Определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2015 г. N 09АП-6684/15 (ключевые темы: взыскание неустойки - строительство - лица, не участвовавшие в деле - третье лицо - предмет спора)

Определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2015 г. N 09АП-6684/15

г. Москва

30 марта 2015 г.

Дело N А40-129494/14

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Гармаева Б.П.,

Судей: Чепик О.Б., Титовой И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Триносом И.В.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО Предприятие "Промышленно-Строительная компания ПИКС", поданную в порядке ст. 42 АПК РФ на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.12.2014 г. по делу N А40-129494/14, принятое судьей Гутник П.С. (шифр судьи 96-1076)

по иску Департамент строительства города Москвы (ОГРН 1077760867304)

к ОАО "Московская Инженерно-Строительная Компания" (ОГРН 1107746567378)

3 лица: ОАО "Москапстрой"

о взыскании неустойки в размере 68 556 685,55 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен.

от ответчика: не явился, извещен.

от третьего лица ОАО "Москапстрой": не явился, извещен.

от ООО Предприятие "Промышленно-Строительная компания ПИКС": не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Департамент строительства города Москвы обратился в Арбитражный суд г.Москвы с иском о взыскании с ОАО "Московская Инженерно-Строительная Компания" 68 556 685 руб. 55 коп. неустойки.

Определением суда от 28.10.2014 г. отказано в привлечении ООО Предприятие "Промышленно-Строительная компания ПИКС" к участию в деле в качестве 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.12.2014 г. по делу N А40-129494/14 с ОАО "Московская Инженерно-Строительная Компания" в пользу Департамента строительства города Москвы взыскано 5 000 000 руб. неустойки. В удовлетворении остальной части иска отказано.

На данное решение ООО Предприятие "Промышленно-Строительная компания ПИКС", лицом, не участвующим в деле, подана апелляционная жалоба.

Определением суда от 17.02.2015 г. данная жалоба принята к производству.

Согласно ст. 42 АПК РФ судебный акт может быть обжалован лицами, о правах и обязанностях которых данный судебный акт был принят.

В ходе судебного заседания установлено, что суд не принимал решение о правах и обязанностях ООО Предприятие "Промышленно-Строительная компания ПИКС", в связи с чем у него не имеется права апелляционного обжалования.

Доводы заявителя жалобы судом отклоняются, поскольку ООО Предприятие "Промышленно-Строительная компания ПИКС" вправе в порядке ч. 3 ст. 179 АПК РФ обратиться в суд с заявлением об исправлении допущенной в решении описки.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 150, ст.ст. 265, 266, 268 АПК РФ, апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Производство по апелляционной жалобе ООО Предприятие "Промышленно-Строительная компания ПИКС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.12.2014 г. по делу N А40-129494/14 прекратить.

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа в месячный срок.

Председательствующий судья

Б.П. Гармаев

Судьи

О.Б. Чепик И.А. Титова