Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 августа 2013 г. N ВАС-12644/13 "О принятии заявления (представления) к производству" (ключевые темы: капитальный ремонт - неустойка - здравоохранение - строительство - пересмотр в порядке надзора)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 августа 2013 г. N ВАС-12644/13
"О принятии заявления (представления) к производству"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Тумаркин В.М. рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью "Строительная группа РЭСТР" (Москва, ОГРН 1117746390640) о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции от 11.01.2013, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.07.2013 по делу Арбитражного суда города Москвы N А40-67208/12 по иску государственного казенного учреждения здравоохранения города Москвы "Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы" (Москва, ОГРН 1087746972939) к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная группа РЭСТР" о взыскании 2 994 656 рублей 38 копеек неустойки и встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Строительная группа РЭСТР" к государственному казенному учреждению здравоохранения города Москвы "Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы" о взыскании 10 432 078 рублей 95 копеек задолженности.

СУД УСТАНОВИЛ:

заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьёй 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять заявление общества с ограниченной ответственностью "Строительная группа РЭСТР" о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции от 11.01.2013, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.07.2013 по делу Арбитражного суда города Москвы N А40-67208/12 и возбудить надзорное производство.

Направить настоящее определение обществу с ограниченной ответственностью "Строительная группа РЭСТР".

Судья

В.М. Тумаркин