Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11 августа 2021 г. N Ф07-8264/21 по делу N А26-5207/2020

11 августа 2021 г.

Дело N А26-5207/2020

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Нефедовой О.Ю., судей Дмитриева В.В. и Константинова П.Ю.,

при участии от федерального казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства" Мюллера А.В. (доверенность от 30.12.2020), от общества с ограниченной ответственностью "ПСК Строитель" (доверенность от), общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговое управление" (доверенность от),

рассмотрев 11.08.2021 в открытом судебном заседании кассационную жалобу федерального казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства" на решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.12.2020 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2021 по делу N А26-5207/2020,

УСТАНОВИЛ:

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", адрес: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Антикайнена, дом 1А, ОГРН 1021000531199, ИНН 1001117010 (далее - Учреждение), обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПСК Строитель", адрес: 185506, Республика Карелия, Прионежский район, поселок Новая Вилга, Нововилговское шоссе, дом 2, ОГРН 1021001118291, ИНН 1020001533 (далее - Общество), о взыскании 100 000 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение государственного контракта от 15.05.2018 N 120 (далее - Контракт N 120).

Определением суда первой инстанции от 26.06.2020 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением от 18.08.2020 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговое управление", адрес: 196084, Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 12-14, литера А, помещение 3-Н, N 15, ОГРН 1177847372746, ИНН 7810714581 (далее - Управление).

Решением суда первой инстанции от 16.12.2020, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 15.03.2021, в иске отказано.

В кассационной жалобе Учреждение, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и представленным в дело доказательствам, а также на неправильное применение норм материального и процессуального права, просит отменить вынесенные судебные акты и принять новый - об удовлетворении иска.

Податель жалобы указывает, что спорное нарушение, за которое он взыскивает штраф, заключается не в неисполнении Обществом выданного предписания, а в самом факте несоблюдения им требований Контракта N 120.

Отзыв на кассационную жалобу не представлен.

В судебном заседании представитель Учреждения поддержал доводы, приведенные в кассационной жалобе.

Общество о времени и месте судебного разбирательства извещено надлежащим образом, однако своих представителей в судебное заседание не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судами двух инстанций, Учреждение (заказчик) и Общество (подрядчик) заключили Контракт N 120, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту, в числе прочего, моста через реку Онда на км 731+328 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с королевством Норвегия в Республике Карелия в соответствии с утвержденной распоряжением Федерального дорожного агентства от 22.01.2018 N 125-р проектной документацией, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы.

Согласно пункту 10.7 Контракта N 120 подрядчик обязался до начала работ согласовать с заказчиком и уведомить уполномоченные органы государственного надзора и ГИБДД МВД России о порядке ведения работ на объекте, в том числе, схеме организации дорожного движения и обеспечить их соблюдение. Также подрядчик обязался до начала работ разработать в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 "Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" схему организации движения и ограждению мест производства работ, согласовать ее с заказчиком и проинформировать ГИБДД МВД России.

В соответствии с пунктом 14.6 Контракта N 120 подрядчик несет ответственность, в том числе имущественную, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту N 120, за разработку рабочей документации и реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, нарушение сроков, оговоренных Контрактом N 120.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом N 120, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 100 000 руб. (пункт 14.10 Контракта N 120).

Пунктом 22.10 Контракта N 120 предусмотрено, что любые сообщения, направляемые по Контракту N 120 или в связи с ним, должны оформляться в письменной форме с документальным подтверждением получения адресатом направленного сообщения.

В целях проведения строительного контроля при осуществлении работ по капитальному ремонту по Контракту N 120 Учреждение (заказчик) и Управление (исполнитель) заключили государственный контракт от 28.05.2018 N 150 (далее - Контракт N 150).

Пунктом 7.15 Контракта N 150 предусмотрено, что в случае выявления Управлением несоблюдения подрядчиком (Обществом) проектных решений и технологии производства работ оно имеет право выдавать подрядчику предписание об устранении нарушений. Запись о выявленных нарушениях и отметка об их исполнении делается в журнале производства работ.

Управление 24.12.2019 при осуществлении строительного контроля на объекте выявило факты нарушения подрядчиком правил производства дорожно-строительных работ, в связи с чем выдало предписание от 24.12.2019 N ОДД1-150 со сроком устранения нарушений до 24.12.2019. Указанное предписание направлено заказчику и подрядчику.

Специалистом Управления установлено, что на мосту через реку Онда км 731+328 дорожные знаки установлены в нарушение утвержденной схемы организации дорожного движения, ограждающие устройства на мосту установлены с разрывами, проезжая часть не очищена от снега и грязи. На мосту через реку Онигма км 742+508 дорожные знаки установлены в нарушение утвержденной схемы организации дорожного движения, ограждающие устройства на мосту установлены с разрывами, проезжая часть не очищена от снега и грязи.

В связи с выявленными нарушениями, заказчик направил подрядчику претензии от 16.01.2020 и 17.02.2020 с требованием об уплате 100 000 руб. штрафа.

Общество 28.01.2020 и 02.03.2020 направило Учреждению мотивированные отказы в удовлетворении претензий.

Неурегулирование спора в досудебном порядке послужило основанием для обращения Учреждения в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции в иске отказал.

Апелляционный суд согласился с таким решением.

Кассационная инстанция не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения жалобы.

Контракт N 120 заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суды двух инстанций исследовали представленные в дело доказательства в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ и установили следующее.

Согласно предписанию Управления от 24.12.2019 N ОДД1-150 при производстве работ на мосту через реку Онда км 731+328 подрядчиком установлены дорожные знаки в нарушение утвержденной схемы организации дорожного движения, ограждающие устройства на мосту установлены с разрывами, проезжая часть не очищена от снега и грязи. Аналогичные нарушения выявлены при производстве работ на мосту через реку Онигма км 742+508.

Суды установили, что изложенные в предписании нарушения не свидетельствуют об их выявлении при производстве Обществом работ на мосту через реку Онигма км 742+508.

Каких-либо иных доказательств, подтверждающих фактическое обследование объекта капитального ремонта - моста через реку Онигма км 742+508, и, как следствие, выявление нарушений правил производства дорожно-строительных работ, связанных с нарушением требований нормативных документов, проектной документации, в материалы дела не представлено.

В связи с изложенным суды пришли к выводу о том, что факт нарушения Обществом правил производства работ в отношении названного объекта Учреждением документально не подтвержден, в связи с чем начисление штрафа по факту нарушений в отношении объекта - моста через реку Онигма км 742+508 - неправомерно.

Кроме того, суды установили, что при осмотре объекта капитального ремонта - моста через реку Онда на км 731+328 и выявлении зафиксированных в предписании нарушений представитель Общества не присутствовал; на объекте выполнения работ предписание ему не было вручено.

При рассмотрении настоящего дела Общество утверждало, что не получало предписание от 24.12.2019 N ОДД1-150 со сроком исполнения в тот же день - 24.12.2019.

Суды установили, что в деле отсутствуют доказательства направления Обществу посредством электронного документооборота (в соответствии с положениями раздела 25 Контракта N 120) предписания от 24.12.2019 N ОДД1-150.

Также суды указали на то, что в нарушение положений пункта 7.15 Контракта N 150 в журнале производства работ на дату 24.12.2019 отсутствуют записи Учреждения или Управления о выявленных нарушениях на объекте капитального ремонта - моста через реку Онда на км 731+328.

Фотофиксация в процессе осмотра не велась.

Учреждение не представило доказательств, подтверждающих факт направления предписания от 24.12.2019 N ОДД1-150 по адресу электронной почты подрядчика - psk.stroitel@onego.ru либо вручение предписания представителю подрядчика непосредственно на объекте производства работ.

В связи с отсутствием доказательств факта вменяемых Обществу нарушений, перечисленных в предписании от 24.12.2019 N ОДД1-150, суды обоснованно и законно отказали в иске.

Доводы жалобы подлежат отклонению, поскольку истцом не доказан сам факт нарушения Обществом условий Контракта N 120.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Переоценка доказательств в полномочия суда кассационной инстанции не входит (статьи 286 и 287 АПК РФ, пункт 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции").

Согласно статье 286 АПК РФ кассационный суд при рассмотрении дела проверяет законность принятых судебных актов, устанавливая правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов арбитражных судов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в нем доказательствам.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам. Суды правильно применили нормы материального и процессуального права. В связи с этим кассационная инстанция не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.12.2020 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2021 по делу N А26-5207/2020 оставить без изменения, а кассационную жалобу федерального казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства" - без удовлетворения.

Председательствующий

О.Ю. Нефедова

Судьи

О.Ю. Нефедова В.В. Дмитриев П.Ю. Константинов