Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2021 г. N 1560 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; 2021, N 2, ст. 402).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560

Изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

1. В паспорте:

а) в позиции, касающейся государственного заказчика - координатора Программы, слова "(до 2020 года включительно)" исключить;

б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109093,55" и "89731,03" заменить соответственно цифрами "109081,61" и "89719,09".

2. В разделе IV:

а) в абзаце третьем цифры "109093,55" заменить цифрами "109081,61";

б) в абзаце четвертом цифры "89731,03" заменить цифрами "89719,09".

3. Абзацы первый и второй раздела V изложить в следующей редакции:

"Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.

Государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:"

4. Позицию 12 приложения N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

12.	Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров):
	в судах общей юрисдикции	145	145,5	146	147	148	149,5	151	153	160	165	166	167	170
	в арбитражных судах	111,5	112,5	115,4	115,4	120,3	123,4	123,4	126,8	131,3	134	135	136	139

5. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560)

Перечень
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации

Наименование объекта, регион строительства		Срок ввода в действие	Мощность (кв. метров)	Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
				2013 - 2024 годы - всего	в том числе
				2013 - 2024 годы - всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.	Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего		-	288731,3⁹	60827,2	300¹	89700	155917	68878,9⁴	2810,6⁵	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2018 год	4604,66	288731,3	60827,2	300¹	89700	155917	68878,9⁴	2810,6⁵	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.	Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего		-	238245,2	88155	70400¹	127420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год	-	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2015 год	3730	237845,2	88155	70000¹	127420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Строительство здания Лискинского районного суда - всего		-	80872,1	2740	38770	39362,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	2740	2740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2015 год	2482,4	78132,1	-	38770	39362,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.	Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего		-	708106⁹	-	20000	6000	-	20000	400000	200000	62106	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	26000	-	20000	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7224,2	682106	-	-	-	-	20000	400000	200000	62106	-	-	-	-
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.	Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего		-	728664,9⁹	-	15000	5000²	-	502399,7⁶	480857,3⁵	311784,9^{11, 14}	47691,9¹³	199810,8	64149,1	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	15946	-	15000	5000²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	8253,5	712718,9	-	-	-	-	502399,7⁶	480857,3⁵	311784,9^{11, 14}	47691,9¹³	199810,8	64149,1	-	-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.	Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего		15000	0⁹	-	-	-	5000	35000⁶	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	0⁹	-	-	-	5000	35000⁶	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.	Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего		14166,8	20930⁹	-	29000	8800	8800³	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	20930⁹	-	29000	8800	8800³	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.	Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего		-	1582711,2⁹	-	34000	6517	-	419158,5	932201,5⁵	687974,6¹¹	554996,4¹³	165596,1²¹	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	31695	-	34000	6517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	17082,27	1551016,2	-	-	-	-	419158,5	932201,5⁵	687974,6¹¹	554996,4¹³	165596,1²¹	-	-	-


Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.	Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего		-	1708534,2⁹	-	23359,2	14875,2²	720608,1³	1046872,3⁴	857173,5⁵,¹²	681,3^{11, 16}	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	23359,2	-	23359,2	2275,2²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	22837	1685175	-	-	12600	720608,1³	1046872,3⁴	857173,5^5, ¹²	681,3^11, ¹⁶	-	-	-	-	-
10.	Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего		3300	1333⁹	3000	1670,2¹	1333,2²	869,8	5869,8^4, ⁶	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	1333⁹	3000	1670,2¹	1333,2²	869,8	5869,8^4, ⁶	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.	Строительство здания Курского областного суда - всего		7000	15000	-	12000	3000	500,7³	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	15000	-	12000	3000	500,7³	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего		640	2343	-	-	-	2343	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	2343	-	-	-	2343	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего		960	1196,8	-	-	900	296,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	1196,8	-	-	900	296,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Московский областной суд, г. Красногорск
14.	Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего		8000	34700	-	14700	20000	20000³	9763,5⁴	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	34700	-	14700	20000	20000³	9763,5⁴	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.	Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего		-	887188,7⁹	-	10500	6000	-	70000⁶	409953,7⁵	397792,6¹¹	304820,6¹³	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	16500	-	10500	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	8769,1	870688,7	-	-	-	-	70000⁶	409953,7⁵	397792,6¹¹	304820,6¹³	-	-	-	-
16.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего		-	226198	63350	30100	110000	22748	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2013 год	3344,1	55000	55000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2014 год		8450	8350	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2016 год	3344,1	162748	-	30000	110000	22748	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск	2014 год	278,6	10250	-	10250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.	Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего		-	3296661,3⁹	30000	120761,1	702961,7	1228471,2³	1270429	27516,7⁵	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год	-	150761,1	30000	120761,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	33664,23	3145900,2	-	-	702961,7	1228471,2³	1270429	27516,7⁵	-	-	-	-	-	-
Омский областной суд, г. Омск
19.	Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего		-	1077800,2⁹	-	8411,7	2588,3	-	329400,9⁶	300000	637677,2^11, ¹⁴	743522,6¹¹	349759,2²¹	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	11000	-	8411,7	2588,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	14440	1066800,2	-	-	-	-	329400,9⁶	300000	637677,2^11, ¹⁴	743522,6¹¹	349759,2²¹	-	-	-
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.	Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего		-	80853,2⁹	-	7000	1500	605,5³	10000⁶	20000	62013,5^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	2399,2	-	7000	1500	605,5³	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	2110,5	78454	-	-	-	-	10000⁶	20000	62013,5^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.	Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего		-	865085,2⁹	-	-	13369	15557,2	-	500000	697599,3¹¹	285751,2^{11, 20}	103636,9²¹	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	28926,2	-	-	13369	15557,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	10996,63	836159	-	-	-	-	-	500000	697599,3¹¹	285751,2^{11, 20}	103636,9²¹	-	-	-
22.	Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего			264902⁹	-	-	-	2500	6500⁶	126203	254975,7¹¹	45351,5¹³	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	9000	-	-	-	2500	6500⁶	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	4485,2	255902	-	-	-	-	-	126203	254975,7¹¹	45351,5¹³	-	-	--	-
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.	Строительство Рязанского областного суда - всего		-	633349⁹	-	-	4200	2864	-	300000	499146,3^11, ¹⁴	263806,9¹³	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	7064	-	-	4200	2864	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	11892,46	626285	-	-	-	-	-	300000	499146,3^11, ¹⁴	263806,9¹³	-	-	-	-
Томский областной суд, г. Томск
24.	Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего		-	324330⁹	-	-	-	-	-	13566	131201¹¹	231462,6^{13, 20}	214152,4²¹	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	13566	-	-	-	-	-	13566	13566¹¹	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	3530,03	310764	-	-	-	-	-	-	117635	231462,6^{13, 20}	214152,4²¹	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.	Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего			13029,6⁹	5400	4220	3177,2	232,4	1342,6⁶	14428,6	514428,6^{11, 14}	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	13029,6	5400	4220	3177,2	232,4	1342,6⁶	14428,6	14428,6^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
	строительство		14934,6	- ^{14, 17}	-	-	-	-	-	-	500000¹⁴	¹⁷	-	-	-	-
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.	Строительство здания Ульяновского областного суда - всего		-	655905,7⁹	4000	4169	9780	116716	180000⁴	437026	131369,4^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	22149	4000	4169	9780	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	7345	633756,7	-	-	-	112516	180000⁴	437026	131369,4^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.	Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего		11560	27000⁹	-	-	2000	12316	7000	12684^{5, 12}	5684^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	27000	-	-	2000	12316	7000	12684^12, ⁵	5684^{11, 14}	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.	Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего		-	125245	125245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	10489,9	125245	125245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего		-	88589,9	88589,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	11338,5	88589,9	88589,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего		-	117940,8	117940,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	12404	117940,8	117940,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего		-	376786,4	-	92666,4	235208	59539,4³	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	3722	376786,4	-	92666,4	235208	59539,4³	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего		-	1329648,9⁹	-	508249,3	255799,2	440208,9	367864,9⁴	368306,4	280845,3^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	13693,8¹⁴	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	14832,2	1329648,9	-	508249,3	255799,2	440208,9	367864,9⁴	368306,4	267151,5^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.	Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего	2017 год	-	619601	-	238499	273641,8²	320584,6³	35522,6^4, ⁶	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2017 год	9268,5	619601	-	238499	273641,8²	320584,6³	35522,6^4, ⁶	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.	Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего		-	209704	144371	65333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2014 год	3631,4	209704	144371	65333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего		-	2283828,8⁹	-	916268,8	345989,7²	159097,5⁷	-	-	722976	581830,1	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	публичный технологический и ценовой аудит	2019 год	-	122,5	-	-	-	-	-	-	122,5	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	31528,8	2282806,3	-	915368,8	345989,7²	159097,5⁷	-	-	722853,5	581830,1	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.	Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего			492319,1⁹	-	3000	3267,1	7767,1³	55940⁴, ⁶	136255⁵	242796,1^{11, 14}	177397	211103,5²¹	31693,1	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	6267,1	-	3000	3267,1	1767,1³	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	7682,1	486052	-	-	-	6000	55940^4, ⁶	136255⁵	242796,1^11, ¹⁴	177397	211103,5²¹	31693,1	-	-
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего		10080	27000	-	23000	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	27000	-	23000	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.	Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего		-	249710	37280	134220	78210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2015 год	3669	249710	37280	134220	78210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.	Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего		2298	5420,5⁹	4300	1870	933,3²	561³	550,9^4, ⁶	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	5420,5⁹	4300	1870	933,3²	561³	550,9^4, ⁶	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.	Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего		-	264837,7⁹	2869	54291²	216	76290	70433,7⁴	60771	40522,9^11, ¹⁴	-	4000	2571,2	80000	78652
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2022 год	-	9656,2	2869	-	216	-	-	-	-	-	4000	2571,2	-	-
	строительство	2024 год	3102	255181,5	-	54291²	-	76290	70433,7⁴	60771	40522,9^11, ¹⁴	-	-	-	80000	78652
41.	Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего			483131,4⁹	-	5906,4	988	150	-	138444¹²	161197,7^11, ¹⁴	132264,5^{13, 20}	27000²¹	2515	200000	118020
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2022 год	-	16559,4	-	5906,4	988	150	-	-	-	-	7000	2515	-	-
	строительство	2024 год	4471,3	466572	-	-	-	-	-	138444¹²	161197,7^11, ¹⁴	132264,5^{13, 20}	20000²¹	-	200000	118020
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
42.	Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего		-	668979,7	-	232000	303232,7²	233698,8³	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	6858	668979,7	-	232000	303232,7²	233698,8³	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего		-	148214	7100	79655,7²	29677,6	105789,7³	99512,7^4, ⁶	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	7100	7100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2017 год	3665,8	141114	-	79655,7²	29677,6	105789,7³	99512,7^4, ⁶	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.	Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего		-	181025⁹	18670	27840²	20000	87260	141927^4, ⁶	16690,5⁵	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2018 год	3243,3	181025	18670	27840²	20000	87260	141927^4, ⁶	16690,5⁵	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.	Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего		-	31823	22506	9317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2014 год	708,26	31823	22506	9317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.	Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего		-	52366	600	28836²	27351	24415	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	1008,6	51766	-	28836²	27351	24415	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.	Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего		-	1085569⁹	-	424437,2	192408,9	151726,8	136190,9^4, ⁶	274918,7	295062,9^{11, 14}	37275,3^{13, 20}	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	1835,4	-	-	-	-	-	1835,4	1835,4^{11, 14}	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7780	1083733,6	-	424437,2	192408,9	151726,8	136190,9^4, ⁶	273083,3	293227,5¹¹	37275,3^{13, 20}	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.	Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего		-	17800	16900	-	900	483³	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	900	-	-	900	483³	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2013 год	4229,4	16900	16900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.	Строительство здания Миасского городского суда - всего		-	183641	53210	67040	63391	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2015 год	4125	183641	53210	67040	63391	-	-	-	-	-	-	-	--	-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.	Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего		-	30804	30804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	772,2	30804	30804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего		-	39239	39239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	815	39239	39239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	Приобретение здания для размещения Сулейман - Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент	2014 год	483,2	7500	-	7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан	2014 год	709,6	25000	-	25000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.	Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего		-	36431,3	36431,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	863	36431,3	36431,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.	Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего		-	126546,6⁹	-	-	-	5978	2989⁴	65616	59582¹⁴	13062,4¹³	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	5978	-	-	-	5978	2989⁴	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1918	120568,6	-	-	-	-	-	65616	59582¹⁴	13062,4¹³	-	-	-	-
56.	Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего		-	55532⁹	-	-	-	2600	780⁴	-	25000¹⁴	34901,6¹³	1593,7²¹	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	2600	-	-	-	2600	780⁴	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	798,5	52932	-	-	-	-	-	-	25000¹⁴	34901,6¹³	1593,7²¹	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.	Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего		-	3970⁹	-	-	-	3970	3176⁴	47830¹²	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3970	-	-	-	3970	3176⁴	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2017 год	1057,92	-	-	-	-	-	-	47830¹²	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58.	Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего			69329⁹	-	-	-	3273	1650⁴	35000	67679¹¹	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	1650	-	-	-	3273	1650⁴	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1491,8	67679						35000	67679¹¹	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.	Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего		-	326144⁹	-	-	-	16500	-	96292	171414,2¹¹	209979,5¹³	40132,5²¹	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	16500	-	-	-	16500	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	3358,77	309644	-	-	-	-	-	96292	171414,2¹¹	209979,5¹³	40132,5²¹	-	-	-
60.	Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва	2014 год	816,9	10000	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.	Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего		-	95077,6⁹	-	-	3000	981	-	-	50000¹⁴	41619,0^{13, 20}	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	3981	-	-	3000	981	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1416	91096,6	-	-	-	-	-	-	50000¹⁴	41619,0^{13, 20}	-	-	-	-
62.	Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего		-	80931,6⁹	-	-	2000	1458	-	-	50000¹⁴	27978,0^{13, 20}	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	3458	-	-	2000	1458	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1242	77473,6	-	-	-	-	-	-	50000¹⁴	27978,0^{13, 20}	-	-	-	-
63.	Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего		-	86750,5⁹	-	-	-	2500	1480,5⁶	660,6⁵	50000¹⁴	32770	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	3980,5	-	-	-	2500	1480,5⁶	660,6⁵	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1240	82770	-	-	-	-	-	-	50000¹⁴	32770	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64.	Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего		-	270870⁹	-	-	9044	45500	216826	145776^5, ¹²	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	9044	-	-	9044	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	3923,18	261826	-	-	-	45000	216826	145776^5, ¹²	-	-	-	-	-	-
65.	Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего			316877,3⁹	-	-	11366,3	21963,7	285511	198117⁵	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	11366,3	-	-	11366,3	1963,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	5301,1	305511	-	-	-	20000	285511	198117⁵	-	-	-	-	-	-
66.	Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего			78098⁹	-	-	-	3744⁷	-	75554¹²	56603,7¹¹	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	3744⁷	-	-	-	3744⁷	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	1280	75554	-	-	-	-	-	75554¹²	56603,7¹¹	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.	Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего		2000	1908,2⁹	-	-	-	1273,8	3733,7^4, ⁶	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	1908,2⁹	-	-	-	1273,8	3733,7^4, ⁶	-	-	-	-	-	-	-
68.	Реконструкция здания с пристройкой для размещения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, г. Краснодар, - всего		-	1687438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	850000	787438
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2022 год	-	50000	-	-	-	-	-	-	-	-		50000	-	-
	реконструкция	2024 год	15188	1637438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850000	787438
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
69.	Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего		-	123285,5⁹	-	-	-	3925	1483,3	70000¹²	50183	29247,3^{13 ,20}	78484,4²¹	28085,8	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3852,1	-	-	-	3925	1483,3	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2022 год	2040,1	119433,4	-	-	-	-	-	70000¹²	50183	29247,3^{13, 20}	78484,4²¹	28085,8	-	-
70.	Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск	2013 год	4586,3	75292,4	75292,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
71.	Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего		-	107551,5⁹	-	-	-	1806,3	1806,2⁴	52500¹²	107142,3^{11, 14}	6137,9¹³	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	1806,3	-	-	-	1806,3	1806,2⁴	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	3300	105745,2	-	-	-	-	-	52500¹²	107142,3^{11, 14}	6137,9¹³	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
72.	Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего			62758⁹	-	-	-	1945	1268,1⁴	22333	44111,1^{11, 14}	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	1945	-	-	-	1945	1268,1⁴	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	1482,7	60813	-	-	-	-	-	22333	44111,1^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
73.	Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего		1800	1739,5⁹	-	-	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	1739,5⁹	-	-	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-
74.	Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего		-	33115,2⁹	-	-	-	1450	-	278,8	15000	26988,1¹³	14,9²¹	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	1632,2	-	-	-	1450	-	278,8	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	514	31483	-	-	-	-	-	-	15000	26988,1¹³	14,9²¹	-	-	-
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
75.	Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего		-	208128⁹	1783	2967	-	2967	37200⁶	136903,1⁵	105123,6¹¹	23435,5^{13, 20}	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	4750	1783	2967	-	2967	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	2826,51	203378	-	-	-	-	37200⁶	136903,1⁵	105123,6¹¹	23435,5^{13, 20}	-	-	-	-
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
76.	Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего			67313⁹	-	-	-	2495	2495⁴	1996⁵	30000¹⁴	63553,6¹³	33225,7²¹	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	2495	-	-	-	2495	2495⁴	1996⁵	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	1782,3	64818	-	-	-	-	-	-	30000¹⁴	63553,6¹³	33225,7²¹	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
77.	Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего			53343,9	31500	21843,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2014 год	1870	53343,9	31500	21843,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78.	Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск⁸, - всего			36255⁹	-	-	-	1556	-	17292	34699¹¹	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	1556	-	-	-	1556	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	841,7	34699	-	-	-	-	-	17292	34699¹¹	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
79.	Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего		4810	13823,6⁹	-	-	-	15365,9	1773,6^{4, 6}	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	13823,6⁹	-	-	-	15365,9	1773,6^{4, 6}	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
80.	Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего		-	3576,6⁹	-	-	-	3576,7	3576,6⁴	100000	99727	30000^{13, 20}	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3576,6	-	-	-	3576,7	3576,6⁴	-¹²	-	-	-	-	-	-
	строительство		4300	30000²⁰	-	-	-	-	-	100000¹²	99727	30000^{13, 20}	-	-	-	-
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
81.	Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего		1800	3757,1⁹	-	-	-	1298	3234⁶	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3757,1⁹	-	-	-	1298	3234⁶	-	-	-	-	-	-	-
82.	Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка	2016 год	110	300000	-	-	-	300000	-	-	-	-	-	-	-	-
82.		2016 год	60,7
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
83.	Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда	2013 год	182,1	7000	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
84.	Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда	2013 год	3310,5	235089	235089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
85.	Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск	2014 год	2657,2	294400	-	294400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
86.	Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль	2015 год	461,6	4000	-	-	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
87.	Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут	2014 год	4273	200002	-	200002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
88.	Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего		-	104178⁹	-	-	-	5600	5600^{4, 6}	52480	83050,6^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	5600	-	-	-	5600	5600^{4, 6}	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	2391,29	98578	-	-	-	-	-	52480	83050,6^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
89.	Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего			229568,5⁹	-	-	-	10355,8	10355,7^{4, 6}	-	100000¹⁴	194746,3^{13, 20}	116368,3²¹	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	10355,8	-	-	-	10355,8	10355,7^{4, 6}	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	4709,65	219212,7	-	-	-	-	-	-	100000¹⁴	194746,3^{13, 20}	116368,3²¹	-	-	-
90.	Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего			91461⁹	-	-	912,2	1949,7	821,5^{4, 6}	-	50000¹⁴	89119^{13, 20}	37673,6²¹	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	1750,4	-	-	912,2	1949,7	821,5^{4, 6}	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	1199,3	89810,6	-	-	-	-	-	-	50000¹⁴	89119^{13, 20}	37673,6²¹	-	-	-
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
91.	Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего			44635,6⁹	-	-	-	1400,6	-	-	20000	37113,7¹³	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	1400,6	-	-	-	1400,6	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	1030	43235	-	-	-	-	-	-	20000	37113,7¹³	-	-	-	-
92.	Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего			65640,5⁹	-	-	-	1490	-	30726	58246,3^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	1490	-	-	-	1490	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1312,65	64150,5	-	-	-	-	-	30726	58246,3^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
93.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего		-	372902⁹	-	13210	3850	7000	198552	254412,1⁵	10622¹¹	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	17060	-	13210	3850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2019 год	9486,66	355842	-	-	-	7000	198552	254412,1⁵	10622¹¹	-	-	-	-	-
94.	Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего		-	379475⁹	-	-	6618	618⁴	1400	200000	171457	237100,3¹³	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	8018	-	-	6618	618⁴	1400	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	7282	371457	-	-	-	-	-	200000	171457	237100,3¹³	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
95.	Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего			102367⁹	-	-	-	5015	4990⁴	59810¹²	43214,7^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	4990	-	-	-	5015	4990⁴	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1756,5	97377	-	-	-	-	-	59810¹²	43214,7^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
96.	Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области	2013 год	1431	116000	116000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
97.	Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего		800	0⁹	-	-	-	2612,7	2600^{4, 6}	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	0⁹	-	-	-	2612,7	2600^{4, 6}	-	-	-	-	-	-	-
98.	Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего		-	4625,9⁹	-	-	-	5208⁵	1380⁴	-	15000¹⁴	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	4625,2	-	-	-	5208⁵	1380⁴	-	-	-	-	-	-	-
	строительство		-	0¹⁷	-	-	-	-	-	-	15000¹⁴	-¹⁷	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
99.	Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего		1830	380	-	-	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	380	-	-	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
100.	Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего		5800	0⁹	-	-	-	6950	6950^{4, 6}	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	0⁹	-	-	-	6950	6950^{4, 6}	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
101.	Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего		3900	50⁹	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	50⁹	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
102.	Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего		-	1705842,3⁹	385927,9	-	1500	12183	-	26568¹²	817933,4^{11, 14}	-	400000	450000	400000	50481
	в том числе:
	приобретение	2013 год	11200	385927,9	385927,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	19433,4	-	-	1500	12183	-	26568¹²	17933,4¹¹	-	-	-	-	-
	реконструкция	2024 год	15200	1300481	-	-	-	-	-	-	800000¹⁴	-¹⁷	400000	450000	400000	50481
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
103.	Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего		-	73412,3	73412,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	1862	73412,3	73412,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего		-	12364,8⁹	6064,2	6100	6100	5000	-	5000¹²	4990^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2020 год	-	200,6	-	-	-	5000	-	5000¹²	4990^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
	строительство		5323	12164,2	6064,2	6100	6100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
105.	Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры	2013 год	1575,5	30000	30000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106.	Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово	2013 год	522	4000	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
107.	Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск	2013 год	526	7200	7200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108.	Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль	2013 год	627,7	14542,2	14542,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
109.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего		-	464526,5⁹	8220	-	157246,5	206730³	295652,8^{4, 6}	77910⁵	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	15736,5	8220	-	7516,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2018 год	7201	448790	-	-	149730	206730³	295652,8^{4, 6}	77910⁵	-	-	-	-	-	-
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
110.	Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь	2013 год	3825,3	198126	198126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
111.	Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе	2013 год	6658	341386,5	341386,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
112.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего		-	310000⁹	310000	-	-	1500	3500⁶	5000¹²	5000¹⁴	-¹⁷	-	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2013 год	5842,4	310000	310000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	-¹⁴	-	-	-	1500	3500⁶	5000¹²	5000¹⁴	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
113.	Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего		8000	0	-	-	-	-	-	-	17200¹⁴	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год	-	0	-	-	-	-	-	-	17200¹⁴	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
114.	Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего		8000	27980,2	-	-	-	-	-	-	15500	25738,5^{13, 20}	15419,8²¹	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2021 год	-	27980,2	-	-	-	-	-	-	15500	25738,5^{13, 20}	15419,8²¹	-	-	-
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
115.	Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего		-	1484722	-	-	2000	8000	8000^{4, 6}	10000	10000^{11, 14}	946711	921066,4²¹	537320	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	691	-	-	2000	8000	8000^{4, 6}	10000	10000^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	8944	1484031	-	-	-	-	-	-	500000¹⁴	946711	921066,4²¹	537320	-	-
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
116.	Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего		-	5901230,2⁹	1246725,1	1481762,1	1550000	1522350,7³	801640,1^{4, 6}	461112¹²	459659,5¹¹	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2019 год	32516,2	5901230,2	1246725,1	1481762,1	1550000	1522350,7³	801640,1^{4, 6}	461112¹²	459659,5¹¹	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
117.	Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего			2518419,5	-	-	-	-	-	-	17805,5^{14, 18}	26951	210377²¹	700000	700000	873663
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2021 год	-	44756,5	-	-	-	-	-	-	17805,5^{14, 18}	26951	10377²¹	-	-	-
	строительство	2024 год	16514,5	2473663	-	-	-	-	-	-	-	-	200000	700000	700000	873663
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
118.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего		-	1009597,2⁹	-	22000	10780²	-	-	-	263228,2	860607,5¹³	601853,9²¹	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	22000	-	22000	10780²	-	-	-	-	-	-	--	-	-
	строительство	2021 год	12716,8	987597,2	-	-	-	-	-	-	263228,2	860607,5¹³	601853,9²¹	-	-	-
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
119.	Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего			686994,5⁹	-	-	-	4000	15000⁶	198087,3⁵	518008,2^11, ¹⁴	343764,9¹³	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	16900	-	-	-	4000	15000⁶	12900⁵	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	6864	670287,4	-	-	-	-	-	185187,3	518008,2^11, ¹⁴	343764,9¹³	-	-	-	-
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
120.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего		-	1537801,4	793188,4	-	525090	468287,4³	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	14412,8	1537801,4	793188,4	-	525090	468287,4³	-	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
121.	Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего		-	22700	-	-	-	-	-	-	9900¹⁴	12800	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2020 год	-	22700	-	-	-	-	-	-	9900¹⁴	12800	-	-	-	-
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
122.	Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего		-	442061⁹	-	-	-	2000	8141,6^{4, 6}	200000	318128,4¹¹	226049,2^{13, 20}	35069,3²¹	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	10000	-	-	-	2000	8141,6^{4, 6}	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	3960,7	432061	-	-	-	-	-	200000	318128,4¹¹	226049,2^{13, 20}	35069,3²¹	-	-	-
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
123.	Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего		-	2253880,6⁹	-	24000	-	-	-	260622,1	845244,1¹¹	976457,2^{13, 20}	798517,9²¹	456187,6	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год	-	24000	-	24000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	12489,59	2229880,6	-	-	-	-	-	260622,1	845244,1¹¹	976457,2^{13, 20}	798517,9²¹	456187,6	-	-
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
124.	Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего		-	869456⁹	-	-	-	2000	8000⁶	250000	349850,4¹¹	361062,5¹³	502076,1²¹	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	10000	-	-	-	2000	8000⁶	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	4573,8	859456	-	-	-	-	-	250000	349850,4¹¹	361062,5¹³	502076,1²¹	-	-	-
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
125.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего		-	-	-	-	-	-	-	10700	14500^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2020 год	-	-	-	-	-	-	-	10700	14500^11, ¹⁴	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
126.	Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск		-	1781769,1	-	-	-	-	-	-	13683,3^{14, 17}	19561,8²¹	18500²¹	500000	600000	648524
	проектные и изыскательские работы	2021 год	-	33245,1	-	-	-	-	-	-	13683,3^{14, 17}	19561,8²⁰	18500²¹	-	-	-
	строительство	2024 год	10400	1748524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500000	600000	648524
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
127.	Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего		2080	4369	-	-	-	-	-	-	3600¹⁴	4369^13, ²⁰	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год	-	4369	-	-	-	-	-	-	3600¹⁴	4369^{13, 20}	-	-	-	--
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
128.	Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего		-	11900	-	-	-	-	-	-	4900	7000	7000²¹	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2021 год	2600	11900	-	-	-	-	-	-	4900	7000	7000²¹	-	-	-
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
129.	Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего		-	1323771,3	550000	216317,3	380200	187496,1³	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2016 год	19316,7	1323771,3	550000	216317,3	380200	187496,1³	-	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
130.	Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома	2015 год	308,2	13260	-	-	13260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
131.	Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего		3680	2145⁹	-	-	2145	793	792,9^{4, 6}	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	2145⁹	-	-	2145	793	792,9^{4, 6}	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
132.	Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край	2014 год	776,7	44400	-	44400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133.	Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края	2015 год	790,2	75056	-	-	75056	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
134.	Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего		-	159890⁹	-	-	2198	68021,1³	156057,5^{4, 6}	86420,4^5, ¹²	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	2892	-	-	2198	1764,1³	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	1995,6	156998	-	-	-	66257	156057,5^{4, 6}	86420,4^5, ¹²	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
135.	Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего		-	32819	-	-	2307	30512	-	-		-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	2307	-	-	2307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	484,06	30512	-	-	-	30512	-	-	-	-	-	-	-	-
136.	Строительство здания Кадуйского районного суда - всего		-	31994	-	-	2307	30512	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	2307	-	-	2307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	484,06	29687	-	-	-	30512	-	-	-	-	-	-	-	-
137.	Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего		-	333607,8⁹	-	-	-	7251,3	7251,3⁴	200000	304419,8^11, ¹⁴	131233,3^{13, 20}	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	7251,3	-	-	-	7251,3	7251,3⁴	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	5719,2	326356,5	-	-	-	-	-	200000	304419,8^11, ¹⁴	131233,3^{13, 20}	-	-	--	-
138.	Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего		-	68090	68090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	3440	3440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2013 год	1120	64650	64650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139.	Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего		-	67980	67980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	4760	4760	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2013 год	1000	63220	63220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
140.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего		-	386247,5⁹	-	184440	5884	2176,7	77209	108712¹²	46851,7^11, ¹⁴	-	54303	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2014 год	4943,7	184440	-	184440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	8060,7	-	-	5884	2176,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2022 год	5793,36	193746,8	-	-	-	-	77209	108712¹²	46851,7^11, ¹⁴	-	54303	-	-	-
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону¹⁵
141.	Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего		-	1404887,4⁹	-	-	-	3167	37223⁶	550796	819366,9^11, ¹⁴	811297,7¹³	18644²¹	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	37500	-	-	-	3167	37223⁶	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	14453	1367387,4	-	-	-	-	-	550796	819366,9^11, ¹⁴	811297,7¹³	18644²¹	-	-	-
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
142.	Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего		-	375645,1⁹	-	-	-	9308	14764⁶	196786¹²	315797,6^11, ¹⁴	144583,5^{13, 20}	151186,5²¹	117748,7	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	24072	-	-	-	9308	14764⁶	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	2177	351573,1	-	-	-	-	-	196786¹²	315797,6^11, ¹⁴	144583,5^{13, 20}	151186,5²¹	117748,7	-	-
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
143.	Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа	2017 год	14260,9	1562000	-	-	-	-	1562000	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
144.	Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего		-	11023	-	-	-	-	-	-	11023¹⁴	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	11023	-	-	-	-	-	-	11023¹⁴	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
145.	Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего		-	1642727	-	-	-	-	-	-	-	95000	72574,5²¹	450000	500000	597727
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2021 год	-	95000	-	-	-	-	-	-	-	95000	72574,5²¹	-	-	-
	реконструкция с элементами реставрации	2024 год	5757,7	1547727	-	-	-	-	-	-	-	-¹⁷	-	450000	500000	597727
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь
146.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего		-	2906656	-	-	-	-	-	-	-	-	43556	964029	1048781	850290
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2021	-	43556	-	-	-	-	-	-	-	-	43556	-	-	-
	строительство	2024	20176	2863100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964029	1048781	850290
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
147.	Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, -		-	1781767	-	-	-	-	-	-	-	-	40000	500000	600000	641767
	в том числе:
	проектные и изыскательские	2021 год	-	40000	-	-	-	-	-	-	-	-	40000	-	-	-
	строительство	2024 год	14768	1741767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500000	600000	641767
148.	Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов¹⁹		-	14330432,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3891774,7	3451800,5	3327319	3659538
	Итого		-	82702759,8¹⁰	5581920	5732498,6¹	5783944²	7060082³	8686640,3⁴	9942496,9⁵	13693717,8¹¹	9559215,9^{13, 17}	9364471,1	8306100	8306100	8306100
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы		-	1597660,7¹⁰	90326,8	404282,6¹	173554,3²	271065,8³	231460,8⁴	122618,7⁵	201559,8¹¹	191420,3	218427,3	55086,2	-	-
	публичный технологический и ценовой аудит		-	122,5	-	-	-	-	-	-	122,5	-	-	-	-	-
	строительство, реконструкция, приобретение		-	66774544,4¹⁰	5491593,2	5328216¹	5610389,7²	6789016,2³	8455179,5⁴	9819878,2⁵	13492035,5¹¹	9367795,6	5254269,1	4799213,3	4978781	4646562
	Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов		-	14330432,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3891774,7	3451800,5	3327319	3659538

------------------------------

¹ С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

² С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей.

Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в объеме 2967 тыс. рублей.

³ В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;

на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;

на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;

на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;

на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.

⁴ В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;

на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;

на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;

на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;

на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;

на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;

на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - в объеме 618 тыс. рублей;

на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;

на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;

на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.

⁵ С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;

на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;

на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.

⁶ Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;

Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения - 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 - 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 - 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

⁷ Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.

⁸ В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. N 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

⁹ С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

¹⁰ В соответствии с параметрами федерального бюджета.

¹¹ Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.

¹² Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 - 1452,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.

¹³ Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе:

26764,5 тыс. рублей - "Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск";

28735,6 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";

191549,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир";

3742,5 тыс. рублей - "Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская";

187521,9 тыс. рублей - "Строительство здания Рязанского областного суда";

13878,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи";

13258,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";

115950,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области";

161137,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";

44085,6 тыс. рублей - "Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда";

75031,2 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";

48971,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";

13062,4 тыс. рублей - "Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия";

6969,6 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";

91,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда";

77,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда";

6137,9 тыс. рублей - "Реконструкция здания Ессентукского городского суда";

10505,1 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";

310832,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда";

209178,5 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";

99727 тыс. рублей - "Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова";

249886,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда;

45351,5 тыс. рублей - "Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217";

65643,3 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1";

96271,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";

134753,2 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";

168384,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";

548008,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";

314399,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";

111563,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";

3800 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск";

37333,1 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";

41857,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда";

3600 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан";

103040,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";

32050,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пермского краевого суда";

336105,5 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145".

¹⁴ Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области - 128,7 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров - 1247,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский - 1937,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов - 5000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь - 17200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 509309 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров - 436,8 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург - 256608,7 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград - 825,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск - 2272,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 - 46477,2 тыс. рублей;

реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск - 10700 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск - 5183,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка - 1183,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3 ,4, 6, 9 (2-я очередь строительства) - 242796,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.

¹⁵ В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.

¹⁶ Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.

¹⁷ Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда, - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.

¹⁸ Лимиты бюджетных обязательств в размере 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в размере 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровская края по исполнительному листу в размере 6316,7 тыс. рублей.

¹⁹ Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с Методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества, реализуемых Судебных департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", приведенной в приложении N 9 к указанной Программе.

²⁰ Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в размере 20788,2 тыс. рублей, из них:

Строительство здания для размещения Пензенского областного суда, - 50294,2 тыс.;

Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда, - 73229,9 тыс.;

Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области, - 48873, 2 тыс.;

Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, - 4582,6 тыс.;

Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, - 91,6 тыс.;

Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда, - 77,4 тыс.;

Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки, - 28085, 8 тыс.;

Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс.;

Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 99727 тыс.;

Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс.;

Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс.;

Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс.;

Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс.;

Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области, - 4,9 тыс.;

Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда, - 439,1 тыс.

²¹ Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4¹ постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:

33225,7 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";

15419,8 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";

10377 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград";

20000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";

116368,3 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";

37673,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";

1593,7 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";

7000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный";

921066,4 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132";

14,9 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";

72574,5 тыс. рублей - "Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород;

18500 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск";

18644 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда;

0,5 тыс. рублей - "Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства)";

528913,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";

53342,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";

40132,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";

30748,8 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";

165596,1 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";

298517,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";

205210,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";

140922,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";

19999,4 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";

197,8 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";

17577,1 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145.

6. В приложении N 4 к указанной Программе:

а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

б) раздел "Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" изложить в следующей редакции:

Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
9.	Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, - всего		1812	154884,72	-	-	-	102070,12	4000	51997,7⁹	-	49014,6¹²	46320¹³	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2016 год	1661,5	102070,12	-	-	-	102070,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	3800	-	-	-	-	4000	3800⁹	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2021 год	1812	49014	-	-	-	-	-	48197,7¹⁰	-	49014,6¹²	46320¹³	-	-	-

в) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

Итого	1492388,8	38070,5	13956,8²	338513,1¹	512587,5³	367534,4⁵	374014,1⁹	57648¹¹	88265,6¹²	46320¹³	-	-	-
в том числе:
проектные и изыскательские работы	58471,7	38070,5	13956,8²	1159,3¹	-	4000	8144,4⁹	-	-	-	-	-	-
строительство, реконструкция, приобретение	1433917,1	-	-	337353,8¹	512587,5³	363534,4⁵	365869,7⁸	57648¹¹	88265,6¹²	46320¹³	-	-	-

г) дополнить сносками 12 и 13 следующего содержания:

¹² Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, в размере 46320 тыс. рублей и не освоенные в 2020 году, возвращены в бюджет.

¹³ Бюджетные ассигнования в размере 46320 тыс. рублей, не освоенные в 2020 году, доведены в 2021 году.

7. В приложении N 5 к указанной Программе:

а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

б) разделы "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)", "Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу" и "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
4.	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, - всего		-	234019,1	-	-	6500	96688	82720,6	79006,5	41021,5	34505,1	8423,9⁴	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	4700	-	-	6500³	4700⁴	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство		4100	229319,1⁸	-	-	-	91988	82720,6^{3, 4}	79006,5^{3, 4}	41021,5^{3, 4}	34505,1^{3, 4}	8423,9⁴	-	-	-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
5.	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего		-	198196,4	-	-	-	3150	3150	90429	155842,1	109869,5	61528,8⁴	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3150	-	-	-	3150³	3150	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год⁹	3700	195046,4⁶	-	-	-	-	-	90429³	155842,1^{3, 4}	109869,5^{3, 4}	61528,8⁴	-	-	-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
6.	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего		-	74020,7⁵	-	-	-	-	-	-	5510,4	74020,8	55322,5⁴	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2020 год	-	4556,5⁹	-	-	-	-	-	-	5510,4³	4556,6^{3, 4}	-	-	-	-
	строительство		2569,2	69464,2⁸	-	-	-	-	-	-	-	69464,2	55322,5⁴	-	-	-

в) раздел "Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике" изложить в следующей редакции:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике
11.	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего		-	207181,4	-	-	-	-	6000	65900	100475,9	107249,2	30585,7⁴	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	5900	-	-	-	-	6000³	5900⁴	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год⁹	4414,5	201281,4⁶	-	-	-	-	-	60000³	100475,9^{3, 4}	107249,2⁴	30585,7⁴	-	-	-

г) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

Итого:	1928859,9	294380	253726	232811,7	353697,2⁴	274316,3	395215,7	380730,3	325644,6⁴	155860,9	-	-	-
в том числе:
проектные и изыскательские работы	33516,1	-	11255,9	7918	11062,9⁴	9150	5900	5510,4	4556,6⁴	-	-	-	-
строительство, реконструкция, приобретение	1895343,8	294380	242470,1	224893,7	342634,3³	265166,3	389315,7	375219,9	321088⁴	155860,9	-	-	-

д) сноски 3 и 4 изложить в следующей редакции:

³ Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:

за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей;

за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;

за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;

за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;

за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей;

на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей;

за 2020 год в размере 156647,5 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61912,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55725,4 тыс. рублей (включая 402,8 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.

⁴ Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:

в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;

в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;

в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей;

в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей;

в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей;

в 2020 году в размере 155860,9 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61528,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55322,5 тыс. рублей;

Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В этой связи, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.

е) сноску 9 изложить в следующей редакции:

⁹ Фактическая стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.

8. В приложении N 6 к указанной Программе:

а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

б) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:

Всего по Программе	109081,61¹	10000	9454,8	9354,28¹	11725,25¹	12999,2¹	12342,68¹	15773,28¹	11701,66¹, ⁴	9569,32^1, ⁵	8306,1	8306,1	8306,1
в том числе:
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	89719,09¹	6544,68	6610,93	6955,23¹	8563,78¹	9916,58¹	11006,92¹	14414¹	9973,13¹, ⁴	9566,65^{1 5}	8306,1	8306,1	8306,1
прочие нужды	19362,52¹	3455,32	2843,87	2399,05	3161,48	3082,58	1335,76	1359,28¹	1728,53	2,67	-	-	-

в) в разделе II:

позицию "Всего" изложить в следующей редакции:

Всего

91450,42¹

6971,99

6393,92

7097,51¹

8558,69¹

10074,93¹

11308,39¹

14766,83¹

10545,04^1,
⁴

9566,65^1,
⁵

8306,1

Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)

86078,08¹

5914,37

6000,18

6355,26¹

7926,37¹

9328,49¹

10711,73¹

14132,1¹

9973,13^1,
⁴

9566,65^1,
⁵

8306,1

субпозицию, касающуюся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации

79461,47¹

2340,62

5732,5¹

5783,94²

7060,08¹

8686,64

9942,5¹

13693,72^1,
³

9559,22^1,
⁴

9364,47^{1, 5}

8306,1

субпозицию, касающуюся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации

1492,39¹

38,07

13,96

338,51¹

512,59¹

367,53¹

374,01¹

57,65

88,27

46,32¹

субпозицию, касающуюся зданий Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции:

здания Федеральной службы судебных приставов

1928,86

294,38

253,73

232,81

353,7¹

274,32

395,22¹

380,73

325,64¹

155,86¹

позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), изложить в следующей редакции:

обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)

3076,46¹

362,63

364,03

523,68¹

523,77¹

523,58

259,6

262,95^1,
³

259,6

2,67¹

субпозицию, касающуюся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации

2817,59¹

104,03

363,81

523,68

523,77

523,58¹

259,6

262,95^1,
³

259,6

2,67¹

г) сноску 1 изложить в следующей редакции:

¹ С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.

д) дополнить сноской 5 следующего содержания:

⁵ Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8151,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.

9. Приложение N 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560)

Объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
	2013 - 2024 годы - всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Всего по Программе	109081,61¹	10000	9454,79¹	9354,28¹	11725,25¹	12999,19¹	12342,68¹	15773,28¹	11701,66^{1, 3}	9569,32^1, ⁴	8306,1	8306,1	8306,1
из них:
Конституционный Суд Российской Федерации	37,07	37,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Российской Федерации	757,76	34,85	64,4	67,86	111,07	116,35	116,35	100,46	146,42	-	-	-	-
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации	4324,4	4324,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	96064,04¹	4267,01	8779,96	8208,37¹	10323,14¹	11753,2	10922¹	14662,17^1, ²	10491,92^{1, 3}	9367,14^1, ⁴	8306,1	8306,1	8306,1
Минэкономразвития России	1,38	1,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минюст России	4650,47	870,76	195,07	693,73¹	751,5¹	710,53¹	773,07¹	491,43¹	462,58¹	46,32¹	-	-	-
ФССП России	3292,43	464,53	415,37	384,32	539,55¹	419,11¹	531,26¹	519,22¹	600,74¹	155,86¹	-	-	-
Государственные капитальные вложения - всего	89719,09¹	6544,68	6610,93¹	6955,23¹	8563,78¹	9916,58¹	11006,92¹	14414¹	9973,13	9566,65¹	8306,1	8306,1	8306,1
из них:
Верховный Суд Российской Федерации	84,31	13,01	11,84	12,27	15,41	15,89	15,89	-	-	-	-	-	-
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации	3520,6	3520,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	82702,7	2678,62	6331,4	6371,64¹	7682,08¹	9258,84¹	10221,8¹	13975,62^1, ²	9559,22^{1, 3}	9364,47^{1, 4}	8306,1	8306,1	8306,1
Минюст России	1492,39	38,07	13,96	338,51¹	512,59¹	367,53¹	374,01¹	57,65¹	88,27	46,32¹	-	-	-
ФССП России	1928,86	294,38	253,73	232,81	353,7¹	274,32¹	395,22¹	380,73¹	325,64¹	155,86¹	-	-	-
Прочие нужды - всего	19362,52¹	3455,32	2843,87	2399,05	3161,48¹	3082,61	1335,76	1359,28¹	1728,53	2,67¹	-	-	-
из них:
Конституционный Суд Российской Федерации	37,07	37,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Российской Федерации	1259,13	21,84	52,56	55,59	95,66	100,46	100,46	100,46	146,42	-	-	-	-
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации	803,8	803,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	13325,17	1588,39	2448,56	1836,73	2641,06¹	2494,36	700,2	686,55^1, ²	932,7	2,67¹	-	-	-
Минэкономразвития России	1,38	1,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минюст России	4202,01	832,69	181,11	355,22	238,91	343	399,06	433,78	374,31	-	-	-	-
ФССП России	1363,57	170,15	161,64	151,51	185,85	144,79	136,04	138,49	275,1	-	-	-	-

------------------------------

¹ С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей.

² Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.

³ Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

дом правосудия с административными помещениями. Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.

⁴ Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области -2600 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 8151,9 тыс. рублей;

------------------------------

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)