Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 апреля 2013 г. N ВАС-2047/13 "Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" (ключевые темы: взрыв - договор подряда - прекращение договора - перемещение - реальный ущерб)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 апреля 2013 г. N ВАС-2047/13
"Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи В.М. Тумаркина, судей Е.Н. Зарубиной, М.Г. Зориной рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Золото Курьи" (ул. Центральная, д. 15, с. Новофирсово, Алтайский край, 658325) от 26.02.2013 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Алтайского края от 13.07.2012 по делу N А03-14317/2011, постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.01.2013 по тому же делу по иску открытого акционерного общества "Алтайвзрывпром", (ул. Деповская, д. 15, г. Барнаул, Алтайский край, 656015) к обществу с ограниченной ответственностью "Золото Курьи" о взыскании задолженности за выполненные по договору подряда от 16.06.2011 N 25 работы, пеней за неисполнение обязательства по оплате выполненных буровзрывных работ, а также стоимости работ по дроблению негабарита на карьере N 2 и встречному иску общества "Золото Курьи" к обществу "Алтайвзрывпром" о взыскании 10 274 730 рублей 78 копеек ущерба, причиненного некачественным выполнением работ по договору подряда от 16.06.2011 N 25.

СУД УСТАНОВИЛ:

между обществом "Золото Курьи" (заказчиком) и обществом "Алтайвзрывпром" (подрядчиком) заключен договор подряда на производство буровзрывных работ от 16.06.2011 N 25, по условиям которого заказчик поручает подрядчику выполнение названных работ на Новофирсовском золоторудном месторождении, а подрядчик обязуется выполнить буровзрывные работы в объеме и в сроки, определенные календарным графиком работ заказчика на 2011 год, сдать результат работ заказчику, который обязуется принять его и оплатить.

Договором согласованы условия оплаты дробления негабаритных кусков: дробление негабаритных кусков до 3,5 процента выхода от объема горной массы взорванного блока производится заказчиком, дробление негабаритных кусков более 3,5 процента выхода от объема горной массы взорванного блока производится подрядчиком.

Оплата окончательной стоимости фактически выполненных работ производится заказчиком в течение 10 календарных дней после подписания совместно с подрядчиком акта приемки выполненных буровзрывных работ формы КС-2.

Заказчик может в любое время до выполнения подрядчиком всего объема буровзрывных работ отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены договора пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Подрядчиком произведено четыре взрыва в карьере N 2: 14.07.2011, 12.08.2011, 31.08.2011 и 04.09.2011. Акт формы КС-2 по взрыву, выполненному 12.08.2011, обществом "Золото Курьи" не подписано со ссылкой на некачественно выполненные работы в связи с наличием значительного количества негабаритных кусков руды.

Общество "Золото курьи" в адрес общества "Алтайвзрывпром" 12.09.2011 направило письмо, в котором уведомило о прекращении договора, сославшись при этом на срыв сроков его выполнения и некачественное проведение взрывов с большим выходом негабаритов и перемещением горной массы.

Ссылаясь на наличие у общества "Золото курьи" задолженности по оплате выполненных по договору подряда от 16.06.2011 N 25 работ, общество "Алтайвзрывпром" обратилось в арбитражный суд с упомянутым иском.

В свою очередь, ссылаясь на ненадлежащее выполнения обществом "Алтайвзрывпром" своих обязательств по буровзрывным работам, общество "Золото курьи" обратилось в арбитражный суд со встречным иском о взыскании расходов, понесенных им на устранение последствий некачественно произведенного взрыва (реального ущерба).

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 13.07.2012, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного суда апелляционной инстанции от 03.10.2012, постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.01.2013, иск общества "Алтайвзывпром" удовлетворен в части взыскания с общества "Золото Курьи" 986 172 рублей 52 копеек задолженности, 137 077 рублей 63 копеек неустойки, в остальной части удовлетворения первоначального иска отказано. Встречный иск общества "Золото курьи" оставлен без удовлетворения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, обществом "Золото Курьи" ставится вопрос о пересмотре в порядке надзора указанных судебных актов как принятых с нарушением норм материального права.

Рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, исходя из содержания судебных актов, коллегия судей оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для пересмотра в порядке надзора оспариваемых судебных актов не установила.

Суды, отказывая в удовлетворении встречного иска, дали оценку представленным в материалы дела доказательствам, на основе которой сделали вывод о недоказанности обществом "Золото Курьи" размера убытков, возникших вследствие ненадлежащего выполнения обществом "Алтайвзрывпром" буровзрывных работ.

Пересмотр судебных актов в порядке надзора исключительно по мотиву несогласия лица, участвующего в деле, с оценкой, данной судами обстоятельствам по делу и представленным доказательствам, положениями главы 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

в передаче дела N А03-14317/2011 Арбитражного суда Алтайского края в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения суда первой инстанции от 13.07.2012, постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.01.2013 по тому же делу отказать.

Председательствующий судья

В.М. Тумаркин

Судьи

Е.Н. Зарубина М.Г. Зорина