Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2020 г. N 15АП-23082/19 по делу N А53-30630/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26 августа 2020 г. N Ф08-6125/20 настоящее постановление оставлено без изменения

город Ростов-на-Дону

26 мая 2020 г.

дело N А53-30630/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 20 мая 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 мая 2020 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Ереминой О.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коноплевым И.А.

при участии:

от истца - представитель Куренкова А.В., доверенность от 23.07.2019;

от ответчика - представитель Бахмут Ю.Ю., доверенность от 02.10.2019;

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А53-30630/2019

по иску ООО "Э.М.С."

к ответчику - ФГУП "Почта России" (правопредшественник АО "Почта России")

о взыскании неустойки

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Э.М.С." обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к федеральному государственному унитарному предприятию "Почта России" о взыскании неустойки в размере 317943 руб. 37 коп., расходов на оплату услуг представителя в размере 35000 рублей.

Дело рассмотрено в порядке главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением от 20.11.2019 произведена процессуальная замена ФГУП "Почта России" на АО "Почта России".

Иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскано 316777 руб. 92 коп. неустойки за период с 18.02.2017 по 22.07.2019 за просрочку оплаты по договорам подряда от 27.12.2016 N 1.5.6.8.7.6/77, от 30.12.2016 N 1.5.6.8.7.6/86, от 04.10.2017 N 9.1.7.6-15/015, от 20.12.2017 N 9.1.7.6-15/042, от 08.12.2017 N 9.1.7.6-15/036, от 13.02.2018 N 9.1.7.6-03/6, от 20.02.2019 N 9.1.7.6-03/45, а также 9963 рублей расходов на оплату услуг представителя. В удовлетворении остальной части иска и заявления о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя отказано.

Решение мотивировано тем, что истцом исполнены обязательства по договорам от 27.12.2016 N 1.5.6.8.7.6/77, от 30.12.2016 N 1.5.6.8.7.6/86, от 04.10.2017 N 9.1.7.6-15/015, от 20.12.2017 N 9.1.7.6-15/042, от 08.12.2017 N 9.1.7.6-15/036, от 13.02.2018 N 9.1.7.6-03/6, от 20.02.2019 N 9.1.7.6-03/45, работы выполнены. В связи с просрочкой оплаты работ к ответчику применена договорная ответственность в виде взыскания неустойки. Размер неустойки определен в общей сумме 316777 руб. 92 коп. в связи с перерасчетом неустойки по договору N 9.1.7.6-03/45 от 20.02.2019 за период с 21.05.2019 по 22.07.2019 (63 дня) с учетом норм статей 191, 193 Гражданского кодекса Российской Федерации. Судебные расходы распределены в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обжаловал его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе заявитель указал на незаконность решения, просил его отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы заявитель сослался на то, что истцом неверно произведен расчет неустойки, судом первой инстанции расчет не проверен. По договору от 27.12.2016 N 1.5.6.8.7.6/77 неустойка должна начисляться с 20.02.2017, за период с 20.02.2017 по 06.03.2017 сумма неустойки составляет 6185 руб. 78 коп. По договору от 08.12.2017 N 9.1.7.6-15/036 неустойка должна определяться за период с 14.05.2018 по 16.05.2018 и с 22.02.2018 по 11.05.2018, общая сумма неустойки - 131428 руб. 52 коп. По договору от 13.02.2018 N 9.1.7.6-03/6 неустойка должна начисляться с 21.05.2018 по 15.06.2018, сумма неустойки составляет 50461 руб. 14 коп. Судом первой инстанции не учтено, что в соответствии с условиями договоров оплата производится только после получения счета. Истцом не представлено доказательств выставления и направления ответчику счетов на оплату.

Кроме того, заявитель сослался на то, что судебные расходы на оплату услуг представителя взысканы неправомерно. Акт на оказание услуг не представлен, услуги в полном объеме не оказаны. В предмет договора на оказание юридических услуг включено представление интересов по иным, не спорным договорам.

Определением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2020 дело назначено к рассмотрению по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца поддержал иск.

Представитель ответчика в заседании иск не признал.

Изучив материалы дела и заслушав пояснения представителей сторон, апелляционный суд пришел к выводу о том, что иск подлежит частичному удовлетворению, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ФГУП "Почта России" (заказчик) и ООО "Э.М.С." (подрядчик) заключен договор подряда от 27.12.2016 N 1.5.6.8.7.6/77 (т. 1 л.д. 15-29), согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить работы по ремонту мягкой кровли и замене оконных блоков на объекте в соответствии с техническим заданием (приложение N 1), локальной сметой (приложение N 2) собственными силами и средствами, из своих материалов или с использованием привлеченных третьих лиц, в соответствии с условиями договора, сдать в установленном порядке результат работ заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить стоимость работ, выполненных подрядчиком надлежащим образом.

В соответствии с пунктом 4.1 цена договора составляет 412509 руб. 12 коп.

В пункте 4.4 договора установлено, что после приемки работ заказчиком при отсутствии замечаний, заказчик подписывает акты в течение 10 календарных дней со дня окончания приемки выполненных работ согласно пункту 4.3 договора и возвращает подрядчику один экземпляр.

Согласно пункту 4.5 договора заказчик обязуется оплачивать подрядчику фактически выполненные и принятые работы в течение 30 банковских дней после предоставления подрядчиком счета.

Счет выставляется подрядчиком на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 10 рабочих дней с даты их подписания сторонами (пункт 4.6 договора).

В соответствии с пунктом 11.6 договора при несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков оплаты заказчик выплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения заказчиком обязательств. Общий размер неустойки в виде пени, подлежащей выплате подрядчику, не может превышать 30 % от цены договора.

В обоснование факта выполнения работ на сумму 412385 руб. 22 коп. в материалы дела представлен акт о приемке выполненных работ N 1 от 30.12.2016 и справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 30.12.2016 (т. 1 л.д. 30-35). Акт и справка подписаны заказчиком без замечаний и возражений.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счету (т. 1 л.д. 36) оплата задолженности в размере 412385 руб. 22 коп. произведена ФГУП "Почта России" 06.03.2017.

Между ФГУП "Почта России" (заказчик) и ООО "Э.М.С." (подрядчик) заключен договор подряда от 30.12.2016 N 1.5.6.8.7.6/86 (т. 1 л.д. 37-50), согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить работы по аварийному ремонту помещений на объекте в соответствии с техническим заданием (приложение N 1), локальной сметой (приложение N 2) собственными силами и средствами, из своих материалов или с использованием привлеченных третьих лиц, в соответствии с условиями договора, сдать в установленном порядке результат работ заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить стоимость работ, выполненных подрядчиком надлежащим образом.

В соответствии с пунктом 4.1 цена договора составляет 176297 руб. 90 коп.

В пункте 4.4 договора установлено, что после приемки работ заказчиком при отсутствии замечаний, заказчик подписывает акты в течение 10 календарных дней со дня окончания приемки выполненных работ согласно пункту 4.3 договора и возвращает подрядчику один экземпляр.

Согласно пункту 4.5 договора заказчик обязуется оплачивать подрядчику фактически выполненные и принятые работы в течение 30 банковских дней после предоставления подрядчиком счета.

Счет выставляется подрядчиком на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 10 рабочих дней с даты их подписания сторонами (пункт 4.6 договора).

В соответствии с пунктом 10.6 договора при несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков оплаты заказчик выплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения заказчиком обязательств. Общий размер неустойки в виде пени, подлежащей выплате подрядчику, не может превышать 30 % от цены договора.

В обоснование факта выполнения работ на сумму 176297 руб. 90 коп. в материалы дела представлен акт о приемке выполненных работ N 1 от 01.03.2017 и справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 01.03.2017 (т. 1 л.д. 51-58). Акт и справка подписаны заказчиком без замечаний и возражений.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счету (т. 1 л.д. 59) оплата задолженности в размере 176297 руб. 90 коп. произведена ФГУП "Почта России" 24.05.2017.

Между ФГУП "Почта России" (заказчик) и ООО "Э.М.С." (подрядчик) заключен договор от 04.10.2017 N 9.1.7.6-15/015, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить работы по текущему ремонту отделения почтовой связи в соответствии с техническим заданием (приложение N 1), локальной сметой, собственными силами и средствами, из своих материалов или с использованием привлеченных третьих лиц, в соответствии с условиями договора, сдать в установленном порядке результат работ заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить стоимость работ, выполненных подрядчиком надлежащим образом.

В соответствии с пунктом 4.1 цена договора составляет 990650 руб. 12 коп.

В пункте 4.3 договора установлено, что после приемки работ заказчиком при отсутствии замечаний, заказчик подписывает акты в течение 10 календарных дней со дня окончания приемки выполненных работ согласно пункту 4.2 договора и возвращает подрядчику один экземпляр.

Согласно пункту 4.4 договора заказчик обязуется оплачивать подрядчику фактически выполненные и принятые работы в течение 30 банковских дней после предоставления подрядчиком счета.

Счет выставляется подрядчиком на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 10 рабочих дней с даты их подписания сторонами (пункт 4.5 договора).

В соответствии с пунктом 11.6 договора при несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков оплаты заказчик выплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения заказчиком обязательств. Общий размер неустойки в виде пени, подлежащей выплате подрядчику, не может превышать 30 % от цены договора.

В обоснование факта выполнения работ по договору от 04.10.2017 N 9.1.7.6-15/015 на сумму 990650 руб. 12 коп. в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ N 1 от 18.12.2017, N 2 от 18.12.2017, N 3 от 18.12.2017, N 4 от 18.12.2017 и справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 18.12.2017 (т. 1 л.д. 80-95). Акты и справка подписаны заказчиком без замечаний и возражений.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счету (т. 1 л.д. 96) оплата задолженности в размере 990650 руб. 12 коп. произведена ФГУП "Почта России" 07.03.2018.

Между ФГУП "Почта России" (заказчик) и ООО "Э.М.С." (подрядчик) заключен договор от 08.12.2017 N 9.1.7.6-15/036 (т. 1 л.д. 87-112), согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить работы по текущему ремонту объекта в соответствии с техническим заданием (приложение N 1), локальной сметой (приложение N 2) собственными силами и средствами, из своих материалов или с использованием привлеченных третьих лиц, в соответствии с условиями договора, сдать в установленном порядке результат работ заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить стоимость работ, выполненных подрядчиком надлежащим образом.

В соответствии с пунктом 4.1 цена договора составляет 1646786 руб. 76 коп.

В пункте 4.4 договора установлено, что после приемки работ заказчиком при отсутствии замечаний, заказчик подписывает акты в течение 10 календарных дней со дня окончания приемки выполненных работ согласно пункту 4.3 договора и возвращает подрядчику один экземпляр.

Согласно пункту 4.5 договора заказчик обязуется оплачивать подрядчику фактически выполненные и принятые работы в течение 30 банковских дней после предоставления подрядчиком счета.

Счет выставляется подрядчиком на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 10 рабочих дней с даты их подписания сторонами (пункт 4.6 договора).

В соответствии с пунктом 11.6 договора при несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков оплаты заказчик выплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения заказчиком обязательств. Общий размер неустойки в виде пени, подлежащей выплате подрядчику, не может превышать 30 % от цены договора.

В обоснование факта выполнения работ на сумму 1614497 руб. 24 коп. в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ N 1 от 10.01.2018, N 2 от 10.01.2018 и справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 10.01.2018 (т. 1 л.д. 113-135). Акты и справка подписаны заказчиком без замечаний и возражений.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счету (т. 1 л.д. 237-137) оплата задолженности в размере 320083 руб. 26 коп. произведена ФГУП "Почта России" 11.05.2018, в размере 1294413 руб. 98 коп. - 16.05.2018.

Между ФГУП "Почта России" (заказчик) и ООО "Э.М.С." (подрядчик) заключен договор подряда от 20.12.2017 N 9.1.7.6-15/042 (т. 1 л.д. 60-75), согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить работы по замене оконных блоков объекта в соответствии с техническим заданием (приложение N 1), локальной сметой (приложение N 2) собственными силами и средствами, из своих материалов или с использованием привлеченных третьих лиц, в соответствии с условиями договора, сдать в установленном порядке результат работ заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить стоимость работ, выполненных подрядчиком надлежащим образом.

В соответствии с пунктом 4.1 цена договора составляет 720454 руб. 10 коп.

В пункте 4.4 договора установлено, что после приемки работ заказчиком при отсутствии замечаний, заказчик подписывает акты в течение 10 календарных дней со дня окончания приемки выполненных работ согласно пункту 4.3 договора и возвращает подрядчику один экземпляр.

Согласно пункту 4.5 договора заказчик обязуется оплачивать подрядчику фактически выполненные и принятые работы в течение 30 банковских дней после предоставления подрядчиком счета.

Счет выставляется подрядчиком на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 10 рабочих дней с даты их подписания сторонами (пункт 4.6 договора).

В соответствии с пунктом 11.6 договора при несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков оплаты заказчик выплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения заказчиком обязательств. Общий размер неустойки в виде пени, подлежащей выплате подрядчику, не может превышать 30 % от цены договора.

В обоснование факта выполнения работ на сумму 720454 руб. 10 коп. в материалы дела представлен акт о приемке выполненных работ N 1 от 29.12.2017 и справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 29.12.2017 (т. 1 л.д. 76-78). Акт и справка подписаны заказчиком без замечаний и возражений.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счету (т. 1 л.д. 79) оплата задолженности в размере 720454 руб. 10 коп. произведена ФГУП "Почта России" 05.03.2018.

Между ФГУП "Почта России" (заказчик) и ООО "Э.М.С." (подрядчик) заключен договор подряда от 13.02.2018 N 9.1.7.6-03/6 (т. 1 л.д. 60-75), согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить работы по текущему ремонту объекта в соответствии с техническим заданием (приложение N 1), локальной сметой (приложение N 2) собственными силами и средствами, из своих материалов или с использованием привлеченных третьих лиц, в соответствии с условиями договора, сдать в установленном порядке результат работ заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить стоимость работ, выполненных подрядчиком надлежащим образом.

В соответствии с пунктом 4.1 цена договора составляет 1940813 руб. 13 коп.

В пункте 4.4 договора установлено, что после приемки работ заказчиком при отсутствии замечаний, заказчик подписывает акты в течение 10 календарных дней со дня окончания приемки выполненных работ согласно пункту 4.3 договора и возвращает подрядчику один экземпляр.

Согласно пункту 4.5 договора заказчик обязуется оплачивать подрядчику фактически выполненные и принятые работы в течение 30 банковских дней после предоставления подрядчиком счета.

Счет выставляется подрядчиком на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 10 рабочих дней с даты их подписания сторонами (пункт 4.6 договора).

В соответствии с пунктом 11.6 договора при несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков оплаты заказчик выплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения заказчиком обязательств. Общий размер неустойки в виде пени, подлежащей выплате подрядчику, не может превышать 30 % от цены договора.

В обоснование факта выполнения работ на сумму 1940813 руб. 13 коп. в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ N 1 от 02.04.2018, N 2 от 02.04.2018, N 3 от 02.04.2018, N 4 от 02.04.2018, N 5 от 02.04.2018 и справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 02.04.2018 (т. 1 л.д. 153-163). Акты и справка подписаны заказчиком без замечаний и возражений.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счету (т. 1 л.д. 164) оплата задолженности в размере 1940813 руб. 13 коп. произведена ФГУП "Почта России" 15.06.2018.

Между ФГУП "Почта России" (заказчик) и ООО "Э.М.С." (подрядчик) заключен договор от 20.02.2019 N 9.1.7.6-03/45 (т. 1 л.д. 165-180), согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить работы по текущему ремонту объекта в соответствии с техническим заданием (приложение N 1), локальной сметой (приложение N 2) собственными силами и средствами, из своих материалов или с использованием привлеченных третьих лиц, в соответствии с условиями договора, сдать в установленном порядке результат работ заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить стоимость работ, выполненных подрядчиком надлежащим образом.

В соответствии с пунктом 4.1 цена договора составляет 1165444 руб. 78 коп.

В пункте 4.4 договора установлено, что после приемки работ заказчиком при отсутствии замечаний, заказчик подписывает акты в течение 10 календарных дней со дня окончания приемки выполненных работ согласно пункту 4.3 договора и возвращает подрядчику один экземпляр.

Согласно пункту 4.5 договора заказчик обязуется оплачивать подрядчику фактически выполненные и принятые работы в течение 30 банковских дней после предоставления подрядчиком счета.

Счет выставляется подрядчиком на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 10 рабочих дней с даты их подписания сторонами (пункт 4.6 договора).

В соответствии с пунктом 11.6 договора при несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков оплаты заказчик выплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения заказчиком обязательств. Общий размер неустойки в виде пени, подлежащей выплате подрядчику, не может превышать 30 % от цены договора.

В обоснование факта выполнения работ на сумму 1165444 руб. 78 коп. в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ N 1 от 19.04.2019, N 2 от 19.04.2019, N 3 от 19.04.2019 и справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 19.04.2018 (т. 2 л.д. 1-15). Акты и справка подписаны заказчиком без замечаний и возражений.

Платежным поручением N 39194 от 22.07.2019 (т. 2 л.д. 16) ФГУП "Почта России" произведена оплата задолженности в размере 1165444 руб. 78 коп.

В связи с просрочкой оплаты работ истцом заявлено о взыскании неустойки в размере 317943 руб. 37 коп. за период с 18.02.2017 по 06.03.2017 за просрочку оплаты по договору подряда от 27.12.2016 N 1.5.6.8.7.6/77, за период с 14.04.2017 по 24.05.2017 по договору от 30.12.2016 N 1.5.6.8.7.6/86, за период с 07.02.2018 по 07.03.2018 по договору от 04.10.2017 N 9.1.7.6-15/015, за период с 20.02.2018 по 05.03.2018 по договору от 20.12.2017 N 9.1.7.6-15/042, за периоды с 22.02.2018 по 16.05.2018 по договору от 08.12.2017 N 9.1.7.6-15/036, за период с 18.05.2018 по 15.06.2018 по договору от 13.02.2018 N 9.1.7.6-03/6, за период с 20.05.2019 по 22.07.2019 по договору от 20.02.2019 N 9.1.7.6-03/45 (расчет - т. 1 л.д. 8-10, т. 2 л.д. 84-87).

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки (штрафа, пени) является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, подлежащая уплате должником кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Расчет пени проверен судом апелляционной инстанции и признан неправильным.

В соответствии с условиями пунктом 4.5 спорных договоров заказчик обязуется оплачивать подрядчику фактически выполненные и принятые работы в течение 30 банковских дней после выставления счета. При этом счет выставляется подрядчиком на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 10 рабочих дней с даты их подписания сторонами (пункт 4.6).

Из буквального толкования условий названных выше пунктов следует, что срок оплаты работ - в течение 40 рабочих дней после подписания актов формы КС-2. Доказательств выставления счетов на оплату в материалы дела не представлено. Между тем, поскольку в пункте 4.5 договоров предусмотрено, что оплата производится на основании счета, срок выставления счета должен учитываться при определении порядка оплаты.

С учетом условий спорных договоров о порядке оплаты, представленных в дело актов о приемке выполненных работ по форме и справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также сведений об оплате задолженности и норм статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации по расчету суда апелляционной инстанции, неустойка за просрочку оплаты работ в общей сумме составляет 189553 руб. 02 коп., из них:

по договору от 27.12.2016 N 1.5.6.8.7.6/77 за период с 24.02.2017 по 06.03.2017 (11 дней) составляет 4536 руб. 29 коп.;

по договору от 30.12.2016 N 1.5.6.8.7.6/86 за период с 26.04.2017 по 24.05.2017 (29 дней) - 5112 руб. 70 коп.;

по договору от 04.10.2017 N 9.1.7.6-15/015за период с 20.02.2018 по 07.03.2018 (16 дней) - 15850 руб. 40 коп.;

по договору от 08.12.2017 N 9.1.7.6-15/036 за периоды с 12.03.2018 по 12.05.2018, с 12.03.2018 по 11.05.2018, с 11.05.2018 по 12.05.2018 - 99778 руб. 91 коп.;

по договору от 13.02.2018 N 9.1.7.6-03/6 за период с 31.05.2018 по 15.06.2018 (16 дней) - 30476 руб. 96 коп.;

по договору от 20.02.2019 N 9.1.7.6-03/45 за период с 24.06.2019 по 22.07.2019 (29 дней) - 33797 руб. 76 коп.

По договору от 20.12.2017 N 9.1.7.6-15/042 оплата произведена 05.03.2018, так как работы приняты по акту 29.12.2017, срок оплаты - 06.03.2018, просрочка оплаты отсутствует, пеня начислению не подлежит.

Таким образом, общая сумма пени за просрочку оплаты работ, подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца, составляет 189553 руб. 02 коп., в данной части требования подлежат удовлетворению.

В связи с рассмотрением дела в Арбитражном суде Ростовской области истцом заявлено о взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере 35000 рублей.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно статье 106 Кодекса к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Порядок распределения судебных расходов установлен статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с указанной статьей расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются с другой стороны в разумных пределах.

Согласно пункту 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 1 от 21.01.2016 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Разумность расходов на оплату услуг представителя, в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, должна быть обоснована стороной, требующей возмещения этих расходов. Кроме того, согласно статье 110 Кодекса право на возмещение судебных расходов возникает при условии фактически понесенных стороной затрат, получателем которых является лицо (организация), оказывающее юридические услуги.

В обоснование ходатайства о возмещении судебных расходов истцом представлен договор на оказание юридических услуг N 28 от 05.07.2019, заключенный между Куренковой А.В. (исполнитель) и ООО "Э.М.С." (заказчик) согласно которому исполнитель обязался оказывать заказчику консультационные (юридически услуги), а также представлять интересы заказчика в арбитражном суде на всех стадиях процесса, в том числе при рассмотрении дела в апелляционной и кассационной инстанциях, а при необходимости - при рассмотрении дела в порядке надзора и при исполнении состоявшихся решений.

В соответствии с пунктом 3.1 стоимость услуг определяется в приложении 1.

В приложении N 1 определен перечень юридических услуг: подготовка, направление искового заявления в суд, представление интересов в Арбитражном суде Ростовской области по взысканию с - ФГУП "Почта России" неустойки, стоимость услуг - 35000 рублей.

Платежным поручением N 001681 от 26.07.2019 ООО "Э.М.С." произведена оплата услуг в размере 35000 рублей.

Как следует из материалов дела, представителем ООО "Э.М.С." подготовлено исковое заявление (т. 1 л.д. 4-7) и сформирован приложенный к нему пакет документов.

Согласно выписке из протокола N 5 заседания Совета Адвокатской палаты Ростовской области от 25.04.2019 "О результатах обобщения гонорарной практики, сложившейся на территории Ростовской области в 2018 году", стоимость услуг по участию в качестве представителя доверителя в арбитражном суде первой инстанции при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства составляет 35000 рублей; составление исковых заявлений в случае, когда адвокат не принимает поручение на ведение дела в суде - 12000 рублей.

В соответствии с пунктом 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 1 от 21.01.2016 разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ).

Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

В ходе рассмотрения дела ответчиком заявлены возражения относительно размера предъявленных к взысканию расходов на оплату услуг представителя.

С учетом изложенного, а также явной чрезмерности предъявленных к взысканию судебных расходов, учитывая объема и характер трудовых затрат представителя (подготовка искового заявления), сложившуюся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов, а также с учетом категории и сложности спора, рассмотрением дела в порядке упрощенного производства, без вызова сторон, руководствуясь критерием разумности, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости уменьшения размера расходов до 10000 рублей.

В связи с тем, что исковые требования подлежат удовлетворению на 59,62 %, требование о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя с учетом определенного к взысканию размера судебных расходов по оплате юридических услуг подлежит удовлетворению в размере 5962 рубля.

Судом апелляционной инстанции установлено, что 01.10.2019 федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" (ОГРН 1037724007276, ИНН 7724261610) реорганизовано путем преобразования в акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000, ОГРН 1197746000000).

Согласно пункту 1 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.

В соответствии со статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса. Для правопреемника все действия, совершенные в арбитражном процессе до вступления правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о процессуальной замене ответчика на акционерное общество "Почта России" (ОГРН 1197746000000, ИНН 7724490000).

Как отмечено выше, определением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2020 дело назначено к рассмотрению по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Согласно части 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции. О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий.

На отмену решения арбитражного суда первой инстанции указывается в постановлении, принимаемом арбитражным судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 20.11.2019 по делу N А53-30630/2019 отменить.

Произвести процессуальную замену ответчика на акционерное общество "Почта России" (ОГРН 1197746000000, ИНН 7724490000).

Взыскать с АО "Почта России" (ОГРН 1197746000000, ИНН 7724490000) в пользу ООО "Э.М.С." (ОГРН 1116193006115, ИНН 6166080731) 189553 руб. 02 коп. неустойки, 4368 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 5962 рубля в возмещение расходов по оплате услуг представителя.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном статьей 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

Еремина О.А.