Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 октября 2013 г. N ВАС-15530/13 "О принятии заявления (представления) к производству" (ключевые темы: взыскание неустойки - строительство - физическая культура и спорт - реконструкция - эксплуатация)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 октября 2013 г. N ВАС-15530/13
"О принятии заявления (представления) к производству"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Тумаркин В.М. рассмотрел заявление государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству, реконструкции и эксплуатации спортивных зданий и сооружений" Департамента физической культуры и спорта города Москвы (Москва, ОГРН 1037739369678) от 16.10.2013 о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции от 25.12.2012, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.07.2013 по делу Арбитражного суда города Москвы N А40-128266/12-89-512 по иску государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству, реконструкции и эксплуатации спортивных зданий и сооружений" Департамента физической культуры и спорта города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью "СК "СтройЦентр-АВВ" (г. Люберцы, ОГРН 1095027012541) о расторжении контракта от 03.10.2011 N 2011.37459, взыскании неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, ущерба, госпошлины.

СУД УСТАНОВИЛ:

заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьёй 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять заявление государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству, реконструкции и эксплуатации спортивных зданий и сооружений" Департамента физической культуры и спорта города Москвы от 16.10.2013 о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции от 25.12.2012, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.07.2013 по делу Арбитражного суда города Москвы N А40-128266/12-89-512 и возбудить надзорное производство.

Направить настоящее определение заявителю.

Судья

В.М. Тумаркин