Определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 февраля 2018 г. N 09АП-2531/18

г. Москва

28 февраля 2018 г.

Дело N А40-176842/16

Резолютивная часть определения объявлена 21 февраля 2018 года.

Определение изготовлено в полном объеме 28 февраля 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Стешана Б.В.

судей: Лялиной Т.А., Ким Е.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ковалем А.Д.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Альфа-Пром" на решение Арбитражного суда Москвы от 25 октября 2016 года и АО "Главное управление обустройства войск" на дополнительное решение Арбитражного суда города Москвы от 10 мая 2017 года,

принятые судьей Чернухиным В.А.,

по делу N А40-176842/2016

по иску ООО "Альфа-Пром" (ОГРН 1087746945417)

к АО "Главное управление обустройства войск" (ОГРН 1097746390224)

о взыскании задолженности в размере 295.456 руб. 61 коп.

и по встречному иску АО "Главное управление обустройства войск"

к ООО "Альфа-Пром"

о взыскании неустойки

при участии в судебном заседании:

от истца - Вихарев А.А. по доверенности от 04.12.17;

от ответчика - Яковлев А.М. по доверенности от 21.12.17 N Д-955.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Пром" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с требованием к Акционерному обществу "Главное управление обустройства войск" о взыскании задолженности в размере 295 456 руб. 61 коп., расходов на услуги представителя в размере 100 000 руб.

Акционерным обществом "Главное управление обустройства войск" заявлено встречное исковое заявление о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Альфа-Пром" неустойки в размере 1 720 000 руб. 41 коп., суммы вознаграждения за оказываемые заказчиком услуги в размере 74 545 руб. 66 коп.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.09.2016 г. встречный иск возвращен заявителю.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2016 года по делу N А40-176842/16 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2016 г. определение о возврате встречного иска отменено, вопрос направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Дополнительным Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.05.2017 г. встречные исковые требования удовлетворены частично - взыскано с ООО "Альфа-Пром" в пользу АО "Главное управление обустройства войск" неустойка в размере 162.226 руб. 82 коп., задолженность за услуги генподряда в размере 74.545 руб. 66 коп.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2017 г. решение и дополнительное решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением АС МО от 10.01.2018 г. вышеуказанное постановление отменено, в связи с нарушением норм процессуального права.

После отмены АС МО Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.23017 г., арбитражным апелляционными судом в коллегиальном составе рассматриваются апелляционные жалобы ООО "Альфа-Пром" на решение Арбитражного суда Москвы от 25 октября 2016 года и АО "Главное управление обустройства войск" на дополнительное решение Арбитражного суда города Москвы от 10 мая 2017 года.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда ООО "Альфа-Пром" и АО "Главное управление обустройства войск" заявили об отказе от апелляционных жалоб.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявитель вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от апелляционной жалобы полностью или частично, а арбитражный суд принимает отказ, если это не противоречит закону, не нарушает прав других лиц.

В данном случае арбитражным судом отказ от апелляционных жалоб принимается, поскольку это не противоречит закону, а также не нарушает чьих-либо прав.

В соответствии с ч. 1 ст. 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд прекращает производство по делу, если от истца и ответчика поступил отказ от апелляционной жалобы и отказ принят арбитражным судом.

С учетом изложенных обстоятельств суд прекращает производство по апелляционным жалобам Общества с ограниченной ответственностью "Альфа-Пром" и Акционерного общества "Главное управление обустройства войск"ООО "ГолдСевен" по делу N А40-176842/2016.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 49, ст. 151, 184 - 185, ч. 1 ст. 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Принять отказ ООО "Альфа-Пром" от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Москвы от 25 октября 2016 года по делу N А40-176842/2016.

Принять отказ АО "Главное управление обустройства войск" от апелляционной жалобы на дополнительное решение Арбитражного суда города Москвы от 10 мая 2017 года по делу N А40-176842/2016.

Производство по апелляционным жалобам прекратить.

Определение Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления определения в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Б.В.Стешан

Судьи

Т.А.Лялина Е.А.Ким