Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 апреля 2012 г. N ВАС-5906/12 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Поповченко А.А., рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Подземстройреконструкция" (ул. Полевая Сабировская, д. 43А, лит. А., г. Санкт-Петербург, 197183) от 10.04.2012 N б/н о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.04.2011 по делу N А56-42397/2010, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.01.2012 по тому же делу:

по иску общества с ограниченной ответственностью "М-Стиль" (2-я Советская ул., д. 7, г. Санкт-Петербург, 191036) к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Подземстройреконструкция" о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ по договору подряда;

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Подземстройреконструкция" к обществу с ограниченной ответственностью "М-Стиль" о взыскании задолженности за выполненные работы и неустойки за нарушение сроков оплаты спорных работ, установил:

Заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьёй 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации определил:

принять заявление общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Подземстройреконструкция" от 10.04.2012 N б/н о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.04.2011 по делу N А56-42397/2010, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.01.2012 по тому же делу и возбудить надзорное производство.

Направить настоящее определение обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Подземстройреконструкция".

Судья

Поповченко А.А.