Определение Арбитражного суда Московского округа от 16 января 2015 г. N Ф05-15649/14 по делу N А41-18416/2014

г. Москва

16 января 2015 г.

Дело N А41-18416/14

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Федосеевой Т.В.,

судей Ворониной Е.Ю., Новосёлова А.Л.,

при участии в заседании:

от истца - Рыков В.В. по доверенности N МИ-25 от 30.12.2014,

от ответчика - извещен, не явился

от третьего лица - извещено, не явилось,

рассмотрев 16 января 2015 г. в судебном заседании кассационную

жалобу ОАО "Авиаремонт"

на решение от 17 июня 2014 года

Арбитражного суда Московской области

принятое судьей Худгарян М.А.,

на постановление от25 сентября 2014 года

Десятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Ивановой Л.Н., Александровым Д.Д., Боровиковой С.В.,

по иску ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" к ОАО "Авиаремонт", при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства обороны Российской Федерации о взыскании задолженности и по встречному иску ОАО "Авиаремонт" к ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" о взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ОАО "Авиаремонт" о взыскании задолженности в размере 11 622 697 руб. 20 коп. по контракту N 228/ПРО/С-2011 от 15 сентября 2011 года.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Минобороны РФ.

Определением Арбитражного суда Московской области от 21 мая 2014 года к совместному производству с указанным иском принят встречный иск ОАО "Авиаремонт" к ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" о взыскании неустойки в размере 22 530 587 руб. 81 коп. за нарушение срока выполнения работ по контракту N 228/ПРО/С-2011 от 15 сентября 2011 года.

Решением Арбитражного суда Московской области от 17 июня 2014 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда иск ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" удовлетворен в полном объеме. Встречный иск оставлен без удовлетворения

Не согласившись с принятыми судебными актами, ОАО "Авиаремонт" подало кассационную жалобу, в которой ставится вопрос об их отмене и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 03 декабря 2014 года кассационная жалоба ОАО "Авиаремонт" принята к производству. Поскольку кассационная жалоба подана посредством электронной связи, на основании абзаца 2 части 3 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ОАО "Авиаремонт" указано на необходимость представления подлинного экземпляра кассационной жалобы, а также приложенных к ней документов. При этом ОАО "Авиаремонт" разъяснено, что непредставление указанных документов является основанием для оставления кассационной жалобы без рассмотрения.

В настоящее судебное заседание ОАО "Авиаремонт" своего представителя не направило, определение суда от 03 декабря 2014 года не исполнило.

Согласно пункту 2 Постановления Пленума от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", если обстоятельство подачи поступившей в суд в электронном виде кассационной жалобы лицом, ее подписавшим, в результате предпринятых судом мер не подтверждается, суд оставляет соответствующее обращение без рассмотрения на основании Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оставление кассационной жалобы без рассмотрения не лишает заявителя права вновь обратиться в арбитражный суд с кассационной жалобой в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления кассационной жалобы без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 148, статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

кассационную жалобу ОАО "Авиаремонт" на решение от 17 июня 2014 года Арбитражного суда Московской области и постановление от 25 сентября 2014 года Десятого арбитражного апелляционного суда по делу N А41-18416/14 - оставить без рассмотрения.

Председательствующий судья

Т.В. Федосеева

Судьи

Е.Ю.Воронина А.Л.Новосёлов