Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 марта 2013 г. N ВАС-3141/13 "Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" (ключевые темы: сроки выполнения работы - государственный, муниципальный контракт - неустойка - электроснабжение - срок исполнения)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 марта 2013 г. N ВАС-3141/13
"Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Козловой О.А.,

судей Прониной М.В., Харчиковой Н.П.

рассмотрела в судебном заседании заявление Дальневосточного таможенного управления от 05.03.2013 N 16-01-23/3669

о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Приморского края от 13.06.2012 по делу N А51-8206/2012, постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.12.2012 по тому же делу

по иску Дальневосточного таможенного управления (г. Владивосток; далее - управление)

к закрытому акционерному обществу "Компания "Безопасность" (Москва; далее - компания)

о взыскании 86 587 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 06.07.2011 N 0320100004011000071-0001588-01.

Суд установил:

решением Арбитражного суда Приморского края от 13.06.2012, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2012 и постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.12.2012, в удовлетворении иска отказано.

В заявлении о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора заявитель (управление) просит их отменить, принять новый судебный акт, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам. Заявитель указывает, что факт нарушения исполнителем сроков выполнения работ документально подтвержден, в связи с чем у судов отсутствовали основания для отказа в иске.

Рассмотрев заявление, оценив доводы заявителя и содержание оспариваемых судебных актов, суд надзорной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Между управлением (заказчиком) и компанией (исполнителем) заключен государственный контракт от 06.07.2011 N 0320100004011000071-0001588-01 на выполнение работ по переоснащению таможенного поста системой бесперебойного электроснабжения.

Срок выполнения работ по контракту - 10 октября 2011 года, срок исполнения сторонами своих обязательств - 25 октября 2011 года.

Работы были переданы заказчику и приняты им по акту от 20.10.2011.

Ссылаясь на нарушение исполнителем сроков выполнения работ и согласование сторонами в контракте условия об ответственности в виде неустойки за такое нарушение, заказчик обратился в суд с настоящим иском.

При рассмотрении спора суды установили, что работы были выполнены исполнителем в установленный контрактом срок - 10.10.2011, о чем исполнитель сообщил заказчику письмом.

Суды пришли к выводу, что подписание акта сдачи-приемки работ по истечении некоторого времени после их фактического окончания не противоречит пунктам 5.2.7 - 5.2.8 контракта.

Кроме того, суды учли, что срок исполнения обязательств, установленный контрактом (25.10.2011), исполнителем не нарушен, поскольку до указанной даты работы приняты заказчиком с подписанием акта.

При указанных обстоятельствах все доводы заявителя по существу сводятся к переоценке представленных сторонами доказательств, в том числе условий контракта, переписки сторон, акта сдачи-приемки работ, которые судами были исследованы и получили соответствующую правовую оценку. Суд надзорной инстанции в силу положений главы 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полномочиями по переоценке доказательств не наделен.

Руководствуясь статьями 299, 301, частью 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации определил:

в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А51-8206/2012 Арбитражного суда Приморского края для пересмотра в порядке надзора решения от 13.06.2012, постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.12.2012 отказать.

Председательствующий судья

О.А. Козлова

Судья

М.В. Пронина

Судья

Н.П. Харчикова