Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23 января 2023 г. N Ф09-8383/22 по делу N А50-5746/2022

Екатеринбург

23 января 2023 г.

Дело N А50-5746/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2023 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 января 2023 г.

Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Суспициной Л.А.,

судей Краснобаевой И.А., Купреенкова В.А., при ведении протокола судебного заседания помощником Красовской М.А., рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества "Научно-производственное объединение "Искра" (далее - общество "НПО "Искра", заявитель жалобы) на решение Арбитражного суда Пермского края от 21.06.2022 по делу N А50-5746/2022 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2022 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле N А50-5746/2022, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа.

Судебное заседание проведено судом округа путем использования системы веб-конференции в порядке статьи 153.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Уралгазремонт" (далее - общество "Уралгазремонт") - Мухин А.Н. (доверенность от 18.01.2022, онлайн).

Представитель общества "НПО "Искра", заявивший ходатайство о проведении судебного заседания в режиме онлайн, подключение к каналу связи в режиме онлайн не обеспечил.

Установив, что средства связи суда воспроизводят видео- и аудиосигнал надлежащим образом, технические неполадки отсутствуют, представителю стороны обеспечена возможность дистанционного участия в процессе, которая не в полной мере реализована по причинам, находящимся в сфере её контроля, а также принимая во внимание использованное сторонами право предоставления письменных позиций по существу кассационной жалобы, суд округа не усмотрел предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отложения судебного разбирательства.

От общества "Уралгазремонт" поступил в суд отзыв на кассационную жалобу, который приобщен к материалам дела на основании статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От общества "НПО "Искра" поступило возражение на отзыв, которое также приобщено к материалам дела на основании статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество "НПО "Искра" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании с общества "Уралгазремонт" 316 030 руб. 22 коп. неустойки по договору от 16.08.2017 N 903-381/2017.

Исковое заявление общества "НПО "Искра" принято судом к производству с назначением дела к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с положениями главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В свою очередь общество "Уралгазремонт" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с встречным иском о взыскании с общества "НПО "Искра" 1 240 066 руб. 72 коп. неосновательного обогащения в связи с исполнением договора от 16.08.2017 N 903-381/2017, а также 353 787 руб. 46 коп. неустойки по этому договору.

В соответствии с частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 21.06.2022 первоначальные исковые требования общества "НПО "Искра" удовлетворены частично: в его пользу с общества "Уралгазремонт" взысканы пени в сумме 281 497 руб. 60 коп., в удовлетворении остальной части требований отказано; встречные исковые требования общества "Уралгазремонт" также удовлетворены частично: в его пользу с общества "НПО "Искра" взысканы неосновательное обогащение в сумме 1 240 066 руб. 72 коп., пени в сумме 339 793 руб. 70 коп., в удовлетворении остальной части встречных требований отказано; произведен процессуальный зачет удовлетворенных требований, в результате которого с общества "НПО "Искра" в пользу общества "Уралгазремонт" взысканы 1 298 362 руб. 82 коп., из которых 1 240 066 руб. 72 коп. - неосновательное обогащение, 58 296 руб. 10 коп. - пени.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2022 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с состоявшимися судебными актами по делу, общество "НПО "Искра" обратилось в Арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой, в которой просит решение, постановление суда первой и апелляционной инстанций отменить в части удовлетворенных требований общества "Уралгазремонт" к обществу "НПО "Искра" по основаниям, предусмотренным в части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявитель жалобы оспаривает как ошибочные, не соответствующие материалам дела выводы судов о том, что обществом "НПО "Искра" (поставщик) не подтвержден факт передачи обществу "Уралгазремонт" (покупатель) продукции по товарным накладным от 14.12.2018, в частности продукции, согласованной к поставке по спецификации N 6, подписанной сторонами без замечаний. При этом отмечает, что пунктом 4.3 договора от 16.08.2017 N 903-381/2017 предусмотрен порядок приема-передачи продукции именно по товарной накладной формы ТН-12, соответственно, спорная товарная накладная от 14.12.2018 N 5430, составленная надлежащим образом, в совокупности с актом сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2019 г., актами взаимозачетов от 25.08.2020 NN 54, 55, является надлежащим доказательством поставки товара.

Кроме того, как указывает заявитель жалобы, из акта сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2019 г. прямо следует, что общество "Уралгазремонт" подтверждает наличие задолженности перед обществом "НПО "Искра", в том числе по спецификации N 6. Вопреки суждению судов, передача продукции по спецификации N 6 не предполагалась с оформлением акта формы МХ-1, поскольку условиями дополнительного соглашения N 4 к договору от 16.08.2017 N 903-381/2017 не предусмотрена передача продукции по спецификации N 6 на ответственное хранение.

Обращение общества "Уралгазремонт" в суд с встречным иском о взыскании уплаченной стоимости неотгруженного товара по спецификации N 6 и договорной неустойки пени за несвоевременную поставку продукции, по мнению заявителя жалобы, является злоупотреблением права.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Уралгазремонт" просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом округа
в порядке, предусмотренном статьями 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между обществом "НПО "Искра" (поставщик) и обществом "Уралгазремонт" (покупатель) заключен договор от 16.08.2017 N 903-381/2017 (далее - договор), в соответствии с пунктом 1.1 которого поставщик обязался изготовить и поставить, а покупатель - принять и оплатить комплектующие для ремонта ЦБК 7V3 и НЦ-16МХИ (далее - продукция) в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно пункту 1.2 договора номенклатура, количество, цена и сроки поставки продукции определяются сторонами в спецификациях, являющихся после их подписания неотъемлемой частью настоящего договора (приложение N 1).

Согласно пункту 3.1 договора стоимость продукции по договору определяется совокупностью цен на продукцию, указанных в соответствующих спецификациях.

В пункте 4.1 договора предусмотрено, что поставщик по факсу или электронной почте направляет покупателю уведомление о готовности к отгрузке изготовленной продукции и счет на окончательную оплату.

Прием-передача продукции производится по товарной накладной формы ТН-12 (приложение N 2). Отгрузка продукции осуществляется самовывозом со склада поставщика, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, - после получения окончательной оплаты (пункту 4.3 договора).

На основании пункта 4.4 договора датой перехода права собственности на продукцию и рисков случайной гибели считается дата передачи продукции покупателю и подписания им товарной накладной ТН-12 (приложение N 2). Представитель покупателя должен иметь доверенность на получение продукции. Счет-фактура на отгруженную продукцию выставляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки продукции.

В пункте 5.1 договора стороны согласовали условие о том, за нарушение условий договора виновная сторона по договору уплачивает другой стороне пени в размере 0,01% от суммы ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 5% от суммы ненадлежащее исполненного обязательства.

В 2018 году стороны подписали следующие спецификации:

за N 6 - на сумму 1 240 066 руб. 72 коп. с установлением срока поставки 05.12.2018; за N 7 - на сумму 3 456 084 руб. 47 коп. с установлением срока поставки декабрь 2018 г.; за N 8 - на сумму 1 068 761 руб. 40 коп. с установлением срока поставки 15.12.2018; за N 9 - на сумму 924 000 руб. 01 коп. с установлением срока поставки декабрь 2018 г.; за N 10 - на сумму 208 937 руб. 86 коп. с установлением срока поставки декабрь 2018 г.; за N 11 - на сумму 1 016 400 руб. 01 коп. с установлением срока поставки декабрь 2018 г.

Стороны 14.12.2018 подписали следующие товарные накладные:

- по спецификации N 6 товарную накладную N 5430 на сумму 1 240 066 руб. 72 коп.;

- по спецификации N 7 товарную накладную N 5431 на сумму 3 456 084 руб. 47 коп.;

- по спецификации N 8 товарную накладную N 5432 на сумму 1 068 761 руб. 40 коп.;

- по спецификации N 9 товарную накладную N 5433 на сумму 924 000 руб. 01 коп.;

- по спецификации N 10 товарную накладную N 5434 на сумму 208 937 руб. 86 коп.;

- по спецификации N 11 товарную накладную N 5435 на сумму 1 016 400 руб. 01 коп.

В дело представлены счета-фактуры от 14.12.2018, оформленные в соответствии с перечисленными выше товарными накладными.

Стороны 14.12.2018 подписали дополнительное соглашение N 4 к договору, согласно которому покупатель передал поставщику на ответственное хранение продукцию, указанную в спецификациях NN 7-11; в соглашении указаны сроки хранения продукции.

Стороны 14.12.2018 подписали акты о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение по форме МХ-1, в том числе в отношении спецификации N 6.

Поставщик письмом от 23.09.2019 N 921/649-ОР-3 сообщил покупателю о том, что продукция по спецификации N 7 будет отгружена не позднее 11.10.2019, по спецификации N 8 - не позднее 21.10.2019, по спецификации N 10 - не позднее 18.10.2019, по спецификации N 11 - не позднее 18.10.2019.

Письмом от 05.12.2019 N 921/730-ОР-3 поставщик уведомил покупателя о том, что продукция по спецификации N 7 будет отгружена не позднее 05.12.2019, по спецификации N 8 - не ранее 23.12.2019 в связи с длительностью технологического цикла обработки графитовых ДСЕ, по спецификации N 10 - не позднее 05.12.2019, по спецификации N 11 - не позднее 09.12.2019.

С письмами от 01.06.2020 N 903/378-ор-3 и от 06.04.2021 N 903-280-ор-3 поставщик направил в адрес покупателя счета на оплату от 17.12.2019 и от 29.06.2020.

Покупатель 03.06.2020 направил поставщику письмо N УГР-2020/517, с указанием на неверное оформление счетов N 903/194 и N 903/196, отсутствие отгрузки продукции по спецификациям N 8 и N 10, а также на имеющуюся просроченную задолженность перед обществом "Уралгазремонт" в сумме 99 393 714 руб. 75 коп. и предложение оформить акт зачета встречных однородных требований.

Сторонами 29.06.2020 подписаны акты о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение по форме МХ-3 N N 7-11 в отношении продукции, указанной в спецификациях NN 7-11. Стоимость хранения продукции указана в размере 0 руб. 00 коп.

Покупатель 18.05.2021 направил в поставщика претензию N УГР-2021/661 с требованием уплатить пени за нарушение срока передачи продукции и произвести поставку продукции по спецификациям N 10 и N 11.

Письмом от 04.08.2021 N 903-588-ор-3 поставщик уведомил покупателя об отказе в расторжении спецификаций N 10 и N 11, ссылаясь на то, что продукция фактически отгружена 29.06.2020.

В претензиях от 25.10.2021 N 891-1630-ор3, от 03.12.2021 поставщик потребовал от покупателя оплаты образовавшейся задолженности с учетом начисленной пени за нарушение срока оплаты продукции.

Покупатель произвел оплату продукции в следующие сроки:

- по спецификации N 6 в сумме 1 240 066 руб. 72 коп. платежными поручениями от 26.09.2018 N 1076 в сумме 620 033 руб. 36 коп., от 03.11.2021 N 1885 в сумме 620 033 руб. 36 коп.;

- по спецификации N 7 в сумме 3 456 084 руб. 47 коп. платежным поручением от 23.11.2021 N 1886;

- по спецификации N 8 в сумме 1 068 761 руб. 40 коп. платежными поручениями от 26.10.2018 N 1301 в сумме 534 380 руб. 70 коп., от 08.11.2021 N 1887 в сумме 534 380 руб. 70 коп.;

- по спецификации N 9 в сумме 924 000 руб. 01 коп. платежным поручением от 10.11.2021 N 1888;

- по спецификации N 10 в сумме 208 937 руб. 83 коп. платежным поручением от 10.11.2021 N 1889;

- по спецификации N 11 в сумме 1 016 400 руб. 01 коп. платежным поручением от 16.11.2021 N 1890.

Письмом от 04.04.2022 N УГР-2022/400 покупатель уведомил поставщика об отказе от поставки продукции, указанной в спецификации N 6, в связи с нарушением срока ее поставки, потребовал вернуть денежные средства в сумме 1 240 066 руб. 72 коп.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "НПО "Искра" в суд с первоначальным иском о взыскании с покупателя договору от 16.08.2017 N 903-381/2017 неустойки за нарушение срока оплаты продукции, а также основанием для обращения общества "Уралгазремонт" в суд со встречным иском о взыскании с поставщика неосновательного обогащения в размере стоимости оплаченной, но не поставленной продукции, неустойки за нарушение срока поставки продукции.

В части, касающейся рассмотрения первоначальных исковых требований общества "НПО "Искра" о взыскании с общества "Уралгазремонт" неустойки за допущенную просрочку оплаты поставленной продукции по договору от 16.08.2017 N 903-381/2017, кассационная жалоба доводов не содержит, соответственно, суд округа решение, постановление суда первой и апелляционной инстанций в указанной части на предмет их законности не проверяет в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о пределах рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции

Частично удовлетворяя встречные исковые требования общества "Уралгазремонт" о взыскании с общества "НПО "Искра" стоимости оплаченной, но не поставленной продукции по договору от 16.08.2017 N 903-381/2017 с учетом начисленной неустойки за нарушение срока поставки продукции, суд первой инстанции руководствовался статьями 309, 310, 487, 506, 516, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из отсутствия в материалах дела доказательств как поставки в адрес покупателя предварительно оплаченного товара на сумму 1 240 066 руб. 72 коп., так и возврата покупателю денежных средств в указанном размере после его отказа от поставки этого товара в связи с нарушением согласованного срока поставки, наличия оснований для взыскания с поставщика спорной неустойки, пересчитав сумму неустойки с учетом даты начала исчисления пени по отдельным требованиям.

Апелляционный суд указанные выводы суда первой инстанции поддержал.

Изучив материалы дела, проверив законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов кассационной жалобы, суд округа оснований для их отмены/изменения не усматривает.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Суды верно установили, что спорные правоотношения вытекают из договора от 16.08.2017 N 903-381/2017, который по своей правовой природе является договором поставки, соответственно, подлежат регулированию положениями главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации о купле-продаже.

Отыскивая как неосновательное обогащение поставщика денежные средства в сумме 1 240 066 руб. 72 коп., покупатель настаивал на том, что предварительно оплаченная им поставка товара на указанную сумму, согласованная в спецификации N 6, не была осуществлена в установленный срок.

Не оспаривая факт получения им спорных денежных средств в качестве предварительной оплаты за поставку товара, поставщик, напротив, настаивает на том, что такая поставка им была осуществлена в адрес покупателя по товарной накладной от 14.12.2018 N 5430.

На основании пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В силу статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60 названного Кодекса, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

В соответствии с правилами главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах вследствие неосновательного обогащения и статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предмет доказывания по настоящему иску входят обстоятельства, подтверждающие возникновение у ответчика обогащения (сбережения) за счет истца и его размер. Недоказанность хотя бы одного из перечисленных элементов является основанием для отказа в удовлетворении кондикционного иска.

Как определено в пунктах 1, 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену); к отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (пункт 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По смыслу приведенных норм договор купли-продажи (его разновидность - договор поставки) является двусторонним договором, при этом обязанности продавца передать товар корреспондирует обязанность покупателя оплатить и принять товар.

На основании пункта 1 статьи 458 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара).

В соответствии с пунктом 1 статьи 509 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

На основании пункта 3 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457 Кодекса), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Возможность предъявления предусмотренного пунктом 3 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации требования законодателем не поставлена в зависимость от прекращения или непрекращения действия самого договора. Требование покупателя о возврате суммы предварительной оплаты на основании данной статьи связано с фактом просрочки исполнения и не обусловлено предварительным требованием о расторжении договора или прекращением между сторонами договорных отношений. То есть, покупателю предоставлено право выбора способа защиты нарушенного права: требовать передачи оплаченного товара или требовать возврата суммы предварительной оплаты.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При исследовании фактических обстоятельств настоящего дела суды установили, что во исполнение условий договора от 16.08.2017 N 903-381/2017 сторонами подписаны спецификации NN 6-11 на общую сумму 7 914 250 руб. 46 коп., оплата произведена покупателем, что подтверждается имеющими в материалах дела платежными поручениями и сторонами не оспаривается, в спецификациях стороны предусмотрели сроки поставки продукции, факт передачи поставщиком покупателю продукции 29.06.2020, поименованной в спецификациях NN 7-11 подтвержден актами о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение по форме МХ-3.

Между тем, как выявили суды, доказательств исполнения поставщиком встречного обязательства по передаче товара в согласованный срок по спецификации N 6 в материалы дела не представлено, равно как не представлено доказательств возврата покупателю спорных денежных средств в сумме 1 240 066 руб. 72 коп. после направления поставщику письма от 04.04.2022 N УГР-2022/400 об отказе от продукции по спецификации N 6 к договору (статья 9, часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Доводы общества "НПО "Искра" о том, что вся продукция была передана покупателю по товарным накладным, датированным 14.12.2018, правомерно отклонены судами как противоречащие иным документам, представленным в материалы дела, в том числе переписке сторон в связи с исполнением договора.

Так, в письмах от 23.09.2019 N 921/649-ОР-3, от 05.12.2019 N 921/730-ОР-3 поставщик сообщает покупателю об отгрузке продукции в декабре 2019 г., а в отношении продукции, поименованной в спецификации N 8, - не ранее 23.12.2019 в связи с длительностью технологического цикла обработки графитовых ДСЕ, то есть по существу о том, что данная продукция находится в стадии изготовления; в письме от 04.08.2021 N 903-588-ор-3 - об отгрузке продукции, поименованной в спецификациях N 10 и N 11, фактически 29.06.2020. Стоимость хранения продукции за период с 14.12.2018 по 29.06.2020 составила 0 руб. 00 коп. Счета на оплату N 903/194 и N 903/196 выставлены в адрес покупателя лишь 29.06.2020.

Доказательства подписания сторонами актов взаимозачета в материалах дела отсутствуют.

Указанное подтверждает доводы общества "Уралгазремонт" о моменте фактической передачи продукции, оформлении фактической передачи продукции по договору исключительно актами по форме МХ-3, а не товарными накладными. Вопреки доводам кассационной жалобы, суды к товарным накладным от 14.12.2018 обоснованно отнеслись критически, посчитав их оформление с целью создания видимости передачи продукции покупателю.

В отношении продукции, поименованной в спецификации N 6, суды установили, что акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение по форме МХ-3, сторонами не подписан, иные документы, подтверждающие передачу указанной продукции поставщиком покупателю, в материалы дела не представлены.

Иного заявителем жалобы с приведением убедительных аргументов суду округа не доказано.

При таких обстоятельствах, установив факт оплаты покупателем стоимости продукции по спецификации N 6 и неисполнение поставщиком обязательств по поставке этой продукции, суды, руководствуясь пунктом 3 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно удовлетворили встречный иск в части требования о взыскании денежных средств в сумме 1 240 066 руб. 72 коп.

В силу статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться в числе прочего неустойкой, предусмотренной договором. Понятие неустойки приведено в статье 330 названного Кодекса.

Как установили суды, в пункте 5.1 договора стороны согласовали условие о том, за нарушение условий договора виновная сторона по договору уплачивает другой стороне пени в размере 0,01% от суммы ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 5% от суммы ненадлежащее исполненного обязательства.

Руководствуясь статьями 309, 310, 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пунктом 5.1 договора, установив, что поставщик допустил нарушение срока поставки продукции за период с 01.01.2019 по 28.05.2021, суды правомерно указали на обоснованность встречного иска в части требования о взыскании пени по праву.

С учетом даты начала исчисления обществом "Уралгазремонт" пени по отдельным требованиям, судом первой инстанции пересчитана причитающаяся последнему сумма пени до суммы 339 793 руб. 70 коп.

Таким образом, суд округа соглашается с выводами судов о частичном удовлетворении требований по встречному иску.

Акт сверки взаимных расчетов, на который имеется ссылка в кассационной жалобе, не является документом первичного бухгалтерского учета и в отсутствие первичных документов, подтверждающих передачу товара, не может служить достаточным доказательством поставок в адрес покупателя.

Довод заявителя кассационной жалобы о наличии признаков злоупотребления правом со стороны общества "Уралгазремонт" подлежит отклонению, поскольку в силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом); в соответствии с пунктом 5 указанной статьи добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. По смыслу приведенных норм права для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). Между тем материалами дела не подтверждается наличие у истца по встречному иску умысла на заведомо недобросовестное осуществление прав, наличие единственной цели причинения вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Иные доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, не свидетельствуют о нарушении судами первой и апелляционной инстанций норм права, касаются лишь доказательственной стороны спора и сводятся лишь к переоценке установленных по делу обстоятельств.

Между тем несогласие кассатора с произведенной судебными инстанциями оценкой обстоятельств дела не свидетельствует о наличии оснований для отмены обжалуемых решения и постановления.

Суд кассационной инстанции не вправе переоценивать доказательства и устанавливать иные обстоятельства, отличающиеся от установленных судами нижестоящих инстанций, в нарушение своей компетенции, предусмотренной статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.03.2013 N 13031/12, а также в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2016 N 308-ЭС16-4570, от 16.02.2017 N 307-ЭС16-8149.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены обжалуемых судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Пермского края от 21.06.2022 по делу N А50-5746/2022 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2022 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу публичного акционерного общества "Научно-производственное объединение "Искра" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Л.А. Суспицина

Судьи

И.А. Краснобаева В.А. Купреенков