Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 октября 2018 г. N Ф07-11383/18 по делу N А56-69343/2017

05 октября 2018 г.

Дело N А56-69343/2017

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Корабухиной Л.И., судей Александровой Е.Н., Васильевой Е.С.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Чистая Энергия" Абрамовой М.А. (доверенность от 28.09.2018 N 4), от общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Транслайн" генерального директора Иванова А.А. (решение от 27.10.2016), Полончук Н.А. (доверенность от 01.10.2018 без номера), Эрмель Э.В. (доверенность от 15.06.2018 без номера),

рассмотрев 03.10.2018 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Чистая Энергия" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.03.2018 (судья Кузнецов М.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2018 (судьи Кашина Т.А., Аносова Н.В., Полубехина Н.С.) по делу N А56-69343/2017,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Транслайн, место нахождения: 195027, Санкт-Петербург, Якорная ул., д. 14, корп. 3, лит. Д, ОГРН 1167847418639, ИНН 7806254444 (далее - Фирма), обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью "Чистая Энергия", место нахождения: 620902, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 12, пом. 75, ОГРН 1156670003335, ИНН 6670313169 (далее - Общество), с исковым заявлением о расторжении договора купли-продажи от 01.02.2016 N 01022016-ОПТ (далее - договор), взыскании денежных средств оплаченных по договору в размере 12 100 000 руб., 4 765 500 руб. пеней, 11 828 379 руб. 11 коп. убытков, 960 588 руб. 19 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Стройметаллоконструкций" (далее - ООО "ТД "Стройметаллоконструкций", третье лицо).

Решением суда первой инстанции от 22.03.2018 требования Фирмы удовлетворены частично: заключенный сторонами договор расторгнут. С ответчика в пользу истца взыскано 12 100 000 руб. задолженности, 4 765 500 руб. пеней, 11 828 379 руб. убытков, 171 724 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Постановлением апелляционного суда от 29.06.2018 решение суда первой инстанции от 22.03.2018 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе Общество, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, а также на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение от 22.03.2018 и постановление от 29.06.2018 в части удовлетворения требований истца и принять в указанной части новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

По мнению подателя жалобы, суды пришли к необоснованному выводу о том, что выявленные в оборудовании недостатки являются существенными, в связи с чем Фирма могла в порядке пункта 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) отказаться от исполнения спорного договора. Общество считает, что указанная норма права в настоящем деле не применима, поскольку истец, заключив 01.09.2015 с ответчиком дополнительное соглашение N 2 к договору, уже избрал способ защиты нарушенного права в виде уменьшения покупной цены приобретенного оборудования в соответствии с пунктом 1 статьи 475 ГК РФ. Кроме того, Общество полагает, что судами не дана правовая оценка доводам ответчика о том, что возникновение недостатков оборудования могло являться следствием действий самого истца, самостоятельно устранявшего недостатки. Также Общество считает, что у истца не имелось оснований для начисления неустойки за нарушение срока ввода оборудования в эксплуатацию, а период начисления пени за просрочку поставки оборудования определен Фирмой неверно. Поскольку, по мнению ответчика, у истца отсутствовали правовые основания для расторжения договора, суды неправомерно взыскали с ответчика убытки, размер которых не подтвержден надлежащими доказательствами.

В отзыве на кассационную жалобу Фирма просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения, считая приведенные в ней доводы несостоятельными.

В судебном заседании представитель Общества поддержал доводы кассационной жалобы, а представители Фирмы - возражения на них.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте слушания дела, своих представителей в судебное заседание не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Как следует из материалов дела и установлено судами, между Фирмой (покупатель) и Обществом (продавец) 01.02.2016 заключен договор купли-продажи оборудования, наименование, количество, комплектность, характеристики и цена которого указываются в Спецификации и Техническом задании, подписываемых к настоящему договору, являющихся неотъемлемой частью договора, с выполнением шефмонтажа с пусконаладочными работами и ввода оборудования в эксплуатацию на территории покупателя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора поставка оборудования подлежала осуществлению на условиях самовывоза с завода-изготовителя г. Каменск-Уральский, Свердловской обл. и с отгрузкой оборудования в транспортабельном модульном варианте.

Стоимость оборудования определена в договоре в сумме 16 000 000 руб. (с учетом 18% НДС) и включала в себя стоимость работ по упаковке, погрузке, шефмонтажу, пусконаладке оборудования и прочих услуг, указанных в договоре.

Согласно пункту 5.1.1 договора продавец обязался передать покупателю оборудование надлежащего качества и в надлежащей упаковке в полном соответствии со Спецификацией к договору и в сроки, указанные в договоре и приложениях к нему, а также ввести оборудование в эксплуатацию.

В силу пункта 6.2 договора шефмонтаж полностью поставленного оборудования, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию подлежали осуществлению представителем продавца в течение 30 календарных дней с момента его прибытия на место монтажа после уведомления покупателем о дате готовности оборудования к монтажу, а именно: подготовки фундамента и выполнения требований к шефмонтажу в соответствии с Техническим заданием.

Во исполнение обязанности по оплате оборудования Фирма перечислила продавцу 12 100 000 руб. по платежным поручениям от 05.02.2016 N 96 на сумму 4 000 000 руб., от 21.03.2016 N 209 на сумму 5 600 000 руб., от 06.07.2016 N 571 на сумму 400 000 руб., от 20.07.2016 N 619 на сумму 300 000 руб., от 03.08.2016 N 681 на сумму 300 000 руб., от 12.08.2016 N 726 на сумму 1 400 000 руб., от 25.08.2016 N 782 на сумму 100 000 руб.

В связи с наличием в поставленном оборудовании дефектов, брака и неисправностей стороны 01.09.2016 заключили к договору дополнительное соглашение N 2, которым согласовали устранение силами покупателя неисправностей, включая закупку необходимого дополнительного оборудования, материалов, запасных частей и инструмента, а также выполнение прочих работ по ремонту и модификации оборудования, рекомендованных продавцом.

В этой связи стороны уменьшили стоимость оборудования до 12 100 000 руб., уже уплаченных покупателем во исполнение договора.

Передачу оборудования Фирме стороны оформили товарной накладной по форме ТОРГ-12 от 01.11.2016 N 8.

Поскольку исправление недостатков оборудования рекомендованными продавцом способами и средствами не привели к приведению оборудования в рабочее состояние, что подтверждалось результатами семи тестовых испытаний под руководством представителя продавца, покупатель, указывая на производственный и неустранимый характер выявленных дефектов и считая продажу ответчиком некачественного товара существенным нарушением условий договора, претензией от 21.06.2017 N 57 предложил продавцу на основании статей 450 и 475 ГК РФ расторгнуть договор, возвратить уплаченную за оборудование денежную сумму, уплатить неустойку и проценты и возместить понесенные покупателем убытки.

Оставление указанных требований Обществом без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Суды первой и апелляционной инстанций признав заявленные истцом требования о расторжении договора, взыскании с ответчика стоимости товара, пеней и убытков законными и обоснованными как по праву, так и по размеру, удовлетворили иск в данной части и отказали истцу в части требования о взыскании с Общества процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, проверив правильность применения судебными инстанциями норм материального и процессуального права, считает обжалуемые судебные акты не подлежащими отмене по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда, в том числе при существенном нарушении договора другой стороной или в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Как предусмотрено статьей 469 ГК РФ, продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

Оценив представленные в деле доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суды пришли к выводу о том, что Общество не исполнило принятых на себя обязательств по договору, передав Фирме оборудование ненадлежащего качества и не произвело ввод оборудования в эксплуатацию, как это предусматривалось разделом 6 договора, а также не передало документацию в соответствии с пунктом 6.6 договора.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара, обнаружении неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

Суды обоснованно не приняли во внимание ссылку ответчика на то, что данная норма права не применима к обстоятельствам рассматриваемого спора, поскольку стороны в дополнительном соглашении от 01.09.2016 N 2 к договору уже уменьшили покупную цену товара вследствие обнаруженных в нем дефектов.

Из материалов дела судами установлено, что после заключения данного соглашения, которым предусматривалось исправление дефектов покупателем рекомендованным продавцом способом и под его контролем, недостатки оборудования так и не были устранены не по вине покупателя.

Имеющимися в материалах дела актами осмотра узлов оборудования, составленными с участием представителя Общества, представителя завода изготовителя - ООО "ТД Стройметаллоконструкций" и представителя Департамента экспертизы и сертификации торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга, а также представленным истцом в материалы дела заключением специалиста общества с ограниченной ответственностью "Омега" от 29.06.2017 N 28/06/2709/Э подтверждено, что в поставленном Обществом оборудовании имеются как неустранимые, так и проявляющиеся неоднократно, скрытые недостатки.

Из приведенных доказательств следует, что оборудование имеет такие дефекты как негерметичность загружающего устройства; негерметичность дверки выгрузки металлокорда; негерметичность передней крышки реактора, что делает эксплуатацию приобретенного оборудования опасным и не соответствующим требованиям пожарной безопасности. Возникновение вышеперечисленных дефектов связано с изготовлением оборудования заводом-производителем, указанные дефекты не могут быть устранены в условиях покупателя.

Эксплуатация оборудования с нарушением герметичности реактора и реализации процесса пиролиза для переработки автомобильных шин, то есть для целей приобретения оборудования покупателем, невозможна.

Общество, ссылаясь на то, что представленные истцом доказательства наличия в оборудовании неустранимых недостатках носят односторонний характер, документов, опровергающих доводы Фирмы, в суд не представило, о необходимости проведения по делу судебной экспертизы на предмет определения недостатков оборудования и причин их возникновения суду не заявило, о назначении такой экспертизы не ходатайствовало.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ, определяющей принцип состязательности судопроизводства в арбитражном суде, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Суды, исследовав материалы дела по правилам статьи 71 АПК РФ, обоснованно признали, что ответчик не только не доказал передачу покупателю товара надлежащего качества, но не исполнил и иные договорные обязательства, связанные с вводом оборудования в эксплуатацию и передачей предусмотренной пунктом 6.6. договора документации на оборудование (сертификата соответствия товара требованиям Технического регламента, заверенного сертификационным органом; электромонтажной схемы оборудования; паспорта; технологического регламента; инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию).

Основываясь на приведенных обстоятельствах, суды пришли к правильному выводу о том, что Фирма вследствие наличия в приобретенном оборудовании существенных и неустранимых недостатков правомерно заявило Обществу о расторжении договора и потребовала возврата уплаченной за товар денежной суммы.

В соответствии с пунктом 7.3 договора в случае не передачи оборудования полностью или частично в срок, предусмотренный пунктом 2.2 договора, продавец уплачивает покупателю пени в размере 0,1% от оплаченной покупателем суммы за каждый день просрочки, на дату предъявления требования об их уплате.

Согласно пункту 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В договоре (пункт 3.3) стороны определили, что право собственности на оборудование переходит к покупателю с момента подписания покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 и акта приема-передачи оборудования. С указанного момента продавец считается выполнившим свои обязанности по передаче покупателю оборудования.

Из материалов дела судами установлено, что накладная N 8 по форме ТОРГ-12 подписана сторонами договора 01.11.2016.

Следовательно, истец обоснованно предъявил ответчику требование об уплате неустойки по пункту 7.3 договора за период с 21.07.2016 по 01.11.2016 (103 дня), исчислив ее в сумме 1 208 100 руб.

Пунктом 7.4 договора стороны предусмотрели, что в случае нарушения сроков исполнения обязательств по вводу оборудования в эксплуатацию, при условии выполнения обязательств покупателя по обеспечению работ продавца по вводу оборудования в эксплуатацию согласно условиям договора, продавец уплачивает покупателю пени в размере 0,1% от оплаченной покупателем суммы за каждый день просрочки, на дату предъявления требования об их уплате.

На основании данного пункта договора истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 3 557 400 руб. пеней за нарушение сроков ввода оборудования в эксплуатацию по состоянию на 21.06.2017.

Поскольку соответствующее обязательство, исполнение которого в силу статьи 329 ГК РФ обеспечивалось неустойкой, ответчиком в период действия договора не выполнено, суды, основываясь на положениях статьи 330 ГК РФ, обоснованно признали требование истца об уплате неустойки по пункту 7.4 договора подлежащим удовлетворению

Расчеты неустойки проверены судами, признаны правильными и соответствующими условиям договора.

Статьей 393 ГК РФ предусмотрено, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, которые определяются в соответствии со статьей 15 ГК РФ.

В силу статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Согласно пункту 7.1 договора сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, если они подтверждены документально, за исключением косвенных убытков, например недополученная прибыль, обязательства перед третьими лицами и прочее.

В обоснование заявленных требований в части убытков Фирма указала на то, что в соответствии с дополнительным соглашением N 2 к договору оплатила работы по устранению недостатков оборудования в сумме 3 261 084 руб. 78 коп., а также материалы для их устранения на сумму 1 234 887 руб. 26 коп., произвела оплату транспортных и погрузочно-разгрузочных работ, выполненных в соответствии с пунктом 2.1 договора на сумму 598 235 руб. 81 коп.; оплату материалов и оборудования, приобретенных для монтажа оборудования согласно пункту 6 договора, приложению N 1 (Спецификации) и Техническому заданию (приложение N 3) к договору на сумму 2 496 003 руб. 45 коп.; оплатила аренду производственного ангара для размещения оборудования с августа 2016 года по апрель 2017 года в сумме 2 250 000 руб.; произвела оплату проезда и проживания специалиста поставщика в соответствии с пунктами 6.7 и 6.8 договора на сумму 76 450 руб., оплату работ по монтажу оборудования согласно пункту 6 договора и Технического задания (приложение N 3) на сумму 1 911 717 руб. 82 коп.

Общий размер понесенных покупателем убытков составил 11 828 379 руб. 11 коп., что подтверждается представленными в материалы дела документами.

Помимо документально подтвержденного размера убытков истцом доказаны и иные основания для удовлетворения соответствующего требования: нарушение продавцом обязательств по договору, связанных с продажей качественного товара; причинной связи между понесенными убытками и ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору, вины ответчика.

Ссылка Общества на то, что недостатки оборудования могли явиться следствием действий самого покупателя либо лиц, привлеченных к устранению недостатков, не нашла своего документального подтверждения в материалах дела.

В этой связи суды обоснованно не усмотрели правовых оснований для отказа истцу в удовлетворении требований о взыскании убытков.

Поскольку исследование доказательственной стороны спора относится к компетенции судов первой и апелляционной инстанций, а доводы кассационной жалобы ответчика выводов судов не опровергают и не свидетельствуют о нарушении ими норм материального права и сводятся по сути к исследованию доказательств и установлению иных фактических обстоятельств, оснований для отмены обжалуемых судебных актов в кассационном порядке не имеется.

Так как дело рассмотрено судами полно и всесторонне, нарушений норм материального и процессуального права, которые могли бы послужить основанием для отмены обжалуемых решения и постановления судами не допущено, суд кассационной инстанции считает кассационную жалобу Общества не подлежащей удовлетворению

Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 286, пунктом 1 части 1 статьи 287 и статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.03.2018 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2018 по делу N А56-69343/2017 оставить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Чистая Энергия" - без удовлетворения.

Председательствующий

Л.И. Корабухина

Судьи

Л.И. Корабухина Е.Н. Александрова Е.С. Васильева