Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 апреля 2017 г. N 09АП-12680/17

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 20 сентября 2017 г. N Ф05-10701/17 настоящее постановление отменено

г. Москва

19 апреля 2017 г.

Дело N А40-136032/16

Резолютивная часть постановления объявлена 18 апреля 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 апреля 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Бодровой Е.В.,

Судей: Кузнецовой Е.Е., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гавриковой А.С.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Минобороны РФ

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 января 2017 года по делу N А40-

136032/16, принятое судьей Рыбиным Д.С. (шифр судьи 176-1175)

по исковому заявлению Минобороны России

к ОАО "ЦС "Звездочка"

о взыскании 82.682.050 рублей 00 копеек,

при участии:

от истца: Гуляев П.В. по доверенности от 17.10.2016;

от ответчика: Вежливцева Е.В. по доверенности от 22.02.2017.

УСТАНОВИЛ:

Минобороны России обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с ОАО "ЦС "Звездочка" 82.682.050 рублей 00 копеек неустойки.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31 января 2017 года по делу N А40-136032/16, в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу в которой просит, решение отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Истец поддержал доводы жалобы.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 31 января 2017 года по делу N А40-136032/16 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что в рамках исполнения обязательств по государственному контракту на выполнение работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации "Проект 1155 - большой противолодочный корабль "Чабаненко" - ремонт по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков (сдача в 2016 г.) от 05.08.2014 N Р/1/8/0413/ГК-14-ДГОЗ (далее по тексту также - контракт) ответчик (исполнитель) принял на себя обязательства в установленный контрактом срок выполнить работы по заводскому ремонту по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков большого противолодочного корабля проекта 11551 "Адмирал Чабаненко" Северного флота в объеме, соответствующем качеству, результату и иным требованиям, установленным контрактом, а истец (заказчик) обязался принять и оплатить выполненные работы.

В соответствии с п.15.2 контракта работы по контракту должны были быть выполнены исполнителем в срок до 25.11.2016.

Истцом со ссылкой на то, что ответчиком была допущена просрочка при исполнении своих обязательств по контракту в части срока выполнения работ, в рамках рассмотрения настоящего дела к взысканию с ответчика на основании ст.330 Гражданского кодекса РФ, п.5 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и п.11.10 контракта заявлена неустойка в размере 82.682.050 рублей 00 копеек.

Вместе с тем, как установлено судом первой инстанции, сторонами 02.11.2016 и 11.11.2016 были подписаны дополнительные соглашения N N 6 и 7 к контракту, в соответствии с условиями которых сторонами были продлены сроки выполнения соответствующих работ по договору, период которых на дату рассмотрения настоящего дела еще не истек.

Таким образом, с учетом вышеизложенных обстоятельств, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что со стороны ответчика не была допущена просрочка исполнения обязательств по контракту, в связи с чем у него не возникла обязанность по уплате истцу неустойки.

Правильно установив данные фактические обстоятельства, суд первой инстанции правомерно вынес оспариваемое решение.

Доводы апелляционной жалобы являются необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Как усматривается из материалов дела, между сторонами государственного контракта, подписаны следующие дополнительные соглашения:

Дополнительное соглашение N 6 от 02.11.2016 г., которым:

1.1. изменена цена контракта, а также изменены сроки сдачи работ по контракту - до 31.12.2016 г., сроки предоставления отчетной документации - до 30.09.2017 г.

1.2. п. 7 данного дополнительного соглашения устанавливает, что уточненная Ведомость исполнения работ ремонта по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков проекта 11551 - большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко" Северного флота (приложение 1 к Контракту) вводится отдельным дополнительным соглашением к Контакту в течение 30 дней с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения.

Дополнительное соглашение N 7 от 11.11.2016 г., которым:

2.1 Ведомость исполнения, введенную в действие Дополнительным соглашением к Контракту N Р/1/8/0198/Д2-15-ДГОЗ от 16 апреля 2015 г., считать утратившей силу с 20 апреля 2016 г.;

2.2. Ввести в действие Ведомость исполнения работ по ремонту по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков проекта11551 - большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко" Северного флота (Приложение 1 к Дополнительному соглашению N 7) с последующим ее уточнением в течение 30 дней с даты подписания настоящего Соглашения. Сроки действующей в настоящее время ведомости исполнения по спорным пунктам изменены в сторону увеличения - 30.12.2016 г., также изменена стоимость каждого пункта ВИ.

Ведомость исполнения к государственному контракту от 05.08.2014 года N Р/1/8/042/ГК-14-ДГОЗ утратила силу с момента подписания дополнительного соглашения N Р/1/8/0198/Д2-15-ДГОЗ от 16 апреля 2015 г., о чем говорит пункт 3 данного дополнительного соглашения. Таким образом, на дату подачи искового заявления договорные обязательства уже были изменены соглашением сторон.

Исключение из расчета неустойки по государственному контракту работ с перенесенными сроками выполнения, а также работ, которые были полностью исключены из состава работ, подтверждается вступившим в законную силу постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2016 года по делу А40-70364/2015.

Таким образом, апелляционный суд считает, что суд первой инстанции правильно определил правоотношения сторон, предмет доказывания по спору, с достаточной полнотой выяснил, исследовал и оценил в совокупности все значимые обстоятельства по делу, правильно применив нормы материального права, регулирующие спорные отношения.

С учетом того, что иных доводов, подлежащих оценке, апелляционная жалоба не содержит, решение отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 1176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 января 2017 года по делу N А40-136032/16 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.В. Бодрова

Судьи

Е.Е. Кузнецова В.И. Тетюк