Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16 февраля 2023 г. N Ф09-478/23 по делу N А47-16608/2021

Екатеринбург

16 февраля 2023 г.

Дело N А47-16608/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2023 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 февраля 2023 г.

Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Жаворонкова Д.В.,

судей Сухановой Н.Н., Гавриленко О.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Вектор" (далее - ООО "ПСК Вектор") на решение Арбитражного суда Оренбургской области от 11.07.2022 по делу N А47-16608/2021 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2022 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте Арбитражного суда Уральского округа, их представители в судебное заседание не явились.

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная строительная компания" (далее - ООО "ПСК") обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с исковыми требованиями к ООО "ПСК Вектор" о взыскании задолженности по договору N 23 от 29.04.2019 в размере 162 679,56 руб., по договору N 27 от 06.06.2018 в размере 868 303,13 руб., по договору N 74 от 17.10.2019 в размере 601 908,28 руб. (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

ООО "ПСК Вектор" обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области со встречным иском к ООО "ПСК" о взыскании неустойки в размере 3 950 000 руб. по договору N 27 от 06.06.2018 за период с 26.12.2018 по 06.11.2019 (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением суда от 11.07.2022 первоначальные исковые требования удовлетворены, в удовлетворении встречных исковых требований отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2022 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ООО "ПСК Вектор" просит решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить дело направить на новое рассмотрение.

Заявитель жалобы полагает, что суды лишили его права на судебную защиту нарушенных прав.

Общество указывает на то, что судами не дана оценка тому факту, что продление сроков выполнения работ по договору N 23 от 29.04.2019 заказчиком - ООО "ПСК Вектор" не согласовано, соответствующее соглашение последним не подписано, в связи с чем срок выполнения работ остается первоначальным по договору, т.е. 20.05.2019. По мнению заявителя жалобы, поскольку первичные отчетные документы к указанному договору датированы 20.11.2019, налицо явное нарушение сроков выполнения работ по договору. Факт подписания ООО "ПСК Вектор" актов выполненных работ не является препятствием для предъявления ООО "ПСК" штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных условиями договора.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

При рассмотрении спора судами установлено, ООО "ПСК" (исполнитель) и ООО "ПСК Вектор" (заказчик) 29.04.2019 года заключен договор оказания услуг N 23 (далее - договор N 23), согласно пункту 1.1. которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по озеленению территории, а именно посеву газонной травы, посадке саженцев древесных пород и поливу зеленых насаждений на территории 17-этажного жилого дома (Блок "Б") по ул. Березка г. Оренбурга.

Заказчик обязуется оплатить денежные средства за выполненные исполнителем работы в размере стоимости выполненных работ в течение 20 рабочих дней с момента подписания представленных исполнителем актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанных сторонами (пункт 3.2. договора N 23).

Исполнитель осуществляет выполнение озеленения данного участка качественно, согласно технологии посадки и в срок до 20.05.2019 года (пункт 3.7. договора N 23).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения УПД или акта выполненных работ обязан передать исполнителю подписанный УПД (акт выполненных работ), либо, при наличии недостатков, предоставить исполнителю мотивированный отказ от его подписания (пункт 3.9. договора N 23).

Пунктом 5.1. договора N 23 определено, что сумма договора составляет 162 679,55 рублей согласно калькуляции (Приложение N 1).

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30.08.2019 (пункт 8.1. договора N 23).

Приложениями к договору N 23 являются: калькуляция на сумму 162 679,55 рублей (Приложение N 1); инструкция по уходу за газоном (Приложение N 2); инструкция по уходу за растениями (Приложение N 3).

Письмом от 16.05.2019 N 116 ООО "ПСК" известило ООО "ПСК Вектор" о завершении работ по посадке газонной травы, после полной всхожести газона будет произведена посадка саженцев древесных пород, общество "ПСК" предложило подписать приложенное к письму дополнительное соглашение к договору N 23 о продлении работ до 30.05.2019. Письмо обществом "ПСК Вектор" получено 27.05.2019, дополнительное соглашение к договору им не подписано.

Письмом от 31.05.2019 N н/н ООО "ПСК" известило ООО "ПСК Вектор" об отсутствии возможности посадки растений древесно-кустарниковых пород в связи с тем, что на объекте производятся ремонтные работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, общество "ПСК" предложило подписать приложенное к письму дополнительное соглашение к договору N 23 о продлении работ до 30.06.2019 года. Письмо обществом "ПСК Вектор" получено 03.06.2019 года, дополнительное соглашение к договору им не подписано.

Письмом от 11.06.2019 года N 132 ООО "ПСК" известило ООО "ПСК Вектор" о завершении работ по договору N 23, предложило последнему осмотреть результат выполненных работ и подписать приложенные к письму акту формы КС-2 и КС-3. Письмо получено ООО "ПСК Вектор" 17.06.2019 года.

По договору N 23 акт N 1 от 20.11.2019 года приемки выполненных работ по форме КС-2 и справка N 1 от 20.11.2019 года о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на общую сумму 162 679,56 рублей подписаны сторонами 20.11.2019 года.

Оплата по договору N 23 от ООО "ПСК Вектор" не поступила.

ООО "ПСК" (исполнитель) и ООО "ПСК Вектор" (заказчик) 17.10.2019 года заключен договор оказания услуг N 74 (далее - договор N 74), согласно пункту 1.1. которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по озеленению территории, а именно укладку рулонного газона, посадку саженцев древесных пород и поливу зеленых насаждений на территории объекта: г. Оренбург, ул. Терешковой, многоквартирный жилой дом с встроенно-пристроенным детским садом, на земельном участке с кадастровым номером 56:44:0314001:745 (далее по тексту - объект).

Заказчик обязуется внести 100% -ую оплату согласно суммы настоящего договора в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 (пункт 3.1. договора N 74).

Исполнитель осуществляет выполнение озеленения данного участка качественно, согласно технологии посадки и в срок с 17.10.2019 года по 25.10.2019 года (пункт 3.6. договора N 74).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения УПД или акта выполненных работ обязан передать исполнителю подписанный УПД (акт выполненных работ), либо, при наличии недостатков, предоставить исполнителю мотивированный отказ от его подписания (пункт 3.9. договора N 74).

Пунктом 5.1. договора N 74 определено, что сумма договора составляет 600 000,0 рубля согласно калькуляции (Приложение N 1).

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2019 (пункт 8.1. договора N 74).

Приложениями к договору N 74 являются: калькуляция на сумму 600 000 рублей (Приложение N 1).

По договору N 74 акт N 1 от 25.10.2019 приемки выполненных работ по форме КС-2 и справка N 1 от 25.10.2019 о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на общую сумму 600 000,0 рубля подписаны сторонами 25.10.2019 года. Акт N 1 от 30.10.2019 года приемки выполненных работ по форме КС-2 и справка N 1 от 30.10.2019 года о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на общую сумму 525 919,0 рубля подписаны сторонами 30.10.2019 года. Акт N 2 от 30.10.2019 года приемки выполненных работ по форме КС-2 и справка N 2 от 30.10.2019 о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на общую сумму 75 989,28 рублей подписаны сторонами 30.10.2019 года.

Всего по договору N 74 выполнено обществом "ПСК" и принято обществом "ПСК Вектор" работ на сумму 1 201 908,28 рублей.

Письмом от 02.07.2020 общество "ПСК" сообщило обществу "ПСК Вектор" о несоблюдении последним рекомендаций по уходу за газоном и саженцами, о чем свидетельствует наличие засохших растений, деревьев, газона, не полив зеленых насаждений, письмо получено ООО "ПСК Вектор" 06.07.2020.

Оплата по договору произведена в размере 600 000 рублей путем перечисления денежных средств по платежному поручению от 16.06.2021 N 343 ООО "Уралтеплострой" в адрес ООО "Строй.ру" по письму ООО "ПСК Вектор" за ООО "ПСК".

ООО "ПСК" (субподрядчик) и ООО "ПСК Вектор" (генеральный подрядчик 06.06.2018 заключен договор субподряда N 27 (далее - договор N 27), согласно пункту 1.1. которого субподрядчик обязуется по заданию генерального подрядчика, в соответствии с локально-сметным расчетом (Приложение N 1 к договору) на свой риск, собственными средствами и материалами, с привлечением соисполнителей, выполнить комплекс работ по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, устройство отмостки и озеленение (далее - работы) на объекте: "17-этажный жилой дом с нежилыми помещениями на 1-ом этаже по ул. Новая в г. Оренбурге 2 этап строительства (далее- объект).

Общая стоимость работ, выполняемых субподрядчиком, составляет 2 500 000,0 рубля (пункт 2.1. договора N 27).

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон (пункт 2.2. договора N 27).

Согласно пункту 3.1. договора N 27, работы, указанные в статье 1 настоящего договора, должны быть выполнены в период с 01.09.2018 года по 10.10.2018.

Платежи за выполненные субподрядчиком работы производятся генеральным подрядчиком в размере стоимости выполненных работ за вычетом 10% (десяти процентов) от суммы выполненных работ, которые удерживаются генеральным подрядчиком в качестве обеспечения надлежащего исполнения субподрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору, в течение 90 рабочих дней с момента подписания представленных субподрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанных сторонами (пункт 4.2.2. договора N 27).

Уплата гарантийной суммы в размере 10% (десяти процентов) от цены работ, установленной в первом абзаце пункта 4.2.2. настоящего договора, производится генеральным подрядчиком, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты выдачи уполномоченным органом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, при условии отсутствия у генерального подрядчика замечаний к объему и качеству выполняемых работ и отсутствия незавершенных работ, в том числе при соблюдении условий по получению положительных результатов лабораторных испытаний, в соответствии с требованиями пункта 5.1.17 настоящего договора (пункт 4.4. договора N 27).

Из пункта 5.1.3. договора N 27 следует, что субподрядчик обязан выполнить любые дополнительные работы по взаимной договоренности с генеральным подрядчиком, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ, на основании дополнительных соглашений к настоящему договору.

Субподрядчик также обязан своевременно за свой счет устранить дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах, наличие дефектов устанавливается двусторонним актом генерального подрядчика и субподрядчика, в котором указывается: перечень, дата обнаружения, и дата устранения дефектов/недостатков (пункт 5.1.5. договора N 27).

Как следует из пункта 6.1. договора N 27, генеральный подрядчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием субподрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом субподрядчику. Генеральный подрядчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте, либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.

При возникновении между генеральным подрядчиком и субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза, оплату производит виновная сторона (пункт 6.1.1. договора N 27).

При нарушении субподрядчиком общих сроков выполнения работ, сроков выполнения работ каждого этапа, предусмотренного графиком производства работ или сроков устранения недостатков, указанных в мотивированном отказе, субподрядчик выплачивает генеральному подрядчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости работ по договору, указанной в п. 2.1. настоящего договора, за каждый день просрочки до момента устранения недостатков и/или ликвидации отставания сроков от графика производства работ (пункт 7.1. договора N 27).

Сторонами договора N 27 22.10.2018 подписано дополнительное соглашение N 1 к нему, согласно которому пункт 3.1. договора изложен в следующей редакции: "Работы, указанные в статье 1 настоящего договора, должны быть выполнены в срок до 20.11.2018 года, при этом сроки выполнения работ не могут быть продлены ни по каким основаниям, в том числе в связи с ухудшением погодных условий". Согласно пункту 2 дополнительного соглашения, в дополнение к работам, указанным в пункте 1.1. договора, подрядчик обязуется в срок до 20.11.2018 года по заданию заказчика выполнить дополнительные работы, а именно земляные работы (далее - работы) на объекте "17-этажный жилой дом с нежилыми помещениями на 1-ом этаже по ул. Новая в г. Оренбурге 2 этап строительства" по цене, установленной по обоюдному соглашению сторон в размере 250 рублей за один кубический метр и включает в себя оплату за снятие грунта и вывоз его с территории объекта.

Сторонами договора N 27 22.10.2018 года подписано дополнительное соглашение N 1 к нему, согласно которому в дополнение к работам, указанным в пункте 1.1. договора, подрядчик обязуется в срок до 12.12.2018 года по заданию генерального подрядчика выполнить дополнительные работы, а именно земляные работы (погрузка и вывоз строительного мусора) на объекте "17-этажный жилой дом с нежилыми помещениями на 1-ом этаже по ул. Новая в г. Оренбурге 2 этап строительства" по цене, установленной по обоюдному соглашению сторон в размере 250 рублей за один кубический метр, а генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с подписанным актом о приемке выполненных работ.

Сторонами договора N 27 22.10.2018 года подписано дополнительное соглашение N 2 к нему, согласно которому в дополнение к работам, указанным в пункте 1.1. договора, субподрядчик обязуется в срок до 12.12.2018 года по заданию генерального подрядчика выполнить дополнительные работы в объеме и по цене согласно составу цены (Приложение N 1 к настоящему дополнительному соглашению N 2). Общая стоимость дополнительных работ, выполняемых субподрядчиком по настоящему дополнительному соглашению N 2, составляет 507 582,0 рубля.

Письмами от 12.12.2018 N 12/12/18-1 и N 12/12/18-2 ООО "ПСК" уведомило ООО "ПСК Вектор" о завершении работ по договору, необходимости подписания актов приемки выполненных работ, гарантировало устранение недостатков и замечаний относительно качества произведенных работ при их выявлении весной 2019 года.

По договору N 27 сторонами подписаны акт N 1 от 12.12.2018 приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 2 258 373,0 рубля, N 2 от 12.12.2018 года приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 507 582,0 рубля, акт N 1 от 24.12.2018 года приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 333 995,0 рубля, справка N 1 от 12.12.2019 года о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на общую сумму 3 099 950,0 рубля.

Письмом от 15.05.2019 N 112 ООО "ПСК" уведомило общество "ПСК Вектор" о том, что выявленные провалы асфальтобетонного покрытия не являются гарантийным случаем, поскольку образовались в результате ненадлежащего уплотнения грунта самим обществом "ПСК Вектор" после прокладки коммуникаций. Письмом от 28.05.2019 N б/н ООО "ПСК" уведомило общество "ПСК Вектор" об устранении возникших не по его виде дефектах.

Письмом от 14.06.2019 общество "ПСК" не согласилось с выявленными ООО "ПСК Вектор" дефектами производства работ, поскольку в силу пункта 5.1.5 договора N 27 служебная записка работника общества "ПСК Вектор" не является надлежащим доказательством наличия дефектов.

Недостатки, указанные в акте выявленных дефектов N 1 от 20.05.2019, ООО "ПСК" устранены, что следует из его письма в адрес ООО "ПСК Вектор" от 02.08.2019 N 158.

Недостатки, отраженные в акте о выявленных недостатках результата выполнения работ от 08.09.2020, ООО "ПСК" не признаны в качестве гарантийных, поскольку обратную засыпку котлована дома общество "ПСК" не проводило.

По договору N 27 оплата обществом "ПСК Вектор" произведена в сумме 3 099 950 рублей, т.е. всей суммы, указанной в актах N 1 от 12.12.2018 приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 2 258 373,0 рубля, N 2 от 12.12.2018 года приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 507 582,0 рубля, N 1 от 24.12.2018 приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 333 995,0 рубля, справке N 1 от 12.12.2019 о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на общую сумму 3 099 950 рублей, что подтверждается платежными поручениями от 04.12.2018 N 5045, от 30.04.2018 N 2168, от 22.05.2019 N 2469, от 28.05.2019 N 2561, от 02.07.20219 N 3157, от 20.08.2020 N 2674, от 18.03.2021 N 34. В ходе производства по настоящему делу разногласий по платежам между сторонами судом не установлено.

Директором ООО "ПСК" Данковцевым А.В. и начальником службы строительного контроля ООО "ПСК Вектор" Рыгиным К.В. 07.06.2019 составлен акт о необходимости выполнения ремонтно-восстановительных и дополнительных работ.

Директором ООО "ПСК" Данковцевым А.В. и директором "ПСК Вектор" Ершовым А.Н. в 2019 году подписана ведомость ремонтно-восстановительных работ территории жилого дома по ул. Новая г. Оренбурга на сумму 868 303,13 рублей.

ООО "ПСК" и ООО "ПСК Вектор" 06.11.2019 подписаны акт N 1 о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка N 1 о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 868 303,13 рублей.

Как указывает ООО "ПСК" и объективно подтверждается перепиской сторон по электронной почте, им в адрес ООО "ПСК Вектор" направлены проекты акта N 1 о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 06.11.2019 года и справки N 1 о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 06.11.2019 года на сумму 868 303,13 рублей без указания на договор N 27. ООО "ПСК Вектор" указанные документы были подписаны, в качестве основания возникновения обязательств указан договор N 27.

С учетом отнесения ООО "ПСК Вектор" названных актов к договору N 27, его задолженность по договору составляет 868 303,13 рублей.

Неудовлетворение ООО "ПСК Вектор" претензии ООО "ПСК" от 25.12.2020 года в добровольном порядке послужило основанием для обращения последнего в арбитражный суд с рассматриваемыми исковыми требованиями о взыскании задолженности по договорам N 23, N 74 и N 27.

Неудовлетворение ООО "ПСК" претензии ООО "ПСК Вектор" от 27.01.2022 года N 65 об уплате неустойки по договору N 27 послужило основанием для обращения последнего в арбитражный суд с рассматриваемыми встречными исковыми требованиями о взыскании неустойки по договору N 27.

Суды, руководствуясь статьями 309, 310, 330, 702, пунктом 1 статьи 711, пунктом 3 статьи 720, пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, установив факты выполнении работ ООО "ПСК", принятии их результата ООО "ПСК Вектор", пришли к обоснованному выводу о том, что требования ООО "ПСК" о взыскании основного долга по договорам N 23, 74 и 27 являются обоснованными, подтверждаются материалами дела и подлежат удовлетворению.

При этом суды, установив, что ООО "ПСК" не допущена просрочка в выполнении работ по договору N 27, пришли к выводу о том, что требования ООО "ПСК Вектор" о взыскании неустойки предъявлены необоснованно, в связи с чем отказали в удовлетворении встречного иска.

Проверив законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов заявителя кассационной жалобы в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции не находит оснований для их отмены.

Доводы заявителя жалобы подлежат отклонению, поскольку не были предметом рассмотрения судов ни в рамках исковых требований, ни в рамках встречных исковых требований.

При этом нарушение срока выполнения работ по договору N 23 не может являться основанием для отказа в оплате данных работ, а также не влияет на обоснованность отказа во взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору N 27.

Суд кассационной инстанции полагает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судами установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов у суда кассационной инстанции не имеется (статья 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нарушений норм материального или процессуального права, являющихся основанием для отмены судебных актов (статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Оренбургской области от 11.07.2022 по делу N А47-16608/2021 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2022 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Вектор" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Д.В. Жаворонков

Судьи

Н.Н. Суханова О.Л. Гавриленко