того, что истец обратился к ответчику с требованием о выплате неустойки 25 марта 2022 г, которое получено ответчиком 01 апреля 2022 г, т. е. в период действия моратория на начисление штрафа.

В соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Доводов о несогласии с выводом суда первой инстанции об отказе во взыскании с ответчика в пользу истца штрафа, апелляционная жалоба ответчика не содержит.

Проверять доводы апелляционной жалобы ответчика о несогласии с выводами суд в части взыскания неустойки, денежной компенсации морального вреда и судебных расходов в полномочия суд апелляционной инстанции на данной стадии рассмотрения дела, по которому решение суда вступило в законную силу, суд апелляционной инстанции не может (ч. 1 ст. 320 ГПК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Кузьминского районного суда адрес от 13 апреля 2023 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: