|
04 октября 2019 г.
|
Дело N А56-74942/2018
|
Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Васильевой Н.В., судей Малышевой Н.Н., Филиппова А.Е.,
при участии от Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Петербургский метрополитен" представителя Моториной Н.В. (доверенность от 10.07.2018 N 653),
рассмотрев 30.09.2019 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Петербургский метрополитен" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.02.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2019 по делу N А56-74942/2018,
установил:
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Петербургский метрополитен", адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 28, ОГРН 1027810223407, ИНН 7830000970 (далее - Предприятие), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Альтера", адрес: 194355, Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 9, офис 161, ОГРН 1077847277001, ИНН 7804360574 (далее - Общество), об обязании исполнить обязательства в части передачи результата работы по договору от 02.09.2016 N 20000000000000063981 (далее - Договор) в соответствии с пунктами 5.1, 5.4, 5.11 Договора, передачи исполнительной документации, акта, подтверждающего проведение испытаний и получение положительного заключения, акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 на сумму 19 270 009,89 руб. в объеме, предусмотренном Договором, в течение месяца со дня вступления в силу решения суда (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее - АПК РФ).
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.02.2019, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2019, в удовлетворении искового заявления отказано.
В кассационной жалобе Предприятие ссылается на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, в связи с чем просит изменить решение от 13.02.2019, из его мотивировочной части исключить вывод "Однако, ответчиком в материалы дела представлены доказательства направления исполнительной документации истцу. Также ответчик, ссылался на необоснованность требований истца в связи с фактической приемкой выполненных по договору работ и использованием результата этих работ. В подтверждение факта приемки ссылался на подписанный акт приемки выполненных работ N 204909"; отменить постановление от 30.05.2019.
Как указывает податель жалобы, суды сделали выводы без исследования оригиналов документов, ответчиком не проводились испытания результата работ, истец был лишен возможности представить свои возражения в судах первой и апелляционной инстанций.
В отзыве на кассационную жалобу Общество просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, считая их законными и обоснованными, доводы кассационной жалобы - несостоятельными.
В судебном заседании представитель Предприятия поддержал доводы, приведенные в жалобе.
Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.
Как следует из материалов дела и установлено судами, между Предприятием (заказчик) и Обществом (подрядчик) был заключен Договор на выполнение работ по оснащению автоматической пожарной сигнализацией (далее - АПС) зданий санатория "Балтийский берег", расположенных по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Курортная ул., д. 1, в соответствии с техническим заданием (приложение N 1 к Договору), локальными сметами N 2094/14-86-ПС-Ж (бассейн; демонтаж); 2094/14-86-ПС-Ж (бассейн; монтаж), 2094/14-86-ПС-Ж (бассейн; пусконаладочные работы (далее - ПНР), 2094/14-86-ПС-Е (насосная; демонтаж), 2094/14-86-ПС-Е (насосная; монтаж), 2094/14-86-ПС-Е (насосная; ПНР), 2094/14-86-ПС/1-1 (подвал и 1-2-й этажи главного корпуса, монтаж), 2094/14-86-ПС/1-2 (подвал и 1-2-й этажи главного корпуса; ПНР), 2094/14-86-ПС/1-3 (подвал и 1-2-й этажи главного корпуса; ПНР), (приложения N 4-12 к Договору).
В силу пунктов 3.3 Договора выполнение работ производится без выделения платежных этапов и авансирования.
Согласно пунктам 2.1, 2.2 Договора и пункту 1.7 технического задания сроки начала и окончания работ - с 05.09.2016 по 22.02.2017.
Стоимость работ по Договору составила 19 270 009,89 руб. (пункт 3.1).
В силу пункта 3.3.1 Договора оплата фактически выполненных работ производится заказчиком не позднее чем через 30 календарных дней с даты подписания акта и справки.
В пунктах 5.1 и 5.10 Договора установлено, что по окончании выполнения работ подрядчик представляет заказчику в 2 экземплярах акт о приемке формы КС-2 и справку о стоимости и затрат формы КС-3, а также счет, счет-фактуру, технические акты, подтверждающие приемку "скрытых работ" и демонтажных работ (при необходимости), и иные документы.
Разделом 5 технического задания установлено, что по окончании работ заказчику передается исполнительная документация: рабочий проект со штампом "Исполнено" и подписью ответственного лица, исполнительная документация, проект производства работ со штампом "Исполнено" и подписью ответственного лица), наряды на производство работ, акты-допуски, номерные указания (при наличии) согласно инструкции о порядке производства работ сторонними организациями на территории метрополитена), приказы по метрополитену на производство работ на объекте, включая изменения, журналы производства работ, ведомости смонтированного оборудования, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией на электронном носителе (при их наличии), наряды (всех видов, например, огневые работы, работы в электроустановках), копии приказов на ТН по СИТ и приказы на ТН причастных служб; сертификаты на материалы, документацию в составе требований РД 78.145-93 согласно перечням по приложениям N 1-3, приказы (копии) подрядчика о назначении ответственных лиц, приказы по составу бригады, переписка подрядчика с производителями материалов и оборудования (при ее наличии).
Пунктом 5.2 Договора предусмотрено, что заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта приёмки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат обязан подписать их и один экземпляр возвратить подрядчику либо направить мотивированный отказ от подписания.
В соответствии с пунктами 5.4 Договора и 4.4 технического задания приемка выполненной работы осуществляется комиссией в составе представителей заказчика и подрядчика после письменного уведомления заказчика об окончании работ путем оформления совместного акта сдачи-приемки, проверки работы оборудования согласно РД 78.145-93 "Системы и комплексы пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"; в акте сдачи-приемки выполненных работ отражается решение комиссии (положительное или отрицательное). При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются не выполненными в полном объеме в установленные сроки.
Письмом от 06.04.2017 N 228, направленным 12.04.2017 посредством Почты России, Общество сообщило Предприятию, что замечания комиссии к предъявленным по актам формы КС-2 работам устранены, за исключением тех участков, где работы приостановлены заказчиком на основании протокола от 16.02.2017, требовало осуществить приемку и оплату выполненной 2-й части работ.
Письмом от 24.04.2017 Предприятие отказалось от подписания актов, ссыл
