Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2009 г. N ВАС-13043/09 "Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи: Н.И. Локтенко,

судей: В.Б. Куликовой, Г.Г. Поповой

рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Гранд Байкал" о пересмотре в порядке надзора постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2009 по делу N А19-4403/08-7 Арбитражного суда Иркутской области и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.08.2009 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью "Строительно-проектное бюро "Ойкос" (далее - ООО СПБ "Ойкос") к обществу с ограниченной ответственностью "Гранд-Байкал" (далее - ООО "Гранд-Байкал") о взыскании задолженности по договору подряда от 10.02.2006 в размере 4.721.726 рублей 73 копеек.

Суд установил:

ООО СПБ "Ойкос" обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к ООО "Гранд-Байкал" о взыскании задолженности по договору подряда от 10.02.2006 в размере 4.721.726 рублей 73 копеек (с учетом уточненных требований).

ООО "Гранд Байкал" заявлены встречные исковые требования о взыскании пени за нарушение сроков выполнения подрядных работ в сумме 1.590.623 рублей.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 01.08.2008, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2008 исковые требования ООО СПБ "Ойкос" удовлетворены частично в сумме 1.134.583 рублей 30 копеек. Встречные исковые требования удовлетворены частично, с ООО СПБ "Ойкос" в пользу ООО "Гранд Байкал" взыскана сумма 300.000 рублей пени.

Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.12.2008 решение от 01.08.2008 и постановление от 25.09.2008 отменены в части взыскания по встречному исковому заявлению с ООО СПБ "Ойкос" в пользу ООО "Гранд Байкал" 300.000 рублей пени и дело в этой части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области. В остальной части судебные акты оставлены без изменений.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 03.03.2009 встречные исковые требования ООО "Гранд Байкал" удовлетворены частично в размере 300.000 рублей.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2009 решение от 03.03.2009 отменено. В удовлетворении встречного иска ООО "Гранд Байкал" отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.08.2009 постановление от 28.05.2009 оставлено без изменений.

При разрешении спора суд установил, что сторонами ни в договоре подряда от 10.02.2006, ни в дополнительном соглашении к нему от 01.03.2006 не установлен порядок начисления пени за просрочку выполнения работ.

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения встречного иска, в связи с недоказанностью ООО "Гранд Байкал" факта неисполнения ООО СПБ "Ойкос" денежных обязательств, и ссылаясь на статьи 330, 333, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, отказал в удовлетворении заявленных требований.

Из материалов дела и доводов заявителя не усматривается наличие оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для рассмотрения дела в порядке надзора Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Учитывая изложенное, и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил:

в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А19-4403/08 Арбитражного суда Иркутской области для пересмотра в порядке надзора постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.08.2009 по тому же делу отказать.

Председательствующий судья

Н.И. Локтенко

Судья

В.Б. Куликова

Судья

Г.Г. Попова