Определение Верховного Суда РФ от 27 августа 2021 г. N 305-ЭС21-12594 по делу N А41-10786/2020 Об отказе в передаче жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

Определение Верховного Суда РФ от 27 августа 2021 г. N 305-ЭС21-12594 по делу N А41-10786/2020

Судья Верховного Суда Российской Федерации Золотова Е.Н., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АльтЭза" (Москва, заявитель) на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.04.2021 по делу N А41-10786/2020 Арбитражного суда Московской области

по первоначальному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "АльтЭза" (далее - общество "АльтЭза") к обществу с ограниченной ответственностью "СПА-жилстрой" (Московская область, далее - общество "СПА-жилстрой") о взыскании 20 082 084 рублей 80 копеек задолженности по оплате выполненных работ по договору строительного подряда от 08.06.2018 N 171/18-ЛС и 2 590 588 рублей 94 копеек неустойки (с учетом заявления об изменении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) (далее - первоначальный иск, первоначальные требования),

по встречному исковому заявлению общества "СПА-жилстрой" к обществу "АльтЭза" о взыскании 11 081 078 рублей 10 копеек неотработанного аванса и 11 081 078 рублей 10 копеек неустойки за просрочку выполнения работ по договору строительного подряда от 08.06.2018 N 171/18-ЛС (далее - встречный иск, встречные требования),

установил:

решением Арбитражного суда Московской области от 15.09.2020 первоначальные требования удовлетворены в полном объеме, встречный иск в части: с общества "АльтЭза" в пользу общества "СПА-жилстрой" взыскано 7 188 039 рублей 89 копеек неустойки; в остальной части в удовлетворении встречных требований отказано. В результате произведенного судом зачета с общества "СПА-жилстрой" в пользу общества "АльтЭза" взыскано 15 484 633 рубля 85 копеек. Распределены судебные расходы.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Московского округа от 14.04.2021, решение первой инстанции отменено, в удовлетворении первоначальных исковых требований отказано. Встречный иск удовлетворен полностью. Распределены судебные расходы.

В кассационной жалобе, поданной в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, заявитель просит отменить названные судебные акты, ссылаясь на допущенные судами при рассмотрении указанного дела существенные нарушения норм материального права и норм процессуального права.

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Между тем таких оснований не установлено.

Повторно исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела, по правилам главы 7 Кодекса, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что обществом "АльтЭза" (подрядчик) не представлены надлежащие доказательства факта выполнения работ на спорную сумму и передачи их результата обществу "СПА-жилстрой" (заказчик); оснований для взыскания задолженности по оплате, как и неустойки за просрочку оплаты не имеется.

Поскольку подрядчик не представил доказательств выполнения работ на заявленную сумму аванса, требования заказчика о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Требования о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ признаны обоснованными, учитывая факт нарушения подрядчиком соответствующего договорного обязательства.

Суд округа согласился с выводами суда апелляционной инстанции.

Доводы, приведенные заявителем в кассационной жалобе, направлены на переоценку доказательств по делу и обжалование выводов нижестоящих судов по фактическим обстоятельствам спора, тогда как в силу части 3 статьи 291.14 Кодекса при рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, либо предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

При изложенных обстоятельствах не имеется оснований для пересмотра обжалуемых судебных актов в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 291.6, 291.8, 291.11 Кодекса, судья

определил:

отказать обществу с ограниченной ответственностью "АльтЭза" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда Российской Федерации

Е.Н. Золотова