Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 августа 2017 г. N 15АП-11743/17

город Ростов-на-Дону

25 августа 2017 г.

дело N А32-38436/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 22 августа 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 августа 2017 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Чотчаева Б.Т.,

судей Ковалевой Н.В., Нарышкиной Н.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Юрченко Н.Н.

от закрытого акционерного общества "РН-Юг": представитель Ким В.О. (доверенность от 12.09.2016),

от акционерного общества "НЭСК-электросети": представитель Алиева Д.В. (доверенность от 01.01.2017),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО "РН-Ростовнефтепродукт" на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.06.2017 по делу N А32-38436/2016 по иску закрытого акционерного общества "РН-Юг" к акционерному обществу "НЭСК-электросети" о взыскании предварительной оплаты,

и по встречному исковому заявлению акционерного общества "НЭСК-электросети"

к закрытому акционерному обществу "РН-Юг"

о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, о взыскании суммы понесенных затрат, принятое в составе судьи Цатуряна Р.С.

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество "РН-Юг" (далее - ЗАО "РН-Юг") обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к акционерному обществу "НЭСК-электросети" (далее - АО "НЭСК-электросети") о взыскании предварительной оплаты по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 01.04.2013 N 3-38-12-1758 в размере 665 520 рублей 65 копеек, а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 16 310 рублей.

Определением от 09.02.2017 принято к производству встречное исковое ЗАО "НЭСК-электросети" к ЗАО "РН-Юг" о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 01.04.2013 N 3-38-12-1758-Ю-02241/13, о взыскании с ЗАО "РН-Юг" в пользу АО "НЭСК-электросети" суммы понесенных затрат на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в размере 711 624 рублей, а также расходов по оплате государственной пошлины.

В судебном заседании 22.05.2017 представитель истца заявил ходатайство о процессуальном правопреемстве в связи с реорганизацией ЗАО "РН-Юг".

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.06.2017 произведена процессуальная замена ЗАО "РН-Юг" на АО "РН-Ростовнефтепродукт". В удовлетворении первоначальных исковых требований отказано. Встречные исковые требования удовлетворены, расторгнут договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 01.04.2013 N 3-38-12-1758-Ю-02241/13. С АО "РН-Ростовнефтепродукт" в пользу АО "НЭСК-электросети" стоимость понесенных затрат на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в размере 711 624 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 232 рублей.

Не согласившись с указанным судебным актом, АО "РН-Ростовнефтепродукт" обжаловало его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе АО "РН-Ростовнефтепродукт" просит решение арбитражного суда первой инстанции от 02.06.2017 отменить, принять новый судебный акт.

По мнению АО "РН-Ростовнефтепродукт" судом первой инстанции не исследован вопрос о выполнении АО "НЭСК-электросети" встречных обязательств по договору.

Представитель ЗАО "РН-Юг" поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель АО "НЭСК-электросети" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в поступившем отзыве.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения принятого судом первой инстанции решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Как следует из материалов дела, между закрытым акционерным обществом "ТНК Юг" (заявитель) и АО "НЭСК-электросети" (сетевая организация) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 01.04.2013 N 3-38-12-1758 (далее - договор), по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) ЭПУ земельного участка для строительства АЗС, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 90 кВт;

- категория надежности III;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ);

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункт 1 договора).

В силу пункта 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: земельный участок для строительства АЗС, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Дзержинского, дом N 82.

Согласно пункту 4 договора технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора (пункт 5 договора).

Пунктом 6 договора предусмотрено, что сетевая организация обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях:

- в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается (пункт 7 договора).

В соответствии с пунктом 8 договора заявитель обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

- надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий (пункт 9 договора).

Согласно пункту 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом РЭК-ДЦиТ Краснодарского края от 08.06.2011 N 16/2011-Э в редакции Приказа РЭК-ДЦиТ Краснодарского края от 28.09.2012 N 49/2012-э и составляет 1 478 934 рубля 78 копеек, в том числе НДС 18% в размере 225 600 рублей 22 копеек.

В соответствии с пунктом 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения;

- 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

ЗАО "ТНК Юг" на расчетный счет ответчика по платежным поручениям от 18.04.2013 N 1165, от 31.07.2013 N 750 было перечислено 665 520 рублей 65 копеек предоплаты по договору.

На основании Решения годового общего собрания акционеров от 05.11.2013 ЗАО "ТНК Юг" было переименовано в ЗАО "РН-Юг".

Согласно пункту 22 договора заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.

В связи с нарушением сетевой организацией срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению 16.10.2015 в адрес АО "НЭСК-электросети" было направлено уведомление о расторжении договора.

Направленное в адрес АО "НЭСК-электросети" требование от 21.09.2016 N 495-16 о возврате аванса по договору оставлено без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ЗАО "РН-Юг" в арбитражный суд с иском о взыскании предварительной оплаты по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии со статьями 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Помимо общих норм Гражданского кодекса Российской Федерации к спорным правоотношениям подлежат применению положения Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ) и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861).

В силу статьи 26 Закона N 35-ФЗ технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно пункту 4 статьи 23.1, пункту 2 статьи 23.2 Закона N 35-ФЗ плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций подлежит государственному регулированию и определяется уполномоченным органом исполнительной власти исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.

В силу статьи 26 Закона N 35-ФЗ технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Правила N 861 определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Действие Правил N 861 распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно пункту 6 Правил N 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Существенными условиями договора на технологическое присоединение является перечень мероприятий по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению, которые определяются в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора, а также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (пункт 16 Правил N 861).

Согласно пункту 8 договора ЗАО "РН-Юг" обязано, в том числе, надлежащим образом исполнить обязательства по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены его энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по техническим условиям уведомить сетевую организацию об их выполнении.

Положениями подпунктов "г" - "е" пункта 18 Правил N 861 (в редакции, действовавшей в спорный период) предусмотрено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий с оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении заявителем технических условий, согласованного с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия в соответствии с названными Правилами подлежат согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией с участием заявителя, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя.

Пунктами 11.1 - 11.2.8 технических условий, выданных сетевой организацией обществу, предусмотрен ряд мероприятий, необходимых для технологического присоединения, которые должно выполнить общество.

Условиями договора и ТУ к нему предусмотрена определенная последовательность исполнения сторонами обязательств по договору, то есть обязательства сторон по спорному договору носят встречный характер; от своевременного выполнения своих обязательств одной стороной зависит выполнение встречных обязательств другой стороной. Исполнению обязательств сетевой организации по договору предшествует исполнение истцом ТУ и сдача результатов ТУ обществом сетевой организации. Технологическое присоединение это последовательный и поэтапный процесс, который может быть окончен сетевой организацией только после надлежащего исполнения встречных обязательств самим заявителем.

В силу пункта 1 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из договора, а также технических условий следует, что окончательное и своевременное выполнение сетевой организацией своих обязательств по технологическому присоединению объекта истца поставлено в зависимость от выполнения обществом выданных ему технических условий.

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора (то есть с 01.04.2013), а срок действия ТУ составляет 2 года со дня заключения договора.

Судом первой инстанции было правильно установлено, что истцом не представлено доказательств выполнения им технических условий в пределах установленного договором срока, в связи с чем общество требовало исполнения встречного обязательства от сетевой организации без соответствующего исполнения со своей стороны.

В соответствии с техническими условиями сетевая компания должна была осуществить организационно-технические мероприятия по техническому перевооружению, расширению, реконструкции электрических сетей, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (пункт 10.1 технических условий), расчет значения токов "КЗ" для определения установок защиты, внести изменения в параметры установок РЗ и А (пункт 10.1.1 технических условий); организационно-технические мероприятия по новому строительству электрических сетей - выполнение проектирования и строительства от существующих объектов электросетевого хозяйства АО "НЭСК-электросети" до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, выполняемых за счет тарифа на технологическое присоединение (пункт 10.2 технических условий); строительство КЛ-10 кВ от места рассечки КЛ-10 кВ ВГ-6-ТП-174 до КТП. Марка АСБ-10, сечение 150, протяженностью 0,2 км (пункт 10.2.1 технических условий); сооружение КТП в районе ул. Дзержинского, 82, с трансформатором (ТМГ) на номинальное напряжение 10/0,4 кВ. трансформатор мощностью 160 кВА, в количестве 1 шт. (пункт 10.2.2 технических условий).

Во исполнение условий договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий к нему сетевая организация заключила договор подряда от 26.06.2013 N 343НС-ДХ/ТП с ООО "ИСК" АТЛАН" на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Данный договор исполнен, о чем свидетельствуют акты сдачи-приемки проектных и изыскательских работ, представленные в материалы дела.

В ходе судебного разбирательства судом перед сторонами был поставлен вопрос об объеме и стоимости выполненных работ и понесенных сетевой организацией расходов, предложено рассмотреть вопрос о назначении по делу судебной экспертизы.

19.04.2017 сотрудниками АО "НЭСК-электросети" был осуществлен выезд на объект технологического присоединения "Строительство КТП в районе улицы Дзержинского, 82; строительство КЛ-10 кВ от места рассечки КЛ-10 кВ ВГ-6-ТП-174 (ПРРЭС), г. Краснодар (3-38-12-1758-ТП), о чем составлен акт осмотра, которым установлен факт исполнения со стороны общества мероприятий по технологическому присоединению по договору. Аналогичный акт составлен ЗАО "РН-Юг".

В судебном заседании 22.05.2017 представитель ЗАО "РН-Юг" пояснил, что разногласий по объему и стоимости выполненных работ между сторонами не имеется, необходимость в проведении судебной экспертизы отсутствует.

Испрашиваемая АО "НЭСК-электросети" исковому заявлению сумма была рассчитана следующим образом: 1 377 144 рубля 65 копеек (стоимость выполненных работ 1 284 455 рублей 96 копеек стоимость проектных и изыскательских работ 92 688 рублей 69 копеек) - 665 520 рублей 65 копеек (оплаченная истцом предоплата по договору) = 711 624 рубля.

Размер задолженности, испрашиваемой сетевой организацией, подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ, а также актом сдачи-приемки проектных и изыскательских работ.

Довод ЗАО "РН-Юг" о несовпадении сумм за выполненные работы по договору в актах формы КС-2 и КС-3, а также довод о нарушении порядка подписания актов КС-2, КС-3 и акта сдачи-приемки проектных и изыскательских и строительно-монтажных работ отклонен судом, как противоречащий материалам дела и позиции, изложенной АО "НЭСК-электросети" в обобщенных пояснениях по делу от 05.05.2017 N 09.НС-08/824/4555 (т. 2 л.д. 151-156).

В соответствии с пунктом 21 договора он может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 22 договора заявитель вправе при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Как указывает ЗАО "РН-Юг", договор был расторгнут посредством направления письменного уведомления от 16.10.2015 N 392-15 о расторжении договора во исполнение пункта 22 договора.

В силу пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Между тем, согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.07.2012 N 2551/12 по делу N А56-66569/2010, законодательство закрепляет единственное специальное основание для одностороннего расторжения договора технологического присоединения - нарушение сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре. В остальных случаях подлежит применению норма статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом, в соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Как было указано ранее, ответчиком действия по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению были приостановлены в порядке пункта 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации до исполнения истцом со своей стороны технических условий.

Однако, действуя разумно и добросовестно, сетевая организация со своей стороны приступила к исполнению своих обязательств по договору и осуществила ряд мероприятий для целей технологического присоединения объекта истца.

Кроме того, для установления правомерности расторжения договора в одностороннем порядке, следует установить субъект, по вине которого допущено нарушение сроков технологического присоединения.

Поскольку, судом установлено отсутствие со стороны сетевой организации нарушений условий договора о сроках, позволяющих обществу расторгнуть договор в одностороннем порядке, соответствующий довод общества подлежит отклонению.

Кроме того, уведомление от 16.10.2015 N 392-15 о расторжении договора было направлено ЗАО "РН-Юг" в адрес АО "НЭСК-электросети" уже после выполнения последним со своей стороны работ для целей технологического присоединения объекта.

Между тем, суд пришел к выводу о том, что спорный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям подлежит расторжению в связи с существенными нарушениями обществом условий договора, выразившихся в неисполнении технических условий.

В связи с изложенным, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об удовлетворении встречных исковых требований и отказе в удовлетворении первоначального иска.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению решения, апелляционной инстанцией не установлено.

Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.06.2017 по делу N А32-38436/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано через арбитражный суд первой инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

Б.Т. Чотчаев

Судьи

Н.В. Ковалева Н.В. Нарышкина