Определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2017 г. N 09АП-21837/17

г. Москва

07 июня 2017 г.

Дело N А40-224480/16

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: В.И. Тетюка

Судей: Е.Е. Кузнецовой, А.А. Комарова

при ведении протокола судебного заседания А.С. Гавриковой

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу АО "Спецремонт"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 марта 2017 года,

принятое судьей У.А. Болдуновым (шифр судьи 5-1953) по делу N А40-224480/16

по иску АО "Машиностроительная компания "Витязь"

к АО "Спецремонт"

о взыскании денежных средств

и по встречному иску о взыскании денежных средств

при участии в судебном заседании:

от истца: неявка, извещен

от ответчика: неявка, извещен

УСТАНОВИЛ:

АО "Машиностроительная компания "Витязь" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с АО "Спецремонт" задолженности по контракту от 12.03.2012 г. N 01/03/12-12 в размере 154.105.992,16 рублей.

С учетом уменьшения размера требований в порядке ст. 49 АПК РФ АО "Спецремонт" в порядке ст. 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предъявило истцу встречный иск о взыскании неустойки в виде пени по контракту от 12.03.2012 г. N 01/03/12-12 в размере 18.534.478,84 рублей и процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 5.366.797,82 рублей.

Суд принял встречный иск, поскольку посчитал, что между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

Решением суда от 24.03.2017 г. взысканы с Акционерного общества "Спецремонт" в пользу Акционерного общества "Машиностроительная компания "Витязь" задолженность по контракту от 12.03.2012 г. N 01/03/12-12 в размере 154.105.992,16 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 200.000 рублей.

Взысканы с Акционерного общества "Машиностроительная компания "Витязь" в пользу Акционерного общества "Спецремонт" неустойка в виде пени по контракту от 12.03.2012 г. N 01/03/12-12 в размере 18.534.478,84 рублей, проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 5.366.797,82 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 142.506,38 рублей.

В порядке абз. 2 ч. 5 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведен зачет первоначального и встречного исков, по результатам которого взысканы с Акционерного общества "Спецремонт" в пользу Акционерного общества "Машиностроительная компания "Витязь" денежные средства в размере 130.262.209,12 рублей.

Возвращена Акционерному обществу "Спецремонт" из средств федерального бюджета уплаченная государственная пошлина в размере 57.493,62 рублей.

АО "Спецремонт" обратилось с апелляционной жалобой на указанное решение, в которой просило отменить его в части удовлетворения первоначального иска, исковое заявление оставить без рассмотрения.

Рассмотрение апелляционной жалобы было назначено на 07 июня 2017 года.

31 мая 2017 года в Девятый арбитражный апелляционный суд поступило ходатайство ответчика об отказе от апелляционной жалобы.

Рассмотрев заявленное ходатайство, апелляционный суд принимает отказ от апелляционной жалобы, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Руководствуясь ст.ст. 49, 265 АПК РФ, апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Принять отказ АО "Спецремонт" от апелляционной жалобы.

Прекратить производство по апелляционной жалобе АО "Спецремонт" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 марта 2017 года по делу N А40-224480/16.

Возвратить АО "Спецремонт" из федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 3 000 рублей.

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа в месячный срок.

Председательствующий

В.И. Тетюк

Судьи

Е.Е. Кузнецова А.А. Комаров