Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 марта 2018 г. N 09АП-8364/18

г. Москва

21 марта 2018 г.

Дело N А40-125727/16

Резолютивная часть постановления объявлена 20 марта 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 марта 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Гармаева Б.П.,

Судей: Титовой И.А., Фриева А.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ашибоковым А.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу АО "Стройтрансгаз" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.01.2018 по делу N А40-125727/16, принятое судьей Акименко О.А. (89-1007), по иску АО "Стройтрансгаз" к ООО "Фактор ЛТД" о взыскании неустойки в размере 22 940 679,39 руб., встречному иску о взыскании адолженности в сумме 38163209,20 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму задолженности 8205315,36 руб. по день фактической уплаты долга по средней ставке банковского процента по вкладам физических лиц в Центральном федеральном округе в размере 8,64 % годовых,

при участии в судебном заседании:

от истца: Щепетов С.Ю. по доверенности от 15.12.2017 г.,

от ответчика: Ким А.А., Сомов С.С. по доверенности от 01.06.2017 г., Терпанова И.В. по доверенности от 18.04.2017 г.,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Стройтрансгаз" (далее - АО "Стройтрансгаз", истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Фактор ЛТД" (далее - ООО "Фактор ЛТД", ответчик) о взыскании неустойки по договору подряда N 30-3000/ГП-20/03-06 от 20.03.2015 за непредоставление ППР в сумме 22 940 679,39 руб.

Определением суда от 23.08.2016 г. для совместного рассмотрения в одно производство объединены дело А40-125727/16-89-1007 и дело N А40-125681/16-51- 1132 по исковому заявлению Акционерного общества "Стройтрансгаз" к Обществу с ограниченной ответственностью "Фактор ЛТД" о взыскании неустойки по договору подряда N 30-3000/ГП-20/03-06 от 20.03.2015 за нарушение конечного срока выполнения всех работ по договору в сумме 167 629 626, 14 руб., с присвоением им номера дела N А40-125727/16-89-1007.

Определением суда от 27.09.2016 г. для совместного рассмотрения с первоначальным исковым заявлением принято встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Фактор ЛТД" о взыскании с Акционерного общества "Стройтрансгаз" задолженности в сумме 38 163 209,20 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму задолженности 8 205 315,36 руб. за период с 27.05.2016 по день фактической уплаты долга по средней ставке банковского процента по вкладам физических лиц в Центральном федеральном округе в размере 8,64% годовых.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.03.2017 г. по делу N А40- 125727/16 в удовлетворении требований АО "Стройтрансгаз" отказано. Встречные исковые требования ООО "Фактор ЛТД" удовлетворены.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2017 решение суда было изменено. С субподрядчика в пользу подрядчика взыскано 10 000 000 руб. неустойки, в остальной части иска отказано. Произведен зачет удовлетворенных требований по первоначальному и встречному иску.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18.10.2017 судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2018 с общества с ограниченной ответственностью "Фактор ЛТД" в пользу акционерного общества "Стройтрансгаз" взыскано 10 000 000 руб. неустойки, 43 438 руб. государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Взысканы с Акционерного общества "Стройтрансгаз" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Фактор ЛТД" денежные средства в размере 38 163 209,18 руб. 18 коп., проценты, начисленные на сумму 8 205 315,36 руб. за период с 27.05.2016 г. по день фактической уплаты по средней ставке банковского процента по вкладам физических лиц в Центральном федеральном округе в размере 8,64% годовых, расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб. (двести тысяч рублей).

В результате зачета требований взыскано с Акционерного общества "Стройтрансгаз" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фактор ЛТД" 28 163 209 руб. 18 коп., проценты, начисленные на сумму 8 205 315,36 руб. за период с 27.05.2016 г. по день фактической уплаты по средней ставке банковского процента по вкладам физических лиц в Центральном федеральном округе в размере 8,64% годовых, расходы по оплате государственной пошлины в размере 156 562 руб.

Не согласившись с вынесенным по делу судебным актом, АО "Стройтрансгаз" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит указанное выше решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представителями сторон заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения, представлено мировое соглашение от 27.02.2018.

В соответствии со ст. 49 АПК РФ, стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса. Арбитражный суд утверждает мировое соглашение, заключенное сторонами, если оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Поскольку мировое соглашение от 27.02.2018, заключенное между АО "Стройтрансгаз" и ООО "Фактор ЛТД", не противоречит закону и не нарушает права других лиц, оно подлежит утверждению, а производство по настоящему делу прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.49, 138-142, 150 ч. 2, 176, 266 - 268, 269 271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить мировое соглашение от 27.02.2018, заключенное между АО "Стройтрансгаз" и ООО "Фактор ЛТД", на следующих условиях, согласованных сторонами:

1. Настоящее Мировое соглашение заключается Сторонами на основании статей 139 и 140 АПК РФ в целях урегулирования спора по делу N А40-125727/16-89-1007, находящемуся в производстве Девятого арбитражного апелляционного суда.

2. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31.01.2018 по делу N А40-125727/16-89-1007:

2.1. частично удовлетворены требования Истца, а именно с Ответчика в пользу Истца взыскано 10 000 000,00 руб. неустойки, 43 438,00 руб. государственной пошлины, в остальной части в удовлетворении исковых требований отказано;

2.2 частично удовлетворены требования Ответчика, а именно с Истца взыскано в пользу Ответчика 38 163 209,18 руб., проценты, начисленные на сумму 8 205 315,36 руб. за период с 27.05.2016 по день фактической уплаты по средней ставке банковского процента по вкладам физических лиц в Центральном федеральном округе в размере 8,64% годовых, расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000,00 руб.;

2.3 в результате зачета требований с Истца в пользу Ответчика взыскано 28 163 209,18 руб., проценты, начисленные на сумму 8 205 315,36 руб. за период с 27.05.2016 по день фактической уплаты по средней ставке банковского процента по вкладам физических лиц в Центральном федеральном округе в размере 8,64%) годовых, расходы по оплате государственной пошлины в размере 156 562,00 руб.

3. В настоящее время между Истцом и Ответчиком достигнуто мировое соглашение по делу N А40-125727/16-89-1007 на следующих условиях:

3.1 Истец настоящим отказывается от исковых требований в части взыскания с Ответчика неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору подряда N ЗО-ЗООО/ГП-20/03-06 от 20.03.2015 в сумме 10 000 000,00 руб. и взыскания 43 438,00 руб. государственной пошлины, взысканных Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31.01.2018 по делу N А40-125727/16-89-1007, а также отказывается от взыскания всех иных штрафных санкций, неустоек, убытков, предусмотренных указанным договором и действующим законодательством РФ.

3.2 Истец настоящим признает задолженность перед Ответчиком по договору подряда N 30-3000/ГП-20/03-06 от 20.03.2015 в общей сумме 33 002 661,10 руб., взысканную Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31.01.2018 по делу N А40-125727/16-89-1007.

3.3. Ответчик настоящим отказывается от взыскания с Истца части задолженности за выполненные работы по договору подряда N ЗО-ЗООО/ГП-20/03-06 от 20.03.2015 в сумме 5 160 548,08 руб., от взыскания неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по оплате выполненных работ, процентов, начисленных на сумму 8 205 315,36 руб. за период с 27.05.2016 по день фактической уплаты по средней ставке банковского процента по вкладам физических лиц в Центральном федеральном округе в размере 8,64% годовых, а также отказывается от взыскания всех иных штрафных санкций, неустоек предусмотренных указанным договором и действующим законодательством РФ.

4. По соглашению Сторон, задолженность Истца перед Ответчиком в сумме 33 002 661,10 руб. оплачивается Истцом в порядке, предусмотренном ст. 410 Гражданского кодекса РФ, путем зачета встречного однородного требования Ответчика перед Истцом, возникшего по договору подряда N 30-3000/ГП-20/03-05 от 20.03.2015 в размере, установленном решением Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей от 07 ноября 2017 года по делу N 105/2016-815 в сумме 33 002 661,10 рублей.

5. Стороны заявляют совместный отказ от требований по делу N А40-225380/17-83-1536 о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Арбитражного центра при РСПП от 07 ноября 2017 года по делу N 105/2016-815 и об оспаривании решения Арбитражного центра при РСПП от 07 ноября 2017 года по делу N 105/2016-815 с последствиями прекращения производства по делу и обязуются направить соответствующие заявления в Арбитражный суд г. Москвы.

6. Учитывая достигнутые договоренности, Стороны подтверждают, что не имеют имущественных и иных претензий (в том числе, по взысканию штрафных санкций и/или пеней за ненадлежащее исполнение обязательств, убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами и т.д.) по договору подряда N ЗО-ЗООО/ГП-20/03-05 от 20.03.2015 и по договору подряда N 30-3000/ГП-20/03-06 от 20.03.2015.

7. Все судебные расходы (по оплате услуг представителя, любые иные судебные издержки сторон), связанные прямо и/или косвенно с делами N А40-125727/16-89-1007, N А40-225380/17-83-1536, N 105/2016-815, лежат исключительно на той стороне, которая их понесла, и не подлежат взысканию со второй стороны.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2018 по делу N А40-125727/16 отменить. Производство по делу прекратить.

Возвратить АО "Стройтрансгаз" из федерального бюджета Российской Федерации половину государственной пошлины в размере 168 851 (сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят один) руб. 50 коп.

Возвратить ООО "Фактор ЛТД" из федерального бюджета Российской Федерации половину государственной пошлины в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Б.П. Гармаев

Судьи

И.А. Титова А.Л. Фриев