Определение Восьмого арбитражного апелляционного суда от 4 марта 2013 г. N 08АП-1834/13

город Омск

04 марта 2013 г.

Дело N А70-8794/2012

Судья Восьмого арбитражного апелляционного суда Семёнова Т.П.,

ознакомившись с апелляционной жалобой (регистрационный номер 08АП-1834/2013) открытого акционерного общества "Новая строительная компания" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 27 декабря 2012 года по делу N А70-8794/2012 (судья Куприна Н.А.), принятое по иску Государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление капитального строительства" (ИНН 7202180535, ОГРН 1087232002252) к открытому акционерному обществу "Новая строительная компания" (ИНН 7716003421, ОГРН 1027700005464) о расторжении государственного контракта N 52-П/05 от 11.10.2005, взыскании задолженности в размере 4 930 873 руб. и неустойки за нарушение срока окончания работ в размере 38 687 492 руб.,

установил:

апелляционная жалоба подана с соблюдением требований, предусмотренных статьей 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 184, 185, 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Новая строительная компания" принять, возбудить производство по апелляционной жалобе.

Назначить апелляционную жалобу к рассмотрению в судебном заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда на 26 марта 2013 года на 16 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 42, зал судебных заседаний N 4, председательствующий судья Гладышева Е.В.

2. Государственному казенному учреждению Тюменской области "Управление капитального строительства" необходимо в срок не позднее 22 марта 2013 года представить в канцелярию суда отзыв на апелляционную жалобу и доказательства его направления открытому акционерному обществу "Новая строительная компания".

Судья

Т.П. Семёнова