Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2013 г. N 03АП-2371/12

г. Красноярск

11 апреля 2013 г.

Дело N А33-17956/2011

Резолютивная часть постановления объявлена "8" апреля 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен "11" апреля 2013 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Хасановой И.А.,

судей: Споткай Л.Е., Петровской О.В.,

при ведении протокола судебного заседания Бахтеевой Э.Б.,

при участии: от общества с ограниченной ответственностью "Таймыргаз": Кильби Г.И., представителя по доверенности от 11.12.2012 N 73/2012-др; Ботяновского А.С., представителя по доверенности от 13.12.2012;

от общества с ограниченной ответственностью "Трест НТПС": Зарицкого Д.А., представителя по доверенности от 01.12.2011,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу истца - общества с ограниченной ответственностью "Трест НТПС",

на решение Арбитражного суда Красноярского края от 19 апреля 2012 года по делу N А33-17956/2011, принятое судьей Сазонцевым С.В.

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Трест НТПС" (далее - истец или ООО "ТрестНТПС" ОГРН 1027706002763) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к открытому акционерному обществу "Таймыргаз" (далее - ответчик или ОАО "Таймыргаз" ИНН 8401006029) о признании недействительным одностороннего отказа ОАО "Таймыргаз" от исполнения договора N 12-641/10 на выполнение работ по строительству комплекса объектов Пеляткинского газоконденсатного месторождения от 04 октября 2010 г., выраженного в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения договора от 07.10.2011 N ТГ/6859/04.

Определением от 01.12.2011 принят к производству встречный иск ОАО "Таймыргаз" к ООО "Трест НТПС" об обязании передать:

- неиспользованные давальческие материалы поставки заказчика по накладной на возврат неиспользованных давальческих материалов и оборудование;

- рабочую и исполнительную документацию.

Определением от 05.12.2011 к участию в дело, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, на стороне истца по первоначальному иску привлечены: Морской акционерный банк (ОАО) (г. Москва), Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (ЗАО) (г. Москва); на стороне истца по встречному иску привлечено общество с ограниченной ответственностью "Спецтрубопроводстрой (г. Москва).

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 19 июля 2012 года в удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью "Трест НТПС" отказано.

Встречные исковые требования удовлетворены. Общество с ограниченной ответственностью "Трест НТПС" обязано в месячный срок с момента вступления решения в законную силу передать открытому акционерному обществу "Таймыргаз":

1. Неиспользованные давальческие материалы поставки заказчика по накладной на возврат неиспользованных давальческих материалов, указанных в приложениях N 175, 177 к иску открытого акционерного общества "Таймыргаз", в том числе:

Трубу Ф219х8 в количестве 49,809 тн; Трубу ГОСТ 8732-78 219x8 09Г2С в количестве 31,216 тн, Трубу ТУ 14-3-1128-2000 159x11 09Г2С в количестве 28,750 тн, Трубу ТУ 14-3-1128-2000 159x11 09Г2С в количестве 250,000 тн, Трубу Ф720х8 в количестве 33,600 тн, Трубу ТУ 14-3-1128-2000 159x11 09Г2С в количестве 200,000 тн, Трубу 57x6 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 в количестве 59,206 тн, Трубу ТУ 14-3-1128-2000 159x11 09Г2С в количестве 470,063 тн, Швеллер 24У 09Г2С в количестве 70,560 тн, Траверса Т-10 в количестве 0,216 тн, Траверса Т-11, в количестве 0,290 тн, Траверса Т-13Б в количестве 0,454 тн, Траверса Т-23 в количестве 0,936 тн, Траверса Т-7 в количестве 0,588 тн, Траверса Т-12 в количестве 0,364 тн, траверса Т-13 в количестве 0,708 тн, Траверса Т-13А в количестве 0,754 тн, Траверса Т-13В в количестве 0,327 тн, Траверса Т-16 в количестве 53,100 тн, Траверса Т-16А в количестве 0,363 тн, Прокат листовой горячекатный 10*1500*6000 мм ст 09Г2С в количестве 1,177 тн, Прокат листовой горячекатный 10*1500*6000 мм ст 09Г2С в количестве 0,823 тн, Балку ГОСТ 8239-89 размер 16 Ст.09Г2С-12 в количестве 0,018 тн, Балку ГОСТ 8239-89 размер 16 Ст.09Г2С-12 в количестве 0,280 тн, Балку ГОСТ 8239-89 размер 16 Ст.09Г2С-12 в количестве 0,775 тн, Балку ГОСТ 8239 размер 16 Ст.09Г2С-12 в количестве 0,446 тн, Балку ГОСТ 8239-89 размер 16 Ст.09Г2С-12 в количестве 0,363 тн, Траверса Т-14, в количестве 8,484 тн, Траверса Т-19, в количестве 6,456 тн, Траверса Т-16 в количестве 0,354 тн, Траверса Т-16А в количестве 1,452 тн, Траверса Т-21 в количестве 2,454 тн, Траверса Т-6 в количестве 1,872 тн, Хемпатан Топкоут 55210-12170/20л в количестве 80 л,Трубу 57x6 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 в количестве 120,284 тн, Отводы гнутые П-45гр-4ДУ-159х12 09Г2С в количестве 314 шт, Отводы И-45гр-4ДУ-159x12 09Г2С в количестве 262 шт, Отводы П-45гр-4ДУ-57х8 09Г2С в количестве 570 шт, Швеллер 24У 09Г2С в количестве 10,800 тн, Сталь листовая 6-4 в количестве 0,606 тн, Прокат листовой горячекатаный 8 ст.09Г2С в количестве 6,217 тн, Прокат листовой горячекатный 10*1500*6000 мм ст 09Г2С в количестве 0,342 тн, Швеллер 24У 09Г2С в количестве 4,272 тн, Уголок 50x50x5 ст.09Г2С в количестве 2,303 тн, Круг 10 ст.Зсп в количестве 0,012 тн, Круг 10 в количестве 0,026 тн, Круг 10 ГОСТ 2590-88 ст.09Г2С в количестве 0,030 тн, Прокат листовой горячекатаный 4 ст.09Г2С-12 в количестве 1,803 тн, Круг ф.14 ГОСТ 2590-88 в количестве 0,360 тн, Круг ГОСТ 2590-88, 19281-89, размер 10 в количестве 0,045 тн, Круг ГОСТ 2590-88, 4543-88 размер 10 Ст40Х в количестве 0,088 тн, Круг ГОСТ 2590-88, 4543-88 размер 20 Ст40Х в количестве 0,068 тн, Круг ф.Ю ГОСТ 2590 88 в количестве 0,005 тн, Круг ГОСТ 2590-88, 4543-88 размер 12 Ст40Х в количестве 0,020 тн, Лист г/к низколегированный 6*1500*6000 ГОСТ19281-89 в количестве 0,165 тн, Прокат листовой горячекатаный 10x1500x6000 ст.09Г2С в количестве 0,470 тн, Балку размер 20 ГОСТ 8239-89 в количестве 1,090 тн, Цемент ПЦ 400-ДО-Н ГОСТ 10178-85 ТараУЮОО кг в количестве 54,950 тн, Плита бетонная дорожная 5,Qx2:,Qx0,18 (П5-2), в количестве 300 шт, Портландцемент ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-ДО-Н в количестве 0,740 тн, Пост управления кнопочный взрывозащищенный КУ-92 1 в количестве 5 шт, Диоды КД 105В в количестве 20 шт, Кабель КВБбШв 7x1,5, в количестве 250 м, Кабель КВВГЭ 4x1,0 ГОСТ 1508-78* количестве 15 м.; Полотно ТУ 6-48-020977-1-88 X Пс-Т-5 в количестве 0,430 мЗ, Пленку 1500*100 рукав в количестве 480,7 м2, Кабель греющий SRME 10-2 СТ в количестве 62 м, Проволоку ф.1,8 ГОСТ 3282-74 СТ ЗС в количестве 6,970 кг, Пленку 1500*100 рукав в количестве 1 625 м2, Лист алюминиевый холодщжатанный б-0,8 мм марки АД1 Н, ГОСТ 21631-76 в количестве 0,371 тн, Плиту минераловатную (П125 s=60 мм N 1) в количестве 12,130 мЗ, Плиту минераловатную (П75 s=80 мм N 1) в количестве 4,480 мЗ, Плиту минераловатную в количестве 4,570 мЗ, Полотно ТУ 6-48-020977-1-88 X Пс-Т-5 в количестве 1,950 мЗ, Пленку 1500*100 рукав в количестве 406 м2, Лист алюминиевый холодцркатанный б-0,8 мм марки АД1 Н, ГОСТ 21631-76 в количестве 1,555 тн, Плиту кинераловатную (Щ5 s=60 мм N 1) в количестве 0,843 мЗ, Проволоку ГОСТ 3282-74 СТ 3 С Д 0,8 мм низкоуглеродистую термически обработанную, нормальной точности, в количестве 67 кг,

Пленку полиэтиленовую марки М s=0,2mm в количестве 47,840 кг, Лист алюминиевый холоднокатанный б-0,5 мм марки АД1 Н, ГОСТ 21631-76 в количестве 0,089 тн, Полотно т. 1,4 мм ТУ 6-48-97-93 ПСХ-Т-450 в количестве 1,752 мЗ; Плиту минераловатную (П125 s=60 мм N 1) в количестве 1,512 мЗ, Плиту минераловатную (П75 s=60 мм N 1), в количестве 4,650 мЗ; Кабель греющий SRME 10-2 в количестве 92 м, Краску БТ-1777 в количестве 8,270 л, Лист алюминиевый холоднокатанный б-0,8 мм марки АД1 Н, ГОСТ 21631-76 в количестве 0,242 тн, Полотно ТУ 6-48-020977-1-88 X Пс-Т-5 в количестве 1,100 мЗ, Проволоку ф.1,8 ГОСТ 3282-74 СТ ЗС, в количестве 45 кг, Проволоку ф.1,8 ГОСТ 3282-74 СТ ЗС в количестве 90 кг, Лист алюминиевый холоднокатанный б-0,8 мм марки АД 1 Н, ГОСТ 21631-76 в количестве 0,180 тн, Лист алюминиевый холоднокатанный б-0,8 мм марки АД1 Н, ГОСТ 21631-76 в количестве 0,027 тн, Лист алюминиевый 1.0, в количестве 0,098 тн, Полотно т. 1,4ммТУ 6-48-97-93 ПСХ-Т-450 в количестве 0,980 мЗ, Пленку 1500*100 рукав в количестве 38,250 м2, Полотно ТУ 6-48-020977-1-88 X Пс-Т-5 в количестве 0,126 мЗ, Коробку BJEP 004N в количестве 1 шт, Коробку BJEP 004N в количестве 11 шт, Кронштейны монтажные KSB 002 в количестве 8 шт, Кронштейны монтажные KSB 002 в количестве 7 шт, Комплекты подсоединительные КСА 001 в количестве 9 шт, Наборы RCC 3 в количестве 13 шт, Набор RCC 5 в количестве 1 шт, Комплекты KIE 002С в количестве 5 шт, Комплекты д|сращив RT RST в количестве 5 шт, Клейкие этикетки"Электрообогрев" CL 02в количестве 16 шт, Клейкую ленту тип FT 02 рулон 50 м, в количестве 11 рул., Ленту клейкая из стекловолокна FT 03 в количестве 5 рул., Ленту клейкую AT 03 в количестве 1 рул., Крепежную перфорированную ленту CSM 14 в количестве 41 м, Замки для крепежа TKS-14 в количестве 30 шт, Термостат управляющий САС 050 Ех в количестве 1 шт, Термостат Атмосферный ТАМ 050 Е в количестве 1 шт, Набор монтажного инструмента KIT в количестве 1 шт, Металлорукав РЗ-ЦХ-22 в количестве 3 м, Ящик разв. ЯРВ 9002-16 с клемниками на 630А степень Р54 в количестве 3 шт, Кабель ВБбШв 3*6(ож)-1, в количестве 260 м, Кабель ВБбШв 4*6-1 силовой в количестве 160 м, Кабель ВБбШв 4*6-1 силовой в количестве 80 м, Кабель ГОСТ 16442-80 ВБбШв 5x6-1 силовой в количестве 165 м, Кабель ВБбШв 3x10-1 в количестве 210 м,

Кабель КВБбШв 7*1,5 в количестве 750 м, Кабель КВБбШв 7x1,5 в количестве 540 м, Кабель КВБбШв 7x1,5 в количестве 460 м, Саморегулируемый греющий кабель тип SRL 10-2 СТ в количестве 27 м, Швеллер 14П ст. 09Г2С-12 в количестве 0,314 тн, Угловую сталь ГОСТ 8509-93 разм 63*5 мм, в количестве 0,173 тн.; Швеллер 14П ст. 09Г2С-12, в количестве 0,074 тн.; Угловая сталь ГОСТ 8509-93 разм 63*5 мм, в количестве 0,041 тн.; Угловая сталь ГОСТ 8509-93 разм 63*5 мм, в количестве 0,036 тн.; Швеллер 14П ст. 09Г2С-12, в количестве 0,092 тн.; Прокат листовой горячекатанный 8*1500*6000 мм ст. 09Г2С-12, в количестве 0,24 тн.; Лист г/к 8 мм 09Г2С, в количестве 0,192 тн.; Лист г/к низколегиров. ГОСТ 19281-89 8*1500*6000, в количестве 0,816 тн.; Кабель КГ 3x95+1x50-660, в количестве 495 м.; Ящик силовой ЯБ1-2УЗ (замена ЯБПВУ250А), в количестве 1 шт.; Кабель КГ 3x25+1x10, в количестве 80 м.; Гидролес ГОСТ 9463-88 300 мм, в количестве 16,53 мЗ; Труба стальная D720x8, ТУ14-ЗР сварн.прямошовная, в количестве 268,37 м.; Труба стальная D720x8, ТУ14-ЗР сварн.прямошовная, в количестве 17,63 м.; Труба стальная D720x8, ТУ14-ЗР сварн.прямошовная, в количестве 121,53 м;Швеллер 24У 09Г2С 12, в количестве 0,264 тн.; Труба стальная D720x8, ТУ 14-ЗР сварн.прямошовная, в количестве 66 м.; Краска БТ-1777, в количестве 143,72 л.; Труба стальная D720x8, ТУ 14-ЗР сварн.прямошовная, в количестве 130 м.; Кабель КУГВЭВнг-LS 7x0,5, в количестве 165 м.; Труба стальная катаная ТУ-14-3-1128-2000, D108x6, в количестве 0,089 тн.; Труба стальная катаная ТУ-14-3-1128-2000, D108x6, в количестве 1,564 тн.; Цолоса 4x40x6000 ЗСП-1, в количестве 0,026 тн.; Труба стальная катаная ТУ-14-3-1128-2000, D108x6, в количестве 0,015 тн.; Лист медный 1x710x1420 марка Ml, ГОСТ 49$-+92, в количестве 17,82 кг.; Металлорукав РЗ-Ц-Х-12, в количестве 10 м.; Полоса 4x40 ГОСТ 103-76 ВСтЗкп, в количестве 0,034 тн.; Полоса 4x40x6000 ЗСП-1, в количестве 0,269 тн.; Полоса 4x40, в количестве 0,141 тн.; Грунт ГФ-0119, в количестве 34,24 кг.; Эмаль ПФ-115 белая, в количестве 10,1 кг.; Растворитель Уайт-спирит, в количестве 8,73 кг.; Грунт ГФ-0119, в количестве 19,6 кг.; Эмаль ПФ-115 белая, в количестве 18,24 кг.; Растворитель Уайт-спирит, в количестве 5,7 кг.; БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 16 Б1 (11700), Ст.09Г2С, в количестве 3,612 тн.; БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 16 Б1 (11700), Ст.09Г2С, в количестве 2,46 тн.; БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 16 Б1 (11700), Ст.09Г2С, в количестве 0,889 тн.; БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 16 Б1 Ст.09Г2С-12, в количестве 0,24 тн.; БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 16 Б1 Ст.09Г2С-12, в количестве 0,046 тн.; БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 16 Б1 Ст.09Г2С, в количестве 0,491 тн.; БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 16 Ст.09Г2С-12? в количестве 0,057 тн.; Двутавр стальной горячекатанный 55Б2 09Г2С 12 19281-89, в количестве 5,105 тн.; Двутавр стальной горячекатанный 55Б2 09Г2С 12 19281-89, в количестве 0,822 тн.; Лист г/к 10 мм 09Г2С, в количестве 0,111 тн.; Лист г/к низколегир. разм.10*1500*6000 ГОСТ 19281-89, в количестве 0,083 тн.; Лист г/к низколегированный 16*1500*6000 ГОСТ19281-89, в количестве 0,635 тн.; Лист г/к низколегированный 16*1500*6000 ГОСТ19281-89, в количестве 0,001 тн.; Лист г/к низколегированный 4*1500*6000 ГОСТ19281-89, в количестве 2,808 тн.; Лист г/к низколегированный 8*1500*6000 ГОСТ19281-89, в количестве 0,399 тн.; Лист г/к низколегированный 8*1500*6000 ГОСТ19281-89, в количестве 0,312 тн.; Лист г/к с чечевичн. рифлен, размер 5*1500*6000 мм ГОСТ8568-77, в количестве 0,19 тн.; Лист г/к с чечевичн. рифлен, размер 5*1500*6000 мм ГОСТ8568-77, в количестве 11,59 тн.; Прокат лист.г/к 10x1500x6000мм, в количестве 0,311 тн.; Труба ГОСТ 8732-78JD 159*8 ст 09Г2С, в количестве 0,914 тн.; Труба ГОСТ 8732-78 219x8 09Г2С, в количестве 20,122 тн.; Угловая сталь ГОСТ 8509-93 разм.75*6 мм, в количестве 0,936 тн.; Угловая сталь ГОСТ 8509-93 размер 50*5 мм, в количестве 2,496 тн.;

Уголок 100x100x7 мм, ст. 09Г2С, в количестве 0,31 тн.; Уголок равнополочный стальной 90x90x7 С345, в количестве 0,312 тн.; Хемпадур Мульти-Стренг 45753-50630/20л, в количестве 631,7 л.; Хемпадур Мульти-Стренг 45753-50630/20л, в количестве 140 л.; Хемпатан Топкоут 55210-12170/20л, в количестве 202,6 л.; Хемпатан Топкоут 55210-12170/20л, в количестве 40 л.; Цемент ПЦ 400-ДО-Н ГОСТ 10178-85 Тара/1000 кг, в количестве 6 тн.; Швеллер 14П ст. 09Г2С-12, в количестве 0,624 тн.; Швеллер 24У 09Г2С 12, в количестве 13,728 тн.; Швеллер стальной г/к 18П-Б, в количестве 0,624 тн.; Щебень СТП 0401.14.44-2-2-92, Фракция 20-40 мм, в количестве 1,72 мЗ; Электроды У ОНИ 13/55 4,0 мм, в количестве 250,96 кг.; Кабель КВБбШв 7x1,5, в количестве 160 м.; Кабель МКЭКШВ 2x2x1, в количестве 155 м.; Кабельно-проводниковая продукция КВБбШв 37*1,0, в количестве 335 м.; Прокат листовой горячекатаный 4 ст.09Г2С-12, в количестве 0,023 тн.; Сталь листовая ПВЛ 406, в количестве 0,192 тн.; Угловая сталь ГОСТ 8509-93 размер 50*5 мм, в количестве 0,272 тн.; Уголок 63*63*5 мм ст.09Г2С-12, в количестве 0,018 тн; Уголок 75*75*6 мм ст.09Г2С-12, в количестве 0,032 тн.; Полоса стальная 40*4, в количестве 0,005 тн.; Кабель силовой АВВГ 3x50+1x25, в количестве 30 м.; Кабель АВВГ 3*50+1*25-1, в количестве 80 м; Ящик однолин. ЯБПВУ-1-М, в количестве 16 шт.; Муфта кабельная СТп 10 3*10, в количестве 1 компл.; Медцые кабельные наконечники 120-12-17-МУХЛЗ, в количестве 36 шт.; Алюминиевые кабальные наконечники 95-12-13-АУХЛЗ, в количестве 40 шт.; Алюминиевые кабельные наконечники 50-10-9-АУХЛЗ, в количестве 97 шт.; Алюминиевые кабельные наконечники 35-10-8-АУХЛЗ, в количестве 60 шт.; Болт М 6-6g*35.109 ГОСТ 7798-70, в количестве 0,001 тн.; Гайка М 6-6g*35.109 ГОСТ 5915-70, в количестве 0,001 тн.; Цемент ПЦ 400-ДО-Н ГОСТ 10178-85 Тара/1000 кг, в количестве 10,044 тн.; Проволока ф.1,8 ГОСТ 3282-74 СТ ЗС, в количестве 20 кг.; Щебень СТП 0401.14.44-2-2-92, Фракция 20-40 мм, в количестве 22,36 мЗ; Отвод П 90-57x5 исп.2, ст09Г2С, ГОСТ 17375-2001, в количестве 100 шт.; Кран шаровой КШ.Ф.040.016-02 Ду 40 Ру 16 с КОФ, в количестве 37 шт.; Задвижка 30с41нж Ду50 Ру1,6 с коф., прокладками и крепежом, в количестве 18 шт.;

Труба ГОСТ 10704-91, D57*3.5, ст.10-20, в количестве 4,26 тн.; Труба стальная ГОСТ 10704-91 57*3,5 ст. 10, в количестве 1,432 тн.; Опора скользящая 57-Т13.04 с. 4.903-10 вып.5 Ст.09Г2С, в количестве 112 шт.; Труба ГОСТ 10704-91, D57*3.5, ст.10-20, в количестве 3,535 тн.; Регистры из пяти гладких труб ф108х4 L=1000mm, в количестве 2 шт.; Регистры из пяти гладких труб ф 108x4 L= 1500 мм, в количестве 1 шт.; Регистры из пяти гладких труб ф 108x4 Ь=2500 мм, в количестве 2 шт.; Регистры из пяти гладких труб ф108х4 Ь=3000 мм, в количестве 2 шт.; Регистры из пяти гладких труб ф108х4 L=4000mm, в количестве 2 шт.; Регистры из пяти гладких труб ф108х4 L=4500mm, в количестве 2 шт.; Регистры из пяти гладких труб ф108х4 L=5000mm, в количестве 4 шт.; Регистры из четырех гладких труб ф 108x4 L= 1500 мм, в количестве 1 шт.; Регистры из четырех гладких труб ф108х4 L=2000mm, в количестве 2 шт.; Плита 6К7 тротуарная, в количестве 1582 шт.; Автоматический воздухоотводчик VASSA R 37, в количестве 7 шт.; Муфта К 805УЗ, в количестве 6 щт.; Воздухосборник гориз. с плос.дн. Ру1,2 Ду 219x3,2, в количестве 4 шт.; Затвор дисковый DN50. АС1.509.1323-УК в неразъемном корпусе с эластомерным вкладышем, в количестве 2 компл.; Кран 11б27п1 Ду40 Ру1,6 МПа, шаровой латунный муфт, проходной, для воды и пара, в количестве 11 шт.; Кран 11Б27П Ду20 Ру1,6 Мпа, в количестве 19 шт.; Кран 11Б27п1 Ду25 Ру1,6 МПа, шаровой муфтовый проходной латунный, в количестве 15 шт.; Кран 11б27п1 Ду32Ру1,6, в количестве 2 шт.; Опора ОКР 1.00.000 для крепления регистр.из гладк.труб, в количестве 10 шт.; Опора ОКР 5.00.000, для креплен.регистр., в количестве 5 шт.; Труба 76x3 В-20ГОСТ 10705-80*, в количестве 9 м.; Труба ГОСТ 10704-91 57x2,8, в количестве 0,329 тн.; Трубы гр.В 25.00Х 2.00 НД, в количестве 0,284 тн.; Трубы 20 ГОСТ 10704-91 гр.В 38.00X2.00 НД, в количестве 0,07 тн.; Трубы 20 ГОСТ10704-91 гр.В 45.00X2.00 НД, в количестве 0,035 тн.; Трубы гр.В 32.00Х 2.00 НД, в количестве 0,133 тн.; ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 24У (12000) Ст09Г2С-12, в количестве 0,29 тн.; Швеллер стальной горячекатанный 24 ст.09Г2С ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19281-89, в количестве 0,72 тн.; Швеллер 12П ст.09Г2С-12, в количестве 0,242 тн.; Швеллер 12У ЗСП-5, в количестве 0,018 тн.; Швеллер 16 П, ст. 09Г2С, в количестве 1,042 тн.; Угловая сталь ГОСТ 8509-93 разм.75*6 мм, в количестве 0,43 тн.; Двутавр 24 М ст.09Г2С, в количестве 0,1 тн.; БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 16 Б1, Ст.09Г2С, в количестве 0,07 тн.; Сталь угловая 100*8, в количестве 0,064 тн.; ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 20У Ст.09Г2С-12, в количестве 1,306 тн.; ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 30У (н/д) Ст.09Г2С-12, в количестве 0,105 тн.; Лист ромбический 5*1500*6000 мм ст.Зсп., в количестве 0,209 тн.; Кран 11Б27п1 Ду15 Ру1,6 МПа, шаровой муфтовый проходной латунный, в количестве 20 шт.; Лист г/к низколегированный 6*1500*6000 ГОСТ19281-89, в количестве 0,27 тн.; Лист г/к ГОСТ 19281-89 разм 20*1500*6000, в количестве 0,33 тн.; Лист г/к ГОСТ 19281-89 разм 5*1500*6000, в количестве 0,029 тн.; Лист г/к ГОСТ 16523-89 разм 2,0*1250*2500, в количестве 0,33 тн.; Лист г/к низколегир. разм. 10* 1500*6000 ГОСТ 19281-89, в количестве 0,35 тн.; Грунт ГФ -01 19 ГОСТ 23343-78 Красно-коричневый, в количестве 275,74 кг.; Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6^65-76 черная, в количестве 10,5 кг.; Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 белая, в количестве 14 кг.; Растворитель уайт-спирит ГОСТ 3134-78, в количестве 80 кг.; Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 Светло-серый, в количестве 134,2 кг.; Растворитель уайт-спирит ГОСТ 3134-78, в количестве 85,29 кг.; Кабель КВВГЭ 7x1, в количестве 5 м.; Кабель КВКбШв 4x1,0 контрольный, в количестве 25 м.; Кабель ГОСТ 1508-78 КВВГЭ 4x0,75 контрольный, в количестве 10 м.; Кабель КВВГЭ 5x1, в количестве 5 м.; Кабель ГОСТ 1508-78 КВВГ 4x1,5 контрольный^ в количестве 5 м,; Кабель КВББШв 5x1,0, в количестве 395 м.; Кабель контрольный КВКбШв 7x1, в количестве 275 м.; Кабель КВКбШв 4x1,0 контрольный, в количестве 335 м.; Кабельно-проводниковая продукция КВБбШв 37*1,0, в количестве 290 м.; Кабель МКЭКШВ 2x2x1, в количестве 55 м.; Кабель контрольный КВКбШв 5x1, в количестве 1^0 м.; Кабель МКЭКШВ 4x2x1, в количестве 150 м.; Кабель КВБбШв 19x1,0, в количестве 60 м.; Кабель КВКБШв 10x1,0 контрольный, в количестве 245 м.; Кабель контрольный КВЙбШв 4x1,5, в количестве 100 м.; Кабель КВБбШв 10x1,0, в количестве 90 м.; Лист алюминиевый 1.0, в количестве 0,12 тн.; Лист алюминиевый 1.0, в количестве 0,12 тн.; Полотно ТУ 6-48-020977-1-88 X Пс-Т-5, в количестве 0,4 мЗ; Сталь арматурная 10 мм АЗст.35ГС, в количестве 0,040 тн. при этом возврат Трубы ТУ 14-3-1128-2000 159x11 09Г2С в количестве 475,363 т. осуществить в виде переработанной продукции - "двутрубки";

2. Неиспользованное оборудование поставки заказчика по накладной на возврат неиспользованных давальческих материалов: Газоанализатор IR2100-300-101-111 (инв. N : 04151) в количестве 2 шт, Газотурбинный двигатель OP16/2AG к электростанции OPRA DTG-1.8/2GL (инв.N : р4382), в количестве 2 шт.; Генератор и комплектующие к электростанции (Основное оборудование) (инв. N : 04364) в количестве 2 щт, Детектор углеводородных газов с соединительной коробкой 31421-4 (инв.N : 02496) в количестве 3 шт, Диоды КД 105В (инв. N : 04794) в количестве 4 шт, Манометры МП4-У 160.бкгс/см2-1.5 (инв. N : 01942), в количестве 4 шт, Пост управления кнопочный взрывозащищенный КУ-92 lExd II ВТ5 У2 ТУ 16.536.201-75 (инв. N 04793) в количестве 5 шт, Термометр (ТКП-100 ЭК-М1)(длина капиляра 4-м длина погружения 315 мм (0*...+100*С) кл.т.1) (инв. N 04792) в количестве 4 шт.;

3. Рабочую и исполнительную документацию со следующими шифрами 2837.Р01.УКПГ.000.000.178Т.О00;2837.Р01.УКПГ.000.000.178 КМ.000;2837.Р01.УКПГ.000.000.180Т.000;2837.28.Р.01.УКПГ.000.000.180.КМ.00 0;2837.28.Р.01.УКПГ.000.000.182.Т.000;2837.28.Р.01.УКПГ.000.000.182.КМ.00 0;2837.25К.Р.01.Шг.К5,ООО.ООО.Л.ООО;2837.28.Р.01.УКПГ.000.000.182.ГП.000; 2837.ПК-УКИГ-ТК4 (инв. N 551899); 2837.Г1К-УКПГ-ТКЗ (инв. N 551893); 2837.ПК-УППГ-ТК2 (инв. N 551887); 2837.ПК-УКПГ-ТК1.3 (инв. N 554932); 2837.Г1К-УКПГ-ТК15 (инв. N 604602); 2837.ПК-УКПГ-ТК 15* (инв. N 604602); 2837.ПК-УКПГ-ТК7 (инв. N 551917); 2837.ПК-УКПГ-АС 15.1 (инв. N 609292); 2837.ПК-УКПГ-АС 15.1* (инв. N 609292); 2837.ПК-УКПГ-АС15.2 (инв. N 609304); 2837.ПК-УКПГ-АС15.3 (инв. N 613987); 2837.ПК-УКПГ-АС16 (инв. N 613999); 2837.ПК-УКПГ-АС16.1 (инв. N 638884); 2837.ПК-УППГ-АС3 (инв. N 551665); 2837.ПК-УППГ-9-Т (инв. N 547310); 2837.Г1К-УППГ-9-АС (инв. N 549383); 2837.ПК-УППГ-25-Т (инв. N 541523); 2837.ПК-УКПГ-25-Т (инв. N 602998); 2837.ПК-УКПГ-АС 13.1 (инв. N 591956); 2837.ПК-УППг-32,33-ЭМ (инв. N 555050); 2837.ПК-УППГ-17-АС (инв. N 544642); 2837.ПК-УКПГ-248-АС (инв. N 601861); 2837.ПК-УК11Г-248-ВК Типовой проект 908Б; 2837.ПК-УППГ-175-АС (инв. N 566312); 2837.ПК-УППГ-175-Т (инв. N 556425); 2837.ПК-УКПГ-187-АС (инв. N 604542); 2837.ПК-УКПГ-187-Т (инв. N 603016); 2837.23.Р.01.УКПГ.00038а.КМ.000 (инв. N 659068); 2837.23.Р.01,УКПГ.000.38а.АС.000 (инв. N 659068); 2837.23.Р.01.УКПГ.ООО.38а.ОФ.ООО (инв. N 659070); 2837-ВЖК-НК (инв. N 589597); 2837.Г1К-ВЖК-5-ОВ (инв. N 613528); 2837.ПК-ВЖК-5-ЭМ (инв. N 607981); 2837.ПК-ВЖК-5-АС (инв. N 616318); 2837-ВЖК-НВК (инв. N 599551); 2837 ПК-ОИС-УКПГ-ОЭ7 (инв. N 586941); 2837 1Ж-ОИС-УКПГ-ЭОК7 (инв. N 593977); 2837 ПК - 1250-7-КМ (инв. N 108677); 2837 ПК-УППГ-70 Типовой проект 704-1-151с Альбом 1, Альбом 5; Типовой проект 704-1-150 с Альбом 9; 2837 ПК-УКПГ-ТС2 (инв. N 596164); 2837.25К.Р.01.Шг.К5.000.000.Л.000 с изм 1.2 (инв. N 713341); Обустройство ПГКМ. УКПГ. Площадка отключающей арматуры (поз.ГП-100). Укрытие входных ниток (поз. ГП-102). Насосная подачи метанола на скважины (поз. ГП-106). Служебно-эксплуатационный ремонтный блок (поз. ГП-41),Рабочую документацию Технический отчет по топографо-геодезическим и инженерно-геологическим работам, 2837.30.Р.01.ИИ.ТХО (инв. N 19021К взамен инв. N 19021 (изм. 1 от 12.2010); 2837.28.Р.01.УКПГ.ООО.000.Т.000 изм. 1 (ипв.N 105520); 2837.28.Р.01.УКП1.000.000.П 1.000 изм. 1 (инв.N 105443); 2837.28.Р.01.УКПГ.ООО.000.ЭС.000 изм. 1 (инв. N 105372); 2837.28.Р.01.УКГП.000.000.АТ.00а изм. 1 (инв. N 105555); 2837.28.Р.01.УКПГ.ООО. 178.ЭМ.000 изм. 1 (инв.N 105373); 2837.28.Р.01.УКИГ.000.178.КМ.000 изм. 1 (инв. N 105477); 2837.28.Р.01.УЮ1Г.000.178.Т.000изм. 1 (инв.N105522); 2837.28Р.01.УКПГ.000.182.Т.ООО изм. 1 (инв. N 105523); 2837.28.Р.01.УКШ.ОООШ.эм.ООО изм. 1 (инв. N 105375); 2837.28.Р.01.УКПГ.ООО. 182.КМ.000 изм. 1 (инв. N 105476); 2837.28.Р.01.УКПГ.ООО. 180.ЭМ.000 изм. 1 (инв. N 105374); 2837.28.Р.01.УКПГ.ООО. 180.КМ.000 изм.Т (инв. N 105478); 2837.28.Р.01.УКПГ.000.180.Т.ООО изм. 1 (инв. N 105521); 2837.ПК-УКПГ-24-ЭМ изм. 1,2 (инв. N 613795); 2837.11К-УППГ-32,33-АТ (инв.N 555173); 2837.ПК-УК11Г-25-АТ (инв. N 599478); 2837.1Ж-УК11Г-25-ЭМ (инв. 616100); 2837.ПК-УППГ-30,31-АТ (инв. N 551571); 2837;ПК-УППГ-30,31-ЭМ (инв.N 555046); 2837.ПК-У11ПГ-34)М изм 1 (инв. N 548148); 2837.11К-УГ11Г-42-АТ (инв. N 556798); 22.2837.ПК-УППГ-22,57-АТ изм 1 (инв. N 55018); 2837.ПК-УППГ-22,57-ЭМ (инв. N 554318); 2837.ПК-УППГ-9-ВК (инв. N 554240); 2837.ПК-УКПГ-24-АС 1 (инв. N 613369); 2837.ПК-УКПГ-24-ЭО (инв. N 613786); 2837.ПК-УКПГ-25-ЭМ (инв. N 616100); 2837.ПК-УКПГ-25-АТ (инв. N 599478); 2837.ПК-УКПГ-39-ЭМ (инв. N 601656); 2837.ПК-УКПГ-43-АТ (инв. N 550313); 2837.ПК-УКПГ-43-АС (инв. N 544652); 2837.ПК-УКПГ-43-ВК (инв. N 548431); 2837.ПК-УКПГ-43-ОВ (инв. N 548911); 2837.ПК-УКПГ-ГП (инв. N 548819); 2837.ПК-УППГ-46.47-ТВХ (инв. N 545084); 2837.ПК-УППГ-70-АС (инв. N 547478); 2837.ПК-УППГ-71-ВК (инв. N 546871); 2837.ПК-УППГ-71.72-ОВ (инв. N 547450); 2837.ПК-УППГ-72-ВК (инв. N 546876); 2837.ПК-УППГ-72-ЭМ (инв. N 547896); 2837.ПК-УППГ-73-АС (инв. N 547488); 2837.ПК-УППГ-74-АС (инв. N 566310); 2837.ПК-УКПГ-83-ОВ (инв. N 602294); 2837.ПК-УКПГ-83-АС (инв. N 562636); 2837.ПК-УКПГ-249-АТ (инв. N 599494); 2837.ПК-УКПГ-249-АТ (инв. N 599494); 2837.ПК-УППГ-32,33,35-ЭМ (инв. N 555050); 2837.ПК-УКПГ-АТ1 (инв. N 602533); 2837.ПК-УКПГ-205-ЭМ (инв. N 595378); 2837.ПК-УППГ-72-ЭМ 9инв. N 547896); 2837.ПК-УППГ-32,33,35-ЭМ (инв. N 555050); 2837.ПК-УКПГ-АТ1 (инв. N 602533); 2837.ПК-УППГ-ВЖК-АС1 (инв. N 591965), а также распоряжение N 58-Р от 26 февраля 2010 г., Протокол N ТГ 108-пр от 10.05.2011; Протокол N ТГ 121-пр от 23.05.2011.

Не согласившись с решением ООО "Трест НТПС" обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает решение не законным и необоснованным и подлежащим отмене по следующим основаниям:

- отказывая в удовлетворении первоначального иска судом не принято во внимание, что Заказчик просрочил исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 8.2; 8.3;8.4;8.5;8.9; договора, в связи с чем сроки выполнения истцом (подрядчиком) работ по договору подлежали переносу согласно пунктам 5.1; 5.4; и 5.5 договора;

- удовлетворяя встречное исковое заявление суд не выяснил вопрос о фактическом наличии давальческих материалов, их составе и количестве, тогда как подрядчиком представлены доказательства фактического использования материала при выполнении работ: журналы сварки труб, акт о приемке выполненных работ N 39, акты входного контроля, паспорта на готовые изделия, акты освидетельствования скрытых работ и т.д.;

- требования ответчика о количестве и составе подлежащих возврату материалов основаны на "Ведомости переработки давальческих материалов за период с 26.08.2011 по 25.09.2011", однако работы велись и позднее 25.09.2011, а следовательно расходование материалов происходило и после указанной даты, что подтверждается актом выполненных работ N 39 от 25.10.2011 по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат N 7 от 25.10.2011 по форме КС-3, от подписания которых ответчик отказался по формальным основаниям;

- в дальнейшем сам ответчик признал недостоверность сведений об остатках материала, содержащихся в Ведомости переработки давальческих материалов, о чем свидетельствует письмо от 18.04.2012 N ТГ/2635/18, в котором он признает, что местоположение части материала в границах Пеляткинского ГКМ ему не известно;

- не предоставление истцом "Акта на списание давальческих материалов по форме Приложения N 10А" не могло послужить основанием для удовлетворения встречного иска, поскольку ответчик уклонился от приемки работ и, как следствие, не подписал указанный акт;

- утверждение суда о том, что истцом не оспаривался факт наличия у него спорных давальческих материалов противоречит материалам дела. Истец утверждал, что все давальческие материалы находятся в фактическом владении ответчика, поскольку после расторжения договора истец не имел доступа на объект.

Апелляционная жалоба принята к производству, назначено рассмотрение апелляционной жалобы на 26.06.2012 с последующим отложением на 14.08.2012, на 28.08.2012.

В отзыве на апелляционную жалобу ОАО "Таймыргаз" просит вынесенный судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, поскольку:

- по условиям пункта 5.1 договора, Графика выполнения работ работы должны быть начаты 06.10.2010 и завершены не позднее 15.12.2012. За период с 04.10.2010 по 03.10.2011 ООО "Трест НТПС" выполнило работ на общую сумму 201 291 603,36 рубля, но не были выполнены работы на сумму 1 082 764 463,65 рубля. На основании пункта 32.1.1 договора и в соответствии со статьей 715 ГК РФ в связи с нарушением подрядчиком сроков и месячных объемов выполнения работ уведомлением от 07.10.2011 ОАО "Таймыргаз" отказался в одностороннем порядке от исполнения договора, которое было получено истцом 10.10.2011. Право заказчика на односторонний отказ от договора предусмотрено и статьей 717 ГК РФ. Подрядчик в письменной форме не предупреждал заказчика о невозможности завершения в срок строительных работ в связи с неисполнением заказчиком каких-либо обязательств по договору;

- факт передачи подрядчику рабочей документации, давальческих материалов и оборудования в монтаж подтверждается материалами дела. Документы, предусмотренные пунктом 4.5, статьей 17 договора в качестве доказательств использования материалов и оборудования, а именно: акт на списание давальческих материалов, реестр смонтированного оборудования, ведомость оборудования Заказчика, монтаж которого начат, подрядчиком не представлен. Поскольку было передано давальческих материалов на сумму 95 153 528,35 рублей, тогда как использованы материалы на сумму 18 738 340,45 рублей, остаток неиспользованных материалов составил общую сумму 76 415 187,90 рублей, чей перечень был приведен в приложении 175 ко встречному исковому заявлению;

- исходя из положений статьи 728, 1102 ГК РФ суд первой инстанции правомерно удовлетворил встречное исковое заявление, поскольку после отказа ОАО "Таймыргаз" от исполнения договора у ООО "Трест НТПС" отсутствовали правовые основания для удержания переданных ему материалов, оборудования, рабочей документации.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

04.10.2010 между ОАО "Таймыргаз" (заказчик) и ООО Управление механизации "Межрегионтрубопроводстрой" (подрядчик, впоследствии переименован в ООО "Трест НТПС") заключен договор N 12-641/10 на выполнение работ по строительству комплекса объектов Пеляткинского газоконденсатного месторождения.

Состав работ (без ограничения ниже приведенным перечнем) включает в себя:

- выполнение работ по разработке рабочей документации и проведении инженерных изысканий по проектам на обустройство Пеляткинского ГКМ на период опытно-промышленной эксплуатации (шифр 2837) и "Система сбора газа" (шифр 7407) в объеме и сроки, согласно Техническому заданию на проектирование (Приложение N 14) и Календарному плану на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение N 13);

- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж временных зданий и сооружений;

- приведение технического состояния конструкций дорог, задействованных подрядчиком в транспортных операциях строительства к состоянию соответствующему началу строительства объекта Пеляткинского ГКМ;

- выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональные испытания оборудования, согласно программе испытаний, отдельно разработанной подрядчиком и письменно согласованной с заказчиком не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала испытаний;

- устранение дефектов/недостатков;

- выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым назначением на всей площади представленных заказчиком участков, в том числе по обращению (согласно фактической потребности) подрядчика, для проведения работ в соответствии с проектом организации строительства (ПОС);

- передачу совместно с заказчиком рекультивированных на всей площади проведения работ земельных участков лицу, предоставившему данные участки, с оформлением Акта приема-передачи рекультированных земель в порядке, установленном Основными положениями о рекультивации земель. Снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (утв. Приказом Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 N 525/67);

- сдачу объекта строительства Пеляткинского ГКМ заказчику по акту рабочей комиссии о готовности законченного строительством здания, сооружения для предъявления приемочной комиссии (Приложение N 12);

- сдачу объекта (совместно с заказчиком) по Акту приемки законченного строительством объекта строительства Пеляткинского ГКМ Приемочной комиссией (форма КС-14) и выполнение обязательств в течение гарантийного срока;

- выполнение иных, неразрывно связанных со строящимся объектом Пеляткинского ГКМ, работ.

Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его

Согласно пункту 3.1. договора договорная цена работ и услуг, подлежащая оплате подрядчику, определяется в соответствии с Приложением N 1 и составляет 2 300 763 500 руб.

В соответствии с пунктом 5.1. договора работы, предусмотренные договором должны быть начаты подрядчиком в сроки согласно Графику выполнения работ (Приложение N 3), Календарным планом на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение N 13) и полностью завершены не позднее 15.12.2012. Общий и промежуточные сроки выполнения работ по договору определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложения N 3), Календарным планом на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение N 13).

В пункте 5.2. договора указано, что датой начала производства работ считается дата получения заказчиком письменного уведомления подрядчика о начале работ в соответствии с пунктом 7.5.

Пунктом 5.3. договора предусмотрено, что датой окончания срока выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта рабочей комиссии и готовности законченного строительством здания, сооружения для предъявления приемочной комиссии (Приложение N 12).

Общий и промежуточные сроки выполнения работ по договору увеличиваются на количество дней просрочки выполнения заказчиком своих обязательств по пунктам 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.9. договора (пункт 5.4. договора).

В соответствии с пунктом 8.2. договора до начала производства соответствующих работ подрядчиком, согласно приложения N 3 к договору, заказчик обеспечивает получение и передачу подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:

- геодезическую разбивочную основу в соответствии со СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве";

- необходимые для начала работ документы об отводе земельных участков под строительство объекта, включая строительные площадки, площадки под складирование МТР в соответствии с рабочей документацией;

- разрешение на строительство;

- согласование условий производства работ в зоне действующих коммуникаций;

- Технические условия на подключение к действующим инженерным коммуникациям на период выполнения работ;

- Общий журнал учета выполненных работ и специальные журналы работ, зарегистрированные заказчиком в органе государственного строительного надзора в соответствии с РД-11-05-2007.

В пункте 8.3. договора предусмотрено, что заказчик передает подрядчику рабочую документацию по акту приема-передачи, оформленному согласно Приложению N 4 к договору.

Пунктом 8.4 договора предусмотрена передача заказчиком подрядчику в сроки, предусмотренные в Приложении N 14 необходимых для производства проектно-изыскательских работ технических заданий.

Пунктом 8.5. договора предусмотрена передача заказчиком подрядчику до начала работ по акту приема-передачи строительной площадки с находящимся на ней имуществом заказчика, в том числе объектами капитального строительства незавершенными строительством.

Согласно пункту 8.9 заказчик исполняет свои обязанности по поставке МТР согласно графику поставки в сроки, согласованные в Приложении N 9.

Согласно пункту 9.1. договора подрядчик выполняет работы и услуги, предусмотренные п. 2.1. договора, с использованием МТР поставки заказчика, передаваемых заказчиком на давальческой основе. Приемка подрядчиком МТР поставки заказчика на давальческой основе производится путем подписания подрядчиком соответствующих документов, указанных в п. 9.2. договора.

Момент передачи подрядчику материалов поставки заказчика определяется датой подписания сторонами накладной на отпуск материалов на давальческой основе, оформленной в соответствии с Приложением N 16 к договору, на основании заявки подрядчика по установленной форме, в соответствии с Приложением N 20 к договору. Подрядчик обязан обеспечить сохранность, рациональное и экономное использование МТР по назначению. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представителями сторон производится сверка остатков давальческих МТР по установленной форме в соответствии с Приложением N 17 к договору (пункт 9.2. договора).

В соответствии с пунктом 9.3. договора при приемке, транспортировке, складировании и хранении МТР, подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения в соответствии с нормативно-техническими актами.

В пункте 17.1. договора указано, что подрядчик обязан вести и предоставлять заказчику, не позднее 25 числа каждого месяца, учетную документацию на работы, выполненные в соответствующем месяце, которая включает в себя, в том числе, акт на списание давальческих материалов на производство СМР, по форме Приложения N 10А.

Пунктом 22.1. договора предусмотрено, что от начала работ до подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) подрядчик несет риск случайной гибели и повреждения объекта строительства Пеляткинского ГКМ, несет полную ответственность за охрану и содержание объекта работ, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений, а также преданных ему заказчиком на давальческой основе МТР.

Пунктом 32.1. договора предусмотрено, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, уведомив об этом подрядчика в письменном виде, в том числе: в случае, когда подрядчик допустил нарушение сроков и месячных объемов выполнения видов работ, установленных графиком выполнения работ (Приложение N 3), более чем на 15 календарных дней, за исключением случаев, когда нарушение сроков и месячных объемов выполнения видов работ произошло по вине заказчика (подпункт 32.1.1.); по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ (подпункт 32.1.3.).

Как следует из пояснений Заказчика Подрядчиком сданы работы на общую сумму 201 292 603 руб. 36 коп., на эту же сумму работы оплачены.

Уведомлением (исх. от 07.10.2011 N ТГ/6859/04) заказчик отказался в одностороннем порядке от исполнения договора, потребовал от подрядчика:

- сдать фактически выполненные работы и прекратить дальнейшие работы;

- возвратить неотработанный аванс в сумме 139 743 699 руб. 68 коп.;

- сдать рабочую и исполнительную документацию;

- сдать неиспользованные давальческие материалы и оборудование;

- вывести строительную технику и освободить строительную площадку;

- подписать акт сверки взаиморасчетов по договору;

- уплатить штраф в связи с расторжением договора в сумме 345 114 525 руб.(97-99 том N 2)

Согласно накладной N 794500148 указанное уведомление получено подрядчиком 10.10.2011.

Истцом в материалы дела представлена Таблица, в которой детально изложены по каждому виду работ отступления заказчика от условий договора, влекущие увеличение сроков начала и выполнения работ.

Письмом от 31.10.2011 N 296-10/11тгн ООО "Трест НТПС" направило в адрес заказчика акт N 39 от 25.10.2011 о приемке выполненных работ по форме КС-2 на сумму 93 707 717 рублей, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на все фактически выполненные работы на сумму 206 510 640,06 рублей с НДС. Просило принять фактически выполненные работы и произвести их оплату (л.д. 26, 117-120 том 11).

Письмом от 28.12.2011 ОАО "Таймыргаз" отказалось от приемки указанных работ на общую сумму 13 268 619,74 рубля ( вертикальная планировка УКПГ, площадка агрегатов ПГТЭС, эстакада внутриплощадочных сетей ВЖК), указав, что оплата работ, выполненных Подрядчиком после вручения подрядчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, оговоренным в пункте 32.1 договора, Заказчиком не производится, т.е работы, выполненные в период с 11.10.2011 по 25.10.2011 приемке и оплате не подлежат, а установить работы, выполненные с 04.10.2011 по 10.10.2011 не представляется возможным. От оплаты дополнительных работ не предусмотренных договором на сумму 97 306 486,32 рубля заказчик также отказался. Заказчик также отказался от приемки и оплаты проектных и изыскательских работ, указанных в акте N 2 от 25.10.2011 на сумму 95 935 534 рубля (с НДС) (л.д. 124-131 том N 11).

Ссылаясь на то, что ответчиком допущена просрочка в исполнении обязанностей, предусмотренных пунктами 5.4., абз. 2, 3, 4, 5, 6, 7 пункта 8.2., пунктами 8.3., 8.4., 8.5., 8.9., 9.1., истец обратился в арбитражный суд с иском к ОАО "Таймыргаз" о признании недействительным одностороннего отказа ОАО "Таймыргаз" от исполнения договора N 12-641/10 на выполнение работ по строительству комплекса объектов Пеляткинского газоконденсатного месторождения от 04 октября 2010 г., выраженный в Уведомлении об одностороннем отказе от исполнения договора от 07.10.2011 N ТГ/6859/04.

ОАО "Таймыргаз" обратилось к ООО "Трест НТПС" со встречным иском об обязании передать: неиспользованные давальческие материалы поставки заказчика по накладной на возврат неиспользованных давальческих материалов и оборудование; рабочую и исполнительную документацию.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 713 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала. В соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.

Согласно представленным накладным на отпуск материалов на давальческой основе (л.д. 28-181 том N 4) Заказчиком передано Подрядчику материалов в переработку на сумму 94 199 348,17 рублей, что не оспаривается сторонами спора.

По данным ОАО "Таймыпгаз" переработано давальческих материалов за период с 26.08.2011 по 25.09.2011 на сумму 17 784 160, 17 рублей. В подтверждение данного обстоятельства Заказчик ссылается на "Ведомость переработки давальческих материалов", подписанную истцом и ответчиком (л.д. 182-197 том N 4). Соответственно по данным Заказчика подлежат возврату материалы на сумму 76 415 187,90 рублей.

Согласно сведениям о переработке давальческих материалов, предоставленных ОАО "Трест НТПС" всего с начала строительства переработано материалов на сумму 74 497 434,19 рублей (л.д. 122-140 том N 12). Соответственно подлежат возврату материалы на сумму 19 701 942,98 рублей. Однако данные материалы были использованы Подрядчиком по акту N 39 от 25.10.2011, от подписания которого отказался Заказчик.

В соответствии с пунктом 32.1 договора Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде. Согласно пункту 32.3 договора Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора вручается Подрядчику за 20 календарных дней до даты одностороннего расторжения договора. В этом случае Подрядчик обязан:

- в течение 10 рабочих дней с даты получения Уведомления прекратить выполнение работ и услуг на объекте, сдать Заказчику фактически выполненные объемы работ по договору в порядке, установленном статьями 17 и 21 договора;

- не позднее даты расторжения договора, указанной в Уведомлении, передать Заказчику по актам рабочую и исполнительную документацию, МТР поставки Заказчика.

Пунктом 32.4 договора предусмотрено, что оплата работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, оговоренным в пункте 32.1, а также возмещение убытков, Заказчиком не производится.

Уведомлением (исх. от 07.10.2011 N ТГ/6859/04) заказчик отказался в одностороннем порядке от исполнения договора. Согласно накладной N 794500148 указанное уведомление получено подрядчиком 10.10.2011.

Согласно акту о приемке выполненных работ формы КС-2 N 39 от 25.10.2011, от подписания которого отказался Заказчик, период выполнения работ - с 04.10.2011 по 25.10.2011.

Таким образом, материалы и оборудование, израсходованные Подрядчиком в течение с 26.09.2011 по 10.10.2011, Заказчиком не признаны, в ведомость переработки давальческих материалов не включены. Подрядчик отрицает наличие у него давальческих материалов.

Суд первой инстанции, определяя перечень неиспользованных давальческих материалов исходил из стоимости невозвращенных давальческих материалов в размере 76 415 187,90 рублей (л.д. 1-6 том N 5), с учетом уточнения (л.д. 13-17 том N 14).

При этом обстоятельства, связанные с использование материалов в течение с 26.09.2011 по 10.10.2011 судом не выяснены.

Судом апелляционной инстанции удовлетворено ходатайство ОАО "Таймыргаз" о приобщении к материалам дела приказа от 24.04.2012 "О создании комиссии по приемке ТМЦ и оборудования", акта о возврате товароматериальных ценностей и оборудования от 25.04.2012 и перечня товароматериальных ценностей и оборудования, фактически находящихся на территории Пеляткинского ГКМ и подлежащего возврату на склады ОАО "Таймыргаз" из которых следует, что ранее переданные ООО "Трест НТПС" в рамках договора строительного подряда N 12-641/10 от 04.10.2010 давальческие материалы фактически находятся на территории Пеляткинского ГКМ и не использованы Подрядчиком на сумму 71 321 233,87 рублей, оборудование - на сумму 155 398 950,68 рублей.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии с пунктом 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 (ред. от 10.11.2011) "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Кодекса, может в силу части 3 статьи 288 Кодекса являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления.

Учитывая, что в подтверждение факта переработки давальческих материалов представлена "Ведомость переработки давальческих материалов" за период с 26.08.2011 по 25.09.2011, тогда как работы проводились как до 26.08.2011, так и после 25.09.2011, для установления факта достоверности сведений об остатке неиспользованных давальческих материалов, требуются специальные познания.

В соответствии со статьей 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд первой инстанции должен был разъяснить участвующим в деле лицам право заявить ходатайство о назначении судебной строительной экспертизы. В нарушение положений статей 65,66, 133 АПК РФ суд первой инстанции не разъяснил участвующим в деле лицам право заявить ходатайство о назначении по делу строительной экспертизы.

Определением от 28.08.2012 апелляционным судом назначена судебная строительная экспертиза. Поручено проведение экспертизы главному специалисту ООО "ПроектИнжиниринг" г. Красноярск Чачаковой Елене Константиновне, имеющей диплом Красноярского инженерно-строительного института от 18.06.1988 квалификацию инженера-строителя, стаж работы по специальности с 1989 года.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

- Каково наименование, количество и стоимость строительных материалов, израсходованных согласно документов, представленных для проведения экспертизы?

- Подтверждают ли представленные эксперту документы факт расходования материалов?

- Какие из перечня неиспользованных давальческих материалов, подлежащих возврату ОАО "Таймыргаз" ((л.д. 1-6 том N 5) не возвращены на склады ОАО "Таймыргаз" на основании Приказа от 24.04.2012 N ТГ/289/18?

- Свидетельствуют ли представленные документы о расходовании не возвращенных материалов и оборудования?

Из экспертной организации - ООО "ПроектИнжиниринг" поступило письмо, в котором он указывает на отсутствие сведений о наименовании и количестве отдельных материалов, для подготовки ответов на вопросы, поставленных в определении о назначении экспертизы, в связи с чем, просит предоставить ему: локальные сметные расчеты на строительство объектов, возведенных ООО "Трест НТПС", на которых использовались спорные материалы, а также представить документы о согласовании замены материалов.

С целью получения указанных документов от сторон, производство по делу было возобновлено. Истцом - ООО "Трест НТПС" в судебном заседании 20.12.2012 были заявлены ходатайства об истребовании у ответчика - ООО "Таймыргаз" локальных сметных расчетов и локальных смет на объект строительства Пеляткинское ГКМ, а также о приобщении к материалам дела копий сметных расчетов на объект строительства Пеляткинское ГКМ, переданных ему предыдущим подрядчиком.

Представитель ответчика возражал в отношении ходатайств, заявленных истцом. Рассмотрев заявленные истцом ходатайства об истребовании доказательств, а также приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отказе в удовлетворении данных ходатайств, учитывая, что договором подряда от 04.10.2010 N 12-641/10 на выполнение работ по строительству комплекса объектов Пеляткинского газоконденсатного месторождения не предусмотрена оплата работ в соответствии со сметами. Давальческие материалы, использованные подрядчиком в процессе работ передавались заказчиком по товарным накладным, с указанием их стоимости.

Определением от 28.12.2012 производство по делу вновь приостановлено, определением от 08.04.2013 производство по делу возобновлено в связи с поступлением в суд заключения эксперта.

Учитывая, что эксперту не были предоставлены сметные расчеты, содержащие указание на единичные расценкиё определить полный перечень и расход материалов, использованных ООО "Трест НТПС" эксперту не представилось возможным. Вместе с тем, эксперт определил, что только за период с 26.08.2011 по 26.09 2011 были переработаны давальческие материалы на сумму 19 557 258,50 рублей, согласно ведомости, согласованной истцом и ответчиком.

По второму вопросу эксперт ответил, что факт расходования материалов подтверждается актами о приемке выполненных работ, актами освидетельствования скрытых работ, актами входного контроля и паспортами на изделия, исполнительными схемами, ведомостью переработки давальческих материалов.

По третьему вопросу эксперт сделал вывод, что на основании приказа от 24.04.2012 N ТГ/289/18 "О создании комиссии по приемке ТМЦ и оборудования" на склады ОАО "Таймылгаз" возвращены не все давальческие материалы. Их наименование и количество приведено в таблице N 2

Отвечая на четвертый вопрос, эксперт пришел к выводу, что факт использования материалов подтверждается документально, а определить полный объем использованных материалов возможно только расчетным путем на основании данных о материалах, входящих в состав единичных расценок на выполнение соответствующих видов работ. Номера единичных расценок могут быть определены по сметам, на основании которых составлены акты, тогда как сметы не предоставлены эксперту.

С учетом выводов эксперта и установленных по делу обстоятельств, суд пришел к выводу, что Заказчиком передано Подрядчику материалов в переработку на сумму 94 199 348,17 рублей, что не оспаривается сторонами спора. За период с 26.08.2011 по 26.09 2011 были переработаны давальческие материалы на сумму 19 557 258,50 рублей (по данным эксперта). Фактически находились на территории Пеляткинского ГКМ, в распоряжении ОАО "Таймыргаз" и не использованы Подрядчиком давальческие материалы на сумму 71 321 233,87 рублей (приказа от 24.04.2012 N ТГ/289/18). Остаток материалов на сумму 3 320 855,8 рублей использован подрядчиком при производстве работ после 25.09.2011 в течение с 26.09.2011 по 10.10.2011.

Не подписание сторонами акта на списание давальческих материалов на производство СМР, по форме Приложения N 10А к договору само по себе не свидетельствует о наличии у Подрядчика материалов после прекращения с ним отношений по договору подряда и оставлении им места работ в тундре.

При указанных обстоятельствах, основания для удовлетворения встречного иска в части обязания передать открытому акционерному обществу "Таймыргаз" неиспользованные давальческие материалы, отсутствовали у суда первой инстанции.

Учитывая, что перед экспертом не были поставлены вопросы, связанные с использованием Подрядчиком оборудования, то при рассмотрении требования Заказчика о возврате неиспользованного оборудования и рабочей и исполнительской документации, суд исходит из следующего.

Обязанность Подрядчика передать Заказчику по актам рабочую и исполнительскую документацию, а также материально технические ресурсы (МТР) в случае одностороннего отказа от исполнения договора предусмотрена пунктом 32.3 договора. Понятие "материально технические ресурсы" включает в себя, в том числе, оборудование. Факт передачи оборудования и документации от Подрядчика Заказчику подтверждается Актами приема-передачи рабочей документации (л.д. 6-26 том N 4) и актами о приеме-передачи оборудования в монтаж (л.д. 7-26 том N 5).Перечень неиспользованного оборудования, подлежащего возврату ОАО "Таймыргаз" приведен на странице 29 в томе N 5. Вместе с тем, в указанный перечень включены Газотурбинный двигатель OP16/2AG к электростанции OPRA DTG-1.8/2GL (инв.N: р4382), в количестве 2 шт.; Генератор и комплектующие к электростанции (Основное оборудование) (инв. N: 04364) в количестве 2 щт., общей стоимостью 155 398 952 рубля 68 копеек, которые фактически находились на территории Пеляткинского газоконденсатного месторождения и были возвращены на склады ОАО "Таймыргаз" на основании приказа N 289/18 от 24.04.2012. Поскольку данное оборудование не осталось у Подрядчика после прекращения договора подряда, обязанность по его возврату не может быть возложена на него. Соответственно требование о возврате оборудования подлежит удовлетворению в части оборудования: Газоанализатор IR2100-300-101-111 (инв. N: 04151) в количестве 2 шт, Детектор углеводородных газов с соединительной коробкой 31421-4 (инв.N: 02496) в количестве 3 шт, Диоды КД 105В (инв. N: 04794) в количестве 4 шт, Манометры МП4-У 160.бкгс/см2-1.5 (инв. N: 01942), в количестве 4 шт, Пост управления кнопочный взрывозащищенный КУ-92 lExd II ВТ5 У2 ТУ 16.536.201-75 (инв. N 04793) в количестве 5 шт, Термометр (ТКП-100 ЭК-М1)(длина капиляра 4-м длина погружения 315 мм (0*...+100*С) кл.т.1) (инв. N 04792) в количестве 4 шт. Требование о возврате рабочей и исполнительской документации Заказчику правомерно удовлетворено судом.

В удовлетворении требования Подрядчика о признании недействительным одностороннего отказа ОАО "Таймыргаз" от исполнения договора N 12-641/10 на выполнение работ по строительству комплекса объектов Пеляткинского газоконденсатного месторождения от 04 октября 2010 г., выраженного в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения договора от 07.10.2011 N ТГ/6859/04, правомерно отказано судом первой инстанции.

Включение в договор условия о возможности одностороннего отказа заказчика от договора в связи с нарушением подрядчиком условий договора, не исключает права заказчика отказаться от договора в любое время по правилам статьи 717 ГК РФ.

В соответствии со статьей 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Ссылка на указанную норму права содержится в отзыве ООО "Таймыргаз" (л.д. 11-20 том N 8), а также в его пояснениях по делу (л.д. 89-98 том N12).

Таким образом, уведомление заказчиком подрядчика об отказе от исполнения договора является правомерным действием, правовым последствием которого является расторжение договора и прекращение возникших из него обязательств.

Учитывая, что требование открытого акционерного общества "Таймыргаз" подлежало удовлетворению частично, судебные расходы в виде расходов на экспертизу подлежат отнесению на сторон спора поровну. Аналогичным образом, следует распределить расходы по апелляционной жалобе.

В соответствии с пунктом 16 постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 N 66 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" если эксперт выполнил исследование в полном объеме, однако на поставленные вопросы не ответил по независящим от него причинам, размер вознаграждения эксперту не может быть уменьшен. Поэтому выставленный за проведение экспертизы счет N 151 от 25.12.2012 на сумму 190 000 рублей подлежит полной оплате.

В соответствии со статьей 270 АПК РФ основанием для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции является неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Суд первой инстанции, определяя перечень неиспользованных давальческих материалов исходил из стоимости невозвращенных давальческих материалов в размере 76 415 187,90 рублей (л.д. 1-6 том N 5), с учетом уточнения (л.д. 13-17 том N 14). При этом обстоятельства, связанные с использованием материалов в течение с 26.09.2011 по 10.10.2011, а также фактическим местом их нахождения, судом не выяснены.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на сторон поровну.

Руководствуясь статьями 268, 269,270, 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от "19" апреля 2012 года по делу N А33-17956/2011 изменить в части удовлетворения встречного иска и расходов по уплате государственной пошлины по встречному иску.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Трест НТПС" (ИНН 7706275232, ОГРН 1027706002763) в месячный срок с момента вступления решения в законную силу передать открытому акционерному обществу "Таймыргаз" (ИНН 8401006029, ОГРН 1028400000067):

Неиспользованное оборудование поставки заказчика по накладной на возврат неиспользованных давальческих материалов: Газоанализатор IR2100-300-101-111 (инв. N : 04151) в количестве 2 шт, Детектор углеводородных газов с соединительной коробкой 31421-4 (инв.N : 02496) в количестве 3 шт, Диоды КД 105В (инв. N : 04794) в количестве 4 шт, Манометры МП4-У 160.бкгс/см2-1.5 (инв. N : 01942), в количестве 4 шт, Пост управления кнопочный взрывозащищенный КУ-92 lExd II ВТ5 У2 ТУ 16.536.201-75 (инв. N 04793) в количестве 5 шт, Термометр (ТКП-100 ЭК-М1)(длина капиляра 4-м длина погружения 315 мм (0*...+100*С) кл.т.1) (инв. N 04792) в количестве 4 шт.;

Рабочую и исполнительную документацию со следующими шифрами 2837.Р01.УКПГ.000.000.178Т.О00;2837.Р01.УКПГ.000.000.178 КМ.000;2837.Р01.УКПГ.000.000.180Т.000;2837.28.Р.01.УКПГ.000.000.180.КМ.00 0;2837.28.Р.01.УКПГ.000.000.182.Т.000;2837.28.Р.01.УКПГ.000.000.182.КМ.00 0;2837.25К.Р.01.Шг.К5,ООО.ООО.Л.ООО;2837.28.Р.01.УКПГ.000.000.182.ГП.000; 2837.ПК-УКИГ-ТК4 (инв. N 551899); 2837.Г1К-УКПГ-ТКЗ (инв. N 551893); 2837.ПК-УППГ-ТК2 (инв. N 551887); 2837.ПК-УКПГ-ТК1.3 (инв. N 554932); 2837.Г1К-УКПГ-ТК15 (инв. N 604602); 2837.ПК-УКПГ-ТК 15* (инв. N 604602); 2837.ПК-УКПГ-ТК7 (инв. N 551917); 2837.ПК-УКПГ-АС 15.1 (инв. N 609292); 2837.ПК-УКПГ-АС 15.1* (инв. N 609292); 2837.ПК-УКПГ-АС15.2 (инв. N 609304); 2837.ПК-УКПГ-АС15.3 (инв. N 613987); 2837.ПК-УКПГ-АС16 (инв. N 613999); 2837.ПК-УКПГ-АС16.1 (инв. N 638884); 2837.ПК-УППГ-АС3 (инв. N 551665); 2837.ПК-УППГ-9-Т (инв. N 547310); 2837.Г1К-УППГ-9-АС (инв. N 549383); 2837.ПК-УППГ-25-Т (инв. N 541523); 2837.ПК-УКПГ-25-Т (инв. N 602998); 2837.ПК-УКПГ-АС 13.1 (инв. N 591956); 2837.ПК-УППг-32,33-ЭМ (инв. N 555050); 2837.ПК-УППГ-17-АС (инв. N 544642); 2837.ПК-УКПГ-248-АС (инв. N 601861); 2837.ПК-УК11Г-248-ВК Типовой проект 908Б; 2837.ПК-УППГ-175-АС (инв. N 566312); 2837.ПК-УППГ-175-Т (инв. N 556425); 2837.ПК-УКПГ-187-АС (инв. N 604542); 2837.ПК-УКПГ-187-Т (инв. N 603016); 2837.23.Р.01.УКПГ.00038а.КМ.000 (инв. N 659068); 2837.23.Р.01,УКПГ.000.38а.АС.000 (инв. N 659068); 2837.23.Р.01.УКПГ.ООО.38а.ОФ.ООО (инв. N 659070); 2837-ВЖК-НК (инв. N 589597); 2837.Г1К-ВЖК-5-ОВ (инв. N 613528); 2837.ПК-ВЖК-5-ЭМ (инв. N 607981); 2837.ПК-ВЖК-5-АС (инв. N 616318); 2837-ВЖК-НВК (инв. N 599551); 2837 ПК-ОИС-УКПГ-ОЭ7 (инв. N 586941); 2837 1Ж-ОИС-УКПГ-ЭОК7 (инв. N 593977); 2837 ПК - 1250-7-КМ (инв. N 108677); 2837 ПК-УППГ-70 Типовой проект 704-1-151с Альбом 1, Альбом 5; Типовой проект 704-1-150 с Альбом 9; 2837 ПК-УКПГ-ТС2 (инв. N 596164); 2837.25К.Р.01.Шг.К5.000.000.Л.000 с изм 1.2 (инв. N 713341); Обустройство ПГКМ. УКПГ. Площадка отключающей арматуры (поз.ГП-100). Укрытие входных ниток (поз. ГП-102). Насосная подачи метанола на скважины (поз. ГП-106). Служебно-эксплуатационный ремонтный блок (поз. ГП-41),Рабочую документацию Технический отчет по топографо-геодезическим и инженерно-геологическим работам, 2837.30.Р.01.ИИ.ТХО (инв. N 19021К взамен инв. N 19021 (изм. 1 от 12.2010); 2837.28.Р.01.УКПГ.ООО.000.Т.000 изм. 1 (ипв.N 105520); 2837.28.Р.01.УКП1.000.000.П 1.000 изм. 1 (инв.N 105443); 2837.28.Р.01.УКПГ.ООО.000.ЭС.000 изм. 1 (инв. N 105372); 2837.28.Р.01.УКГП.000.000.АТ.00а изм. 1 (инв. N 105555); 2837.28.Р.01.УКПГ.ООО. 178.ЭМ.000 изм. 1 (инв.N 105373); 2837.28.Р.01.УКИГ.000.178.КМ.000 изм. 1 (инв. N 105477); 2837.28.Р.01.УЮ1Г.000.178.Т.000изм. 1 (инв.N105522); 2837.28Р.01.УКПГ.000.182.Т.ООО изм. 1 (инв. N 105523); 2837.28.Р.01.УКШ.ОООШ.эм.ООО изм. 1 (инв. N 105375); 2837.28.Р.01.УКПГ.ООО. 182.КМ.000 изм. 1 (инв. N 105476); 2837.28.Р.01.УКПГ.ООО. 180.ЭМ.000 изм. 1 (инв. N 105374); 2837.28.Р.01.УКПГ.ООО. 180.КМ.000 изм.Т (инв. N 105478); 2837.28.Р.01.УКПГ.000.180.Т.ООО изм. 1 (инв. N 105521); 2837.ПК-УКПГ-24-ЭМ изм. 1,2 (инв. N 613795); 2837.11К-УППГ-32,33-АТ (инв.N 555173); 2837.ПК-УК11Г-25-АТ (инв. N 599478); 2837.1Ж-УК11Г-25-ЭМ (инв. 616100); 2837.ПК-УППГ-30,31-АТ (инв. N 551571); 2837;ПК-УППГ-30,31-ЭМ (инв.N 555046); 2837.ПК-У11ПГ-34)М изм 1 (инв. N 548148); 2837.11К-УГ11Г-42-АТ (инв. N 556798); 22.2837.ПК-УППГ-22,57-АТ изм 1 (инв. N 55018); 2837.ПК-УППГ-22,57-ЭМ (инв. N 554318); 2837.ПК-УППГ-9-ВК (инв. N 554240); 2837.ПК-УКПГ-24-АС 1 (инв. N 613369); 2837.ПК-УКПГ-24-ЭО (инв. N 613786); 2837.ПК-УКПГ-25-ЭМ (инв. N 616100); 2837.ПК-УКПГ-25-АТ (инв. N 599478); 2837.ПК-УКПГ-39-ЭМ (инв. N 601656); 2837.ПК-УКПГ-43-АТ (инв. N 550313); 2837.ПК-УКПГ-43-АС (инв. N 544652); 2837.ПК-УКПГ-43-ВК (инв. N 548431); 2837.ПК-УКПГ-43-ОВ (инв. N 548911); 2837.ПК-УКПГ-ГП (инв. N 548819); 2837.ПК-УППГ-46.47-ТВХ (инв. N 545084); 2837.ПК-УППГ-70-АС (инв. N 547478); 2837.ПК-УППГ-71-ВК (инв. N 546871); 2837.ПК-УППГ-71.72-ОВ (инв. N 547450); 2837.ПК-УППГ-72-ВК (инв. N 546876); 2837.ПК-УППГ-72-ЭМ (инв. N 547896); 2837.ПК-УППГ-73-АС (инв. N 547488); 2837.ПК-УППГ-74-АС (инв. N 566310); 2837.ПК-УКПГ-83-ОВ (инв. N 602294); 2837.ПК-УКПГ-83-АС (инв. N 562636); 2837.ПК-УКПГ-249-АТ (инв. N 599494); 2837.ПК-УКПГ-249-АТ (инв. N 599494); 2837.ПК-УППГ-32,33,35-ЭМ (инв. N 555050); 2837.ПК-УКПГ-АТ1 (инв. N 602533); 2837.ПК-УКПГ-205-ЭМ (инв. N 595378); 2837.ПК-УППГ-72-ЭМ 9инв. N 547896); 2837.ПК-УППГ-32,33,35-ЭМ (инв. N 555050); 2837.ПК-УКПГ-АТ1 (инв. N 602533); 2837.ПК-УППГ-ВЖК-АС1 (инв. N 591965), а также распоряжение N 58-Р от 26 февраля 2010 г., Протокол N ТГ 108-пр от 10.05.2011; Протокол N ТГ 121-пр от 23.05.2011.

В остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Трест НТПС" (ИНН 7706275232, ОГРН 1027706002763) в пользу открытого акционерного общества "Таймыргаз" (ИНН 8401006029, ОГРН 1028400000067) 4 000 рублей судебных расходов по встречному иску.

В части отказа в удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью "Трест НТПС" решение Арбитражного суда Красноярского края от "19" апреля 2012 года по делу N А33-17956/2011 оставить без изменения.

Взыскать с открытого акционерного общества "Таймыргаз" (ИНН 8401006029, ОГРН 1028400000067) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Трест НТПС" (ИНН 7706275232, ОГРН 1027706002763) 95 000 рублей судебных расходов по экспертизе и 1000 рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

И.А. Хасанова

Судьи

О.В. Петровская Л.Е. Споткай