Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2020 г. N 09АП-44335/20 по делу N А40-333441/2019

21 октября 2020 г.

Дело N А40-333441/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 14.10.2020 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 21.10.2020 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.,

судей Бодровой Е.В., Порывкина П.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кучерук А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Истца на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.2020 г. (резолютивная часть от 30.06.2020 г.) по делу N А40-333441/2019

по иску Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1037700255284)

к АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" ("31 ГПИСС") (ОГРН 1097746425370)

о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: Тришкин И.А. по доверенности от 26.06.2019 г.,

от ответчика: Крикунов С.А. по доверенности от 09.01.2020 г.,

УСТАНОВИЛ:

Министерства обороны Российской Федерации (заказчик) предъявило АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" (исполнитель, проектировщик, подрядчик) иск о взыскании по Государственному контракту от 10.10.2016 г. N 1617187391412090942000000 неустойки за просрочку в работе в размере 261 628 724,37 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 30.06.2020 г., изготовленным в полном объеме 06.07.2020 г., в удовлетворении иска отказано.

На решение Истцом подана апелляционная жалоба.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Истец требования и доводы жалобы поддержал, Ответчик по ним возражал.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.

Заключенным между Министерством обороны РФ (заказчик) и АО "31 ГПИСС" (исполнитель, проектировщик, подрядчик) Государственным контрактом от 10.10.2016 г. предусмотрены сроки окончания работ:

I. Проектирование Объекта Б-2/ОВГ:

1. Инженерно-геодезическая съёмка - 20 декабря 2016 г.;

2. Разработка градостроительной документации - 20 января 2017 г.

II. Проектирование 4-х жилых домов на 245 квартир:

1. Работы по проведению геологических и экологических изысканий -29 декабря 2016 г.;

2. Разработка Проектной документации - 28 февраля 2017 г.;

3. Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации - 20 апреля 2017 г.;

4. Разработка Рабочей документации - 30 июля 2017 г.

III. Проектирование 2-х жилых домов на 123 квартиры:

1. Работы по проведению геологических и экологических изысканий - 29 декабря 2016 г.;

2. Работы по разработке Проектной документации - 28 февраля 2017 г.;

3. Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации - 20 апреля 2017 г.;

4. Разработка Рабочей документации - 30 июля 2017 г.

IV. Проектирование детского сада:

1. Работы по проведению геологических и экологических изысканий - 26 декабря 2016 г.;

2. Разработка Проектной документации - 30 июня 2017 г.;

3. Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации - 25 августа 2017 г.;

4. Разработка Рабочей документации - 15 сентября 2017 г.

V. Госпиталь:

1. Работы по проведению геологических и экологических изысканий - 29 декабря 2016 г.;

2. Работы по выполнению обмерных работ - 29 декабря 2016 г.;

3. Работы по разработке Проектной документации - 30 июня 2017 г.;

4. Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации - 25 августа 2017 г.;

5. Разработка Рабочей документации - 15 сентября 2017 г.

VI. Вертолетная площадка:

1. Работы по проведению геологических и экологических изысканий - 29 декабря 2016 г.;

2. Работы по выполнению обмерных работ - 29 декабря 2016 г.;

3. Работы по разработке Проектной документации - 25 марта 2017 г.;

4. Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации - 28 мая 2017 г.;

5. Работы по разработке документации - 20 июня 2017 г.

VII. Культурно-досуговый центр военного городка:

1. Работы по проведению геологических и экологических изысканий - 20 января 2017 г.;

2. Работы по выполнению обмерных работ - 20 января 2017 г.;

3. Работы по разработке Проектной документации - 25 марта 2017 г.;

4. Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации - 28 мая 2017 г.;

5. Работы по разработке Рабочей документации - 30 июня 2017 г.

VIII. Сети тепло-водоснабжения военного городка:

1. Работы по выполнению обмерных работ и инженерных изысканий - 29 декабря 2016 г.;

2. Работы по разработке Проектной документации - 29 декабря 2016 г.;

3. Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации - 25 мая 2017 г.;

4. Разработка Рабочей документации - 25 июля 2017 г.

IX. Сети наружного освещения военного городка:

1. Работы по проведению инженерных изысканий - 29 декабря 2016 г.;

2. Работы по разработке Проектной документации - 28 февраля 2017 г.;

3. Получение положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации - 20 апреля 2017 г.;

4. Работы по разработке Рабочей документации - 25 июня 2017 г.

X. Дизель-электростанция с расходным складом горючего:

1. Работы по проведению геологических и экологических изысканий - 29 декабря 2016 г.

2. Работы по выполнению обмерных работ - 29 декабря 2016 г.;

3. Работы по разработке Проектной документации - 25 марта 2017 г.;

4. Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации - 28 мая 2017 г.;

5. Работы по разработке Рабочей документации - 30 июля 2017 г.

XI. Очистные сооружения и сети канализации военного городка:

1. Работы по проведению геологических и экологических изысканий - 29 декабря 2016 г.;

2. Работы по выполнению обмерных работ - 29 декабря 2016 г.;

3. Работы по разработке Проектной документации - 25 марта 2016 г.;

4. Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации - 28 мая 2017 г.;

5. Работы по разработке Рабочей документации - 30 июля 2017 г.

В соответствии с пунктом 3.13 Контракта, дата подписания итогового акта приёмки выполненных работ - 30 сентября 2017 г.

Пункту 10.4 Контракта предусмотрено применение к подрядчику неустойки за нарушение сроков выполнения этапов работ за каждый факт просрочки за каждый день просрочки в размере, определяемом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. N 1042.

Цена Контракта согласована равной 221 409 680 руб.

По мнению заказчика, подрядчиком допущены следующие нарушения условий Контракта:

1. Нарушение сроков выполнения работ "Проектирование Объекта Б-2/ОВГ".

1.1. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Инженерно-геодезическая съёмка" с 21 декабря 2016 г. по 20 января 2017 г. составляет 31 день.

1.2. Этап "Разработка градостроительной документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

2. Нарушение сроков выполнения работ "Проектирование 4-х жилых домов на 245 квартир".

2.1. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Работы по проведению геологических и экологических изысканий" с 30 декабря 2016 г. по 28 февраля 2017 г. составляет 61 день.

2.2. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Разработка Проектной документации" с 1 марта 2017 г. по 20 апреля 2017 г. составляет 51 день.

2.3. Этап "Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

2.4. Генпроектировщиком этап "Разработка Рабочей документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

3. Нарушение сроков выполнения работ "Проектирование 2-х жилых домов на 123 квартиры".

3.1. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Работы по проведению геологических и экологических изысканий" с 30 декабря 2016 г. по 28 февраля 2017 г. составляет 61 день.

3.2. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Работы по разработке Проектной документации" с 1 марта 2017 г. по 20 апреля 2017 г. составляет 51 день.

3.3. Этап "Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации" в установленный Контрактом срок не выполнен. Просрочка исполнения обязательств по этапу с 21 апреля 2017 г. по 31 июля 2017 г. составляет 102 дня.

3.4. Этап "Разработка Рабочей документации" в установленный Контрактом срок не выполнен. Просрочка исполнения обязательств по этапу с 1 августа 2017 г. по 2 октября 2017 г. составляет 63 дня.

4. Нарушение сроков выполнения работ "Проектирование детского сада".

4.1. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Работы по проведению геологических и экологических изысканий") с 27 декабря 2016 г. по 30 июня 2017 г. составляет 186 дней.

4.2. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Разработка Проектной документации" с 1 июля 2017 г. по 25 августа 2017 г. составляет 56 дней.

4.3. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации" с 26 августа 2017 г. по 15 сентября 2017 г. составляет 21 день.

4.4. Этап "Разработка Рабочей документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 16 сентября 2017 г. по 2 октября 2017 г. составляет 17 дней.

Итого сумма неустойки за просрочку выполнения работ "Проектирование детского сада" составляет: 6 642 290,40 руб. + 2 590 493,26 руб. + 3 276 863,26 руб. + 797 0 74,85 руб. + 3 719 682,62 руб. + 1 394 880,98 руб. + 132 845,81 руб. + 940 991,14 руб. = 19 495 098,32 руб.

5. Нарушение сроков выполнения работ "Госпиталь".

5.1. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Работы по проведению геологических и экологических изысканий" с 30 декабря 2016 г. по 30 июня 2017 г. составляет 183 дня.

5.2. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Работы по выполнению обмерных работ" с 30 декабря 2016 г. по 30 июня 2017 г. составляет 183 дня.

5.3. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Работы по разработке Проектной документации" с 1 июля 2017 г. по 25 августа 2017 г. составляет 56 дней.

5.4. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации" с 26 августа 2017 г. по 15 августа 2017 г. составляет 21 день.

5.5. Генпроектировщиком этап "Разработка Рабочей документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 16 сентября 2017 г. по 2 октября 2017 г. составляет 17 дней.

Итого сумма неустойки за просрочку выполнения работ "Госпиталь" составляет: 6 420 880,72 руб. + 2 590 493,26 руб. + 3 2 76 863,26 руб. + 797 074,85 руб. + 6 420 880,72 руб. + 2 590 493,26 руб. + 3 276 863,26 руб. + 797 074,85 руб. +3 719 682,62 руб. + 1 394 880,98 руб. + 132 845,81 руб. + 940 991,14 руб. = 32 359 024,73 руб.

6. Нарушение сроков выполнения работ "Вертолетная площадка".

6.1. Этап "Работы по проведению геологических и экологических изысканий" в установленный Контрактом срок не выполнен. Просрочка исполнения обязательств по этапу с 30 декабря 2016 г. по 27 марта 2017 г. составляет 88 дней.

6.2. Этап "Работы по выполнению обмерных работ" в установленный Контрактом срок не выполнен.

6.3. Этап "Работы по разработке Проектной документации" в установленный Контрактом срок не выполнен. Просрочка исполнения обязательств по этапу с 28 марта 2017 г. по 29 мая 2017 г. составляет 63 дня.

6.4. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации" с 30 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г. составляет 22 дня.

6.5. Этап "Работы по разработке документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 21 июня 2017 г. по 2 октября 2017 г. составляет 104 дня.

Итого сумма неустойки за просрочку выполнения работ "Вертолетная площадка" составляет: 6 420 880,72 руб. + 71 958,15 руб. + 2 518 535,11 руб. + 1 911 503,57 руб. + 1 365 359,69 руб. + 132 845,81 руб. + 5 911 638,46 руб. + 940 991,14 руб. = 19 273 712,65 руб.

7. Нарушение сроков выполнения работ "Культурно-досуговый центр военного городка".

7.1. Этап "Работы по проведению геологических и экологических изысканий" в установленный Контрактом срок не выполнен. Просрочка исполнения обязательств по этапу с 21 января 2017 г. по 27 марта 2017 г. составляет 66 дней.

7.2. Этап "Работы по выполнению обмерных работ" в установленный Контрактом срок не выполнен. Просрочка исполнения обязательств по этапу с 21 января 2017 г. по 27 марта 2017 г. составляет 66 дней.

7.3. Этап "Работы по разработке Проектной документации" в установленный Контрактом срок не выполнен. Просрочка исполнения обязательств по этапу с 28 марта 2017 г. по 29 мая 2017 г. составляет 63 дня.

7.4. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации" с 30 мая 2017 г. по 30 июня 2017 г. составляет 32 дня.

7.5. Этап "Работы по разработке Рабочей документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 1 июля 2017 г. по 2 октября 2017 г. составляет 94 дня.

Итого сумма неустойки за просрочку выполнения работ "Культурно-досуговый центр военного городка" составляет: 4 797 209,73 руб. + 71 958,15 руб. + 4 797 209,73 руб. + 71 958,15 руб. + 2 518 535,11 руб. + 1 911 503,57 руб. + 1 365 359,69 руб. + 79 7 0 74,85 руб. + 5 247 409,42 руб. + 940 991,14 руб. = 22 519 209,54 руб.

8. Нарушение сроков выполнения работ "Сети тепло-водоснабжения военного городка".

8.1. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Работы по выполнению обмерных работ и инженерных изысканий" с 30 декабря 2016 г. по 25 мая 2017 г. составляет 147 дней.

8.2. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Работы по разработке Проектной документации" с 30 декабря 2016 г. по 25 мая 2017 г. составляет 147 дней.

8.3. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации" с 26 мая 2017 г. по 25 июля 2017 г. составляет 61 день.

8.4. Этап "Разработка Рабочей документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 26 июля 2017 г. по 2 октября 2017 г. составляет 69 дней.

Итого сумма неустойки за просрочку выполнения работ "Сети тепло-водоснабжения военного городка" составляет: 6 420 880,72 руб. + 2 590 493,26 руб. + 1 638 431,63 руб. + 6 420 880,72 руб. + 2 590 493,26 руб. + 1 638 431,63 руб. + 1 638 431,63 руб. + 2 457 647,45 руб. + 3 586 836,82 руб. + 940 991,14 руб. = 29 923 518,26 руб.

9. Нарушение сроков выполнения работ "Сети наружного освещения военного городка".

9.1. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Работы по проведению инженерных изысканий" с 30 декабря 2016 г. по 28 февраля 2017 г. составляет 61 день.

9.2. Просрочка исполнения обязательств по этапу "Работы по разработке Проектной документации" с 1 марта 2017 г. по 20 апреля 2017 г. составляет 51 день.

9.3. Этап "Получение положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 21 апреля 2017 г. по 26 июня 2017 г. составляет 67 дней.

9.4. Этап "Работы по разработке Рабочей документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 27 июня 2017 г. по 2 октября 2017 г. составляет 98 дней.

Итого сумма неустойки за просрочку выполнения работ "Сети наружного освещения военного городка" составляет: 4 501 996,83 руб. + 1 918 883,89 руб. + 1 798 953,65 руб. + 791 539,61 руб. + 3 276 863,26 руб. + 531 383,23 руб. + 5 513 101,03 руб. + 940 991,14 руб. = 19 273 712,64 руб.

10. Нарушение сроков выполнения работ "Дизель-электростанция с расходным складом горючего".

10.1. Этап "Работы по проведению геологических и экологических изысканий" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 30 декабря 2016 г. по 27 марта 2017 г. составляет 88 дней.

10.2. Этап "Работы по выполнению обмерных работ" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 30 декабря 2016 г. по 27 марта 2017 г. составляет 88 дней.

10.3. Этап "Работы по разработке Проектной документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 28 марта 2017 г. по 29 мая 2017 г. составляет 63 дня.

10.4. Этап "Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 30 мая 2017 г. по 31 июля 2017 г. составляет 63 дня.

10.5. Этап "Работы по разработке Рабочей документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 1 августа 2017 г. по 2 октября 2017 г. составляет 63 дня.

Итого сумма неустойки за просрочку выполнения работ "Дизель-электростанция с расходным складом горючего" составляет: 6 420 880,72 руб. + 71 958,15 руб. + 6 420 880,72 руб. + 71 958,15 руб. + 2 518 535,11 руб. + 1 911 503,57 руб. + 1 365 359,69 руб. + 2 856 184,87 руб. + 3 188 299,39 руб. + 940 991,14 руб. = 25 766 551,51 руб.

11. Нарушение сроков выполнения работ "Очистные сооружения и сети канализации военного городка".

11.1. Этап "Работы по проведению геологических и экологических изысканий" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 30 декабря 2016 г. по 27 марта 2017 г. составляет 88 дней.

11.2. Этап "Работы по выполнению обмерных работ" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 30 декабря 2016 г. по 27 марта 2017 г. составляет 88 дней.

11.3. Этап "Работы по разработке Проектной документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 28 марта 2017 г. по 29 мая 2017 г. составляет 63 дня.

11.4. Этап "Получение положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 30 мая 2017 г. по 31 июля 2017 г. составляет 63 дня.

11.5. Этап "Работы по разработке Рабочей документации" в установленный Контрактом срок не выполнен.

Просрочка исполнения обязательств по этапу с 1 августа 2017 г. по 2 октября 2017 г. составляет 63 дня.

Итого сумма неустойки за просрочку выполнения работ "Очистные сооружения и сети канализации военного городка" составляет: 6 420 880,72 руб. + 71 958,15 руб. + 6 420 880,72 руб. + 71 958,15 руб. + 2 518 535,11 руб. + 1 911 503,57 руб. + 1 365 359,69 руб. + 2 856 184,87 руб. + 3 188 299,39 руб. + 940 991,14 руб. = 25 766 551,51 руб.

12. Нарушение срока выполнения всех обязательств по Контракту.

По состоянию на 16 марта 2018 г. обязательства по Контракту не выполнены.

Итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Просрочка исполнения обязательств по Контракту с 3 октября 2017 г. по 16 марта 2018 г. составляет 165 дней.

Итого согласно выполненного заказчиком расчета неустойки за просрочку исполнения обязательств по Контракту общая сумма неустойки составляет: 19 937 941,68 руб. + 19 273 712,64 руб. + 16 085 413,25 руб. + 19 495 098,32 руб. + 32 359 024,73 руб. + 25 766 551,51 руб. + 22 519 209,54 руб. + 29 923 518,26 руб. + 19 273 712,64 руб. + 25 766 551,51 руб. + 25 766 551,51 руб. + 9 706 969,39 руб. = 261 628 724,37 руб.

Поскольку претензия исх. от 25.04.2018 г. N 212/6/2296 с требованием об уплате неустойки подрядчиком удовлетворено не было, заказчик обратился за судебным взысканием неустойки.

Суд первой инстанции пришел к выводу об отказе в удовлетворении требований заказчика в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции с выводом суда первой инстанции соглашается.

В соответствии с п. 7.1.8 Контракта заказчик представляет проектировщику исходные данные и документы, необходимые для выполнения им принятых по Контракту обязательств.

В силу п. 6.3.2.1 СП 47.13330.2016, поскольку инженерные изыскания для подготовки проектной документации подлежали выполнению в т.ч. в отношении проектируемых здания, заказчик предварительно должен был определить их контуры на ситуационной схеме военного городка (разместить на ней проектируемые объекты).

Между тем ситуационная схема военного городка с размещением проектируемых объектов была окончательно утверждена органом военного управления только письмом исх. от 08.06.2017 г. N 448/5616 (Т. 1 л.д. 45), т.е. спустя более 8мес. после заключения Контракта.

После чего отчетные материалы по выполненным инженерным изысканиям были переданы подрядчиком заказчику письмом исх. от 22.09.2017 г. N 192/3821 по накладной от 22.09.2017 г. N 192/286 (Т. 1 л.д. 32-36).

До утверждения заказчиком (органом военного управления) 08.06.2017 г. ситуационной схемы объекта не мог быть разработан ГПЗУ.

ГПЗУ был разработан подрядчиком и направлен на утверждение заказчику письмом исх. от 14.06.2017 г. N 192/3/у-560 и утвержден заказчиком приказом от 14.07.2017 г. N 593, о чем проектировщику было сообщено письмом исх. от 25.07.2017 г. N ФКП/14/18017 (Т. 1 л.д. 47-49).

Решение о подготовке документации по планировке территории было принято госзаказчиком только 28.09.2017 г. (Приказ руководителя Департамента строительства Минобороны России от 28.09.2017 г. N 835) т.е. спустя более 11мес. после заключения Контракта (Т. 1, л.д. 49).

Задание на подготовку документации по планировке территории было утверждено госзаказчиком 02.10.2017 г. и поступило проектировщику 19.10.2017 г. (Т. 1 л.д. 50), т.е. уже за пределами периода, за который по настоящему делу заказчик требует взыскать неустойку.

После чего документация по планировке территории была разработана и направлена заказчику письмом исх. 12.02.2018 г. исх. N 192/3/у-94 (Т. 1 л.д. 51), и утверждена приказом руководителя Департамента строительства Минобороны России от 19.03.2018 г. N 105 (Т. 1 л.д. 52).

На момент заключения Контракта не имелось разработанных и утвержденных заказчиком задания на проектирование (по этапам), медико-технического задания.

Медико-техническое задание было направлено заказчиком (ОССО г. Североморск РУЗКС ЗВО) в адрес проектировщика письмом исх. от 08.06.2017 г. N 17/900 и получено 13.06.2017 г. (Т. 1 л.д. 64).

Задания на проектирование были направлены заказчиком проектировщику письмами исх. от 31.01.2018 г. N ФКП/866 и получены 01.02.2018 г. (Т. 1, л.д. 65), а по этапам:

- "Проектирование детского сада" - направлено исх. от 28.03.2018 г. N ФКП/2761 и получено 28.03.2018 г. (Т. 1, л.д. 66).

- "Очистные сооружения и сети канализации военного городка" - получено 21.12.2018 г. (Т. 1, л.д. 50).

Таким образом, задания на проектирование были переданы проектировщику с задержкой от 8 месяцев до 2-х лет и 2,5 месяцев, и уже за пределами периода, за который по настоящему делу заказчик требует взыскать неустойку.

Технические условия были переданы заказчиком проектировщику письмами исх. от 29.06.2017 г. N 17/1027 и получены 03.07.2017 г. (Т. 1 л.д. 68), т.е. через 9 месяцев с даты заключения Контракта, а по сетям тепло-водоснабжения переданы исх. от 13.10.2017 N 17/1658 и получены 16.10.2017 г. (Т. 1 л.д. 69), т.е. через год с даты заключения Контракта, и также за пределами периода, за который по настоящему делу заказчик требует взыскать неустойку.

Между тем самая поздняя дата периода, за который в настоящем деле заказчик требует взыскать с подрядчика неустойку, приходится на 02.10.2017 г.; за период начиная с 03.10.2017 г. и позднее в настоящем деле заказчик взыскания с подрядчика неустойки за просрочку в работе не требует.

Подрядчиком представлены подробные письменные объяснения (т. 4 л.д. 22-36), в которых он подробно применительно к каждой позиции заказчика в расчете неустойки указал обстоятельства, препятствовавшие выполнению соответствующих работ, устранение которых зависело исключительно от заказчика, а не подрядчика, а также указал дату, когда соответствующие препятствия были заказчиком устранены, при этом сослался на конкретное доказательство, подтверждающее факт просрочки заказчика и дату окончания просрочки заказчика (с указанием тома, листа дела, где соответствующее доказательство представлено).

По существу данного контр-расчета подрядчика заказчик мотивированных возражений не представил.

При таких обстоятельствах, поскольку в силу п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора, и поскольку в силу п. 1 ст. 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства, - по настоящему делу за заявленный в иске период к подрядчику неустойка за просрочку в работе применению не подлежит.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.2020 г. по делу N А40-333441/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Кузнецова Е.Е.

Судьи

Бодрова Е.В. Порывкин П.А.