Определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 января 2017 г. N 09АП-64793/16 (ключевые темы: Хорватия - взыскание неустойки - мировое соглашение - договор подряда - расходы по госпошлине)

Определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 января 2017 г. N 09АП-64793/16

Требование: о взыскании денежных средств, о взыскании долга, о взыскании неустойки по договору подряда

Вывод суда: производство по делу прекращено

г. Москва

18 января 2017 г.

Дело N А40-136494/16

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи В.И. Тетюка

Судей: Е.В. Бодровой, Е.Е. Кузнецовой

при ведении протокола судебного заседания А.Н. Калюжным

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО "Монтмонтажа" (Республика Хорватия)

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 сентября 2016 года, принятое судьей А.П. Стародуб (шифр судьи 116-1190) по делу N А40-136494/16

по иску ООО "СтройАльянс"

к ООО "ТиссенКрупп Элеватор"

о взыскании денежных средств

при участии в судебном заседании:

от истца: неявка, извещен

от ответчика: неявка, извещен

от заявителя жалобы: неявка, извещен

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "СтройАльянс" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к обществу с Ограниченной ответственностью "ТиссенКрупп Элеватор" о взыскании неустойки по договору подряда от 18.07.2008 г., с учетом заявления об уменьшении исковых требований в размере 2 319 624,04 евро (два миллиона триста девятнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре и 4/100) в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Решением суда от 30.09.2016 г. взысканы с ООО "ТиссенКрупп Элеватор" в пользу ООО "СтройАльянс" сумма неустойки в размере 2.319.624 евро, 04 евро цента в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа, расходы по госпошлине 200.000 руб.

ООО "ТиссенКрупп Элеватор" обратилось с апелляционной жалобой на указанное решение, в которой просило отменить его и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований истца.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2016 г. утверждено Мировое соглашение, решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 сентября 2016 года по делу N А40-136494/16 отменено, производство по делу N А40-136494/16 прекращено.

АО "Монтмонтажа" (Республика Хорватия) в порядке ст. 42 АПК РФ обратилось с апелляционной жалобой на вышеуказанное решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.09.2016 г.

Рассмотрение апелляционной жалобы было назначено на 18 января 2017 года.

12 января 2017 года в Девятый арбитражный апелляционный суд поступило ходатайство АО "Монтмонтажа" (Республика Хорватия) об отказе от апелляционной жалобы.

Рассмотрев заявленное ходатайство, апелляционный суд принимает отказ от апелляционной жалобы, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Руководствуясь ст.ст. 49, 265 АПК РФ, апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Принять отказ АО "Монтмонтажа" (Республика Хорватия) от апелляционной жалобы.

Прекратить производство по апелляционной жалобе АО "Монтмонтажа" (Республика Хорватия) на решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 сентября 2016 года по делу N А40-136494/16.

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа в месячный срок.

Председательствующий

В.И. Тетюк

Судьи

Е.Е. Кузнецова Е.В. Бодрова