Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 июня 2012 г. N ВАС-7756/12 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Завьялова Т.В., рассмотрев заявление муниципального учреждения "Комитет по строительству Администрации города Улан-Удэ" (670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 16) от 14.05.2012 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 22.06.2011 по делу N А10-1052/2011, постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.02.2012 по тому же делу по иску закрытого акционерного общества "Аптека 36,6" (111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 1, к "К-Ж"; 119530, Москва, Очаковское ш., д. 10, корп. 2, стр. 1) к муниципальному учреждению "Улан-Удэстройзаказчик" (670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 16) и муниципальному образованию "Городской округ "Город Улан-Удэ" в лице Комитета по строительству Администрации города Улан-Удэ о взыскании 7 901 300 рублей неустойки, начисленной в связи с просрочкой оплаты работ по муниципальному контракту от 26.02.2008 N 99, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Медиал", установила:

Заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации определила:

1. Принять к производству заявление муниципального учреждения "Комитет по строительству Администрации города Улан-Удэ" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 22.06.2011 по делу N°А10-1052/2011, постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.02.2012 по тому же делу, возбудить надзорное производство.

2. Направить копию настоящего определения в адрес муниципального учреждения "Комитет по строительству Администрации города Улан-Удэ".

Судья

Т.В. Завьялова