Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июля 2015 г. N 17АП-7564/15 (ключевые темы: договор строительного подряда - взыскание неустойки - отказ от апелляционной жалобы - встречный иск - задолженность)

Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июля 2015 г. N 17АП-7564/15

г. Пермь

22 июля 2015 г.

Дело N А60-42948/2014

Резолютивная часть определения объявлена 21.07.2015.

Определение в полном объеме изготовлено 22.07.2015.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Сусловой О.В.,

судей Гребенкиной Н.А., Муталлиевой И.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кириенко И.К.,

рассмотрев апелляционную жалобу ответчика,

ООО "ИВЦ Проект-Монтаж",

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 24.04.2015,

принятое судьей Мезриной Е.А.,

по делу N А60-42948/2014

по иску ООО "Кит Екатеринбург" (ОГРН 1086671008907, ИНН 6671261763, г. Екатеринбург)

к ООО "ИВЦ Проект-Монтаж" (ОГРН 1076658020009, ИНН 6658272501, г. Екатеринбург)

о взыскании неустойки по договору строительного подряда,

по встречному иску ООО "ИВЦ Проект-Монтаж"

к ООО "Кит Екатеринбург"

о взыскании задолженности, неустойки по договору строительного подряда,

при участии

от истца: Берсенева О.В., доверенность от 21.05.2014 N 37, от ответчика: Этингова Е.В., доверенность от 27.08.2014,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Кит Екатеринбург" (далее - истец, общество "Кит Екатеринбург") обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ИВЦ Проект-Монтаж" (далее - ответчик, общество "ИВЦ Проект-Монтаж") о взыскании 1 507 582 руб. 71 коп. неустойки, начисленной за период с 21.10.2013 по 18.08.2014, по договору подряда от 17.09.2013 N 915.

Ответчиком предъявлены встречные требования к истцу о взыскании 1 269 093 руб. 29 коп. задолженности, 382 535 руб. 27 коп. неустойки, начисленной за период с 27.11.2013 по 26.09.2014, по договору от 17.09.2013 N 915.

Решением арбитражного суда от 24.04.2015 в удовлетворении первоначальных исковых требований отказано.

Встречный иск удовлетворен частично. С общества "Кит Екатеринбург" в пользу общества "ИВЦ Проект-Монтаж" взыскано 1 255 261 руб. 45 коп. задолженности, 268 625 руб. 64 коп. неустойки, начисленной за период с 03.03.2014 по 02.10.2014. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Ответчиком подана апелляционная жалоба на указанное решение, в которой он просит изменить решение суда первой инстанции в части.

Истцом представлен отзыв на апелляционную жалобу ответчика, в котором он просит оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2015 апелляционная жалоба ответчика принята к производству арбитражного апелляционного суда, дело назначено к рассмотрению на 21.07.2015.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции 21.07.2015 ответчиком заявлен отказ от апелляционной жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят арбитражным судом в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса.

Отказ ответчика от апелляционной жалобы следует принять, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права других лиц (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с изложенным производство по апелляционной жалобе ответчика на решение арбитражного суда от 24.04.2015 подлежит прекращению.

Руководствуясь статьями 265, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять отказ ответчика, ООО "ИВЦ Проект-Монтаж", от апелляционной жалобы.

Прекратить производство по апелляционной жалобе на решение Арбитражного суда Свердловской области от 24.04.2015 по делу N А60-42948/2014.

Определение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его вынесения, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

О.В. Суслова

Судьи

Н.А. Гребенкина И.О. Муталлиева