Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 июля 2014 г. N ВАС-9299/14 "О принятии к производству заявления о пересмотре в порядке надзора судебных актов" (ключевые темы: взыскание неустойки - пересмотр в порядке надзора - решение арбитражного суда - надзорное производство - министерство обороны)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 июля 2014 г. N ВАС-9299/14
"О принятии к производству заявления о пересмотре в порядке надзора судебных актов"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.А. Маковская рассмотрела заявление закрытого акционерного общества "Московская областная инвестиционно-строительная компания" о пересмотре в порядке надзора решения арбитражного суда города Москвы от 20.09.2013 по делу N А40-12171/2013, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.04.2014 по тому же делу, принятых по иску Министерства обороны Российской Федерации к закрытому акционерному обществу "Московская областная инвестиционно-строительная компания" (далее - общество) о взыскании неустойки.

СУД УСТАНОВИЛ:

заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять заявление закрытого акционерного общества "Московская областная инвестиционно-строительная компания" о пересмотре в порядке надзора решения арбитражного суда города Москвы от 20.09.2013 по делу N А40-12171/2013, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.04.2014 по тому же делу и возбудить надзорное производство.

Судья

А.А. Маковская