Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 декабря 2011 г. N ВАС-16548/11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Бациев В.В. рассмотрел заявление открытого акционерного общества "Электрозавод" (107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 21) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.02.2011 по делу N А07-18194/2010, постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22.09.2011 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью "Генподрядный строительный трест N 3" (450097, г. Уфа, ул. Б.Х. Давлетшиной, д. 18/3; 450096, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 54) к открытому акционерному обществу "Электрозавод" о взыскании 13 523 497 рублей задолженности по договору от 02.04.2007 N 6/07-т, 1 194 411 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.09.2009 по 05.10.2010, 909 814 рублей убытков в размере платы за пользование кредитом по кредитному договору от 15.02.2010 N 01/15/10 и встречному исковому заявлению открытого акционерного общества "Электрозавод" к обществу с ограниченной ответственностью "Генподрядный строительный трест N 3" о взыскании 6 666 189 рублей 19 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения обязательств, 2 078 437 рублей 96 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.08.2008 по 01.04.2009.

Суд установил:

Заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд определил:

принять заявление открытого акционерного общества "Электрозавод" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.02.2011 по делу N А07-18194/2010, постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22.09.2011 по тому же делу и возбудить надзорное производство.

Направить копию настоящего определения заявителю.

Судья

В.В. Бациев