Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 июля 2018 г. N 17АП-18536/17

г. Пермь

31 июля 2018 г.

Дело N А60-37425/2017

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Сусловой О.В.,

судей Кощеевой М.Н., Муталлиевой И.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Державиной А.В.,

рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, ООО "СтройПроектМонтаж",

на определение Арбитражного суда Свердловской области

о приостановлении исполнительного производства и о предоставлении рассрочки исполнения решения арбитражного суда от 21.05.2018,

вынесенное судьей Зыряновой Т.С.,

по делу N А60-37425/2017

по иску ОАО "Российские Железные Дороги" (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727, г. Москва)

к ООО "СтройПроектМонтаж" (ОГРН 1136658014591, ИНН 6658433237, г. Екатеринбург)

о взыскании пени и штрафа по договору подряда

по встречному иску ООО "СтройПроектМонтаж"

к ОАО "Российские Железные Дороги"

о взыскании пени и штрафа по договору подряда,

при участии

от истца: не явились,

от ответчика: не явились,

установил:

открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (далее - общество "РЖД", истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СтройПроектМонтаж" (далее - ответчик, общество "СтройПроектМонтаж") о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда N КР2046969 от 22.08.2016 за период с 25.08.2016 по 23.01.2017 в сумме 10 436 543,67 руб., а также штрафа в сумме 1 810 940,40 руб. (с учетом изменения иска, принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчиком предъявлен встречный иск о взыскании неустойки в размере 2 185 986 руб. 96 коп и штрафа в размере 4 961 892 руб. 68 коп. (с учетом изменения иска, принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 18.10.2017 первоначальные и встречные исковые требования удовлетворены.

В результате зачета требований по первоначальному и встречному искам, с общества "СтройПроектМонтаж" в пользу общества "РЖД" взыскано 5 099 604 руб. 43 коп.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2018 решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.10.2017 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 14.05.2018 решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.10.2017 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2018 оставлены без изменения.

Ответчик 08.05.2018 обратился в суд первой инстанции с заявлениями о предоставлении рассрочки исполнения решения и о приостановлении производства по делу А60-37425/2017.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 21.05.2018 в удовлетворении данных заявлений обществу "СтройПроектМонтаж" отказано.

Ответчиком подана апелляционная жалоба на указанное определение.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2018 апелляционная жалоба ответчика принята к производству. Судебное заседание назначено на 31.07.2018.

В суд апелляционной инстанции до начала судебного заседания от ответчика поступило заявление об отказе от апелляционной жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят арбитражным судом в соответствии со статьей 49 настоящего кодекса.

Отказ ответчика от апелляционной жалобы следует принять, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права других лиц (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с изложенным производство по апелляционной жалобе ответчика на определение от 21.05.2018 следует прекратить.

Руководствуясь статьями 265, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять отказ ответчика, ООО "СтройПроектМонтаж", от апелляционной жалобы.

Прекратить производство по апелляционной жалобе на определение Арбитражного суда Свердловской области от 21.05.2018 по делу N А60-37425/2017.

Определение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его вынесения, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

О.В. Суслова

Судьи

М.Н. Кощеева И.О. Муталлиева