Определение Верховного Суда РФ от 9 октября 2023 г. N 305-ЭС23-18567 по делу N А40-169086/2022 Об отказе в передаче жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

Определение Верховного Суда РФ от 9 октября 2023 г. N 305-ЭС23-18567 по делу N А40-169086/2022

Судья Верховного Суда Российской Федерации Иваненко Ю.Г., изучив кассационную жалобу акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2022, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2023 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.06.2023 по делу N А40-169086/2022,

установил:

доводы кассационной жалобы, в том числе со ссылкой на судебную практику, не подтверждают наличие оснований, предусмотренных статьями 291 ⁶, 291 ¹¹ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.

Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что вина подрядчика в срыве сроков выполнения работ отсутствует, односторонний отказ заказчика от контракта по мотивам нарушения срока выполнения работ и неисполнение запросов о предоставлении сведений о ходе выполнения работ является неправомерным, а контракт - действующим.

Доводы жалобы о праве заказчика на немотивированный отказ от контракта, а также наличии в связи с этим оснований для возврата неотработанного аванса, как иные доводы выводы судов не опровергают.

Руководствуясь статьями 291 ⁶, 291 ⁸ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации

определил:

отказать акционерному обществу "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда Российской Федерации

Ю.Г. Иваненко