Определение Арбитражного суда Московского округа от 27 июня 2019 г. N Ф05-9915/19 по делу N А40-161960/2018

г. Москва

27 июня 2019 г.

Дело N А40-161960/2018

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Завирюха Л.В.,

судей Малюшина А.А., Хвостовой Н.О.,

при участии в заседании:

от истца: Чухмин В.Н., гендиректор, решение от 29.11.2016, Цатурян Е.А., доверенность от 30.05.2019, Бобинг М.М., доверенность от 17.05.2019, Митин Е.А., доверенность от 15.12.2018

от ответчика: Караван И.А., доверенность от 21.09.2018

рассмотрев 27 июня 2019 года в судебном заседании кассационную жалобу

АО "НПФ "СКАД"

на решение от 28 декабря 2018 года Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьей Щербаковой И.Э,

на постановление от 26 марта 2019 года Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Титовой И.А., Гончаровым В.Я., Фриевым А.Л.,

по иску АО "НПФ "СКАД"

к ООО "АЛЕКС ФИТНЕС"

о взыскании денежных средств и по встречному иску

УСТАНОВИЛ: АО "НПФ "СКАД" обратилось в Арбитражного суда города Москвы с иском к ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" о взыскании задолженности в размере 15 500 000 руб., неустойки в размере 36 225 000 руб. по дополнительному соглашению N 1 от 08.01.2018 к договору генерального подряда от 17.08.2017 N 3, а также долга в размере 35 546 руб. 33 коп., неустойки в размере 179 408 руб. 02 коп. по дополнительном у соглашению N 2 от 23.01.2018 к договору генерального подряда от 17.08.2017 N 3.

Судом первой инстанции принят к совместному рассмотрению с первоначальным иском встречный иск об уменьшении стоимости выполненных АО "НПФ "СКАД" работ по договору генерального подряда от 17.08.2017 N 3 на 18 737 579 руб. 60 коп. в счет снижения стоимости работ по договору генерального подряда от 17.08.2017 N 3 и взыскании денежных средств в размере 18 737 579 руб. 60 коп. в счет снижения стоимости работ по договору генерального подряда от 17.08.2017 N 3., неустойки в размере 650 000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28 декабря 2018 года первоначальный и встречный иски удовлетворены, судом произведен зачет требований в результате которого с ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" в пользу АО "НПФ "СКАД" взыскана неустойка в размере 35 754 408 руб. 02 коп., а с АО "НПФ "СКАД" в пользу ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" взыскана задолженность в размере 3 202 033 руб. 27 коп.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2019 года решение суда оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, АО "НПФ "СКАД" посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой.

В судебном заседании суда кассационной инстанции от АО "НПФ "СКАД" поступило письменное ходатайство об отказе от кассационной жалобы на решение Арбитражного суда города Москвы от 28 декабря 2018 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2019 года по делу N А40-161960/2018.

Отказ заявителя от кассационной жалобы не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Полномочия представителя АО "НПФ "СКАД" на отказ от кассационной жалобы судом проверены.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции, рассмотрев заявление АО "НПФ "СКАД" об отказе от кассационной жалобы, приходит к выводу о его удовлетворении.

Вопрос о возврате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы на момент вынесения настоящего определения судом кассационной инстанции не рассматривается ввиду отсутствия подлинных доказательств ее уплаты.

Заявителю разъясняется, что в соответствии с частью 3 статьи 282 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторное обращение с кассационной жалобой по тем же основаниям в арбитражный суд не допускается.

Руководствуясь статьями 150, 184 - 186, 284 - 291 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Производство по кассационной жалобе АО "НПФ "СКАД" на решение Арбитражного суда города Москвы от 28 декабря 2018 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2019 года по делу N А40-161960/2018 прекратить.

Определение может быть обжаловано в месячный срок в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Л.В. Завирюха

Судьи

А.А. Малюшин Н.О. Хвостова