Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2021 г. N 13АП-38503/20 по делу N А56-27767/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29 июля 2021 г. N Ф07-11057/21 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Санкт-Петербург

29 апреля 2021 г.

Дело N А56-27767/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 13 апреля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 апреля 2021 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Зайцевой Е.К.

судей Слобожаниной В.Б., Черемошкиной В.В.

при ведении протокола судебного заседания: Васильевой Я.А.

при участии:

от истца: представителя Демидова В.С. (доверенность от 16.03.2021)

от ответчика: представителя Рубцовой К.С. (доверенность от 17.06.2020)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-38503/2020) общества с ограниченной ответственностью "21 ВЕК" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.11.2020 по делу N А56-27767/2020 (судья Косенко Т.А.), принятое

по иску индивидуального предпринимателя Лемзякова Николая Николаевича

к обществу с ограниченной ответственностью "21 ВЕК"

о взыскании задолженности и неустойки по договору подряда

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "21 ВЕК"

к индивидуальному предпринимателю Лемзякову Николаю Николаевичу

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Лемзяков Николай Николаевич (далее - истец, Предприниматель) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью "21 ВЕК" (далее - ООО "21 ВЕК", Общества, ответчик) о взыскании 1 111 111,11 руб. задолженности, 111 111,11 руб. неустойки за период с 11.02.2020 по 10.08.2020 по договору подряда от 04.10.2019 N 191004/1 (далее - Договор), 30000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя.

Общество обратилось в суд со встречным иском к Предпринимателю о взыскании 76 666,67 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору за период с 24.11.2019 по 31.01.2020, а также 50000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя.

Решением суда от 12.11.2020 по первоначальному иску с общества с ограниченной ответственностью "21 ВЕК" в пользу индивидуального предпринимателя Лемзякова Николая Николаевича взыскано 1 011 111,11 руб. задолженности, 101 111,11 руб. неустойки, 27 300 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя, 22 952 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части первоначального иска суд отказал.

По встречному иску суд взыскал взыскать с индивидуального предпринимателя Лемзякова Николая Николаевича в пользу общества с ограниченной ответственностью "21 ВЕК" 76 666,67 руб. неустойки, 50 000 руб. в возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя и 3067 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Произведен зачет денежных сумм, подлежащих взысканию по первоначальному и встречному искам, и в результате зачета исковых требований с общества с ограниченной ответственностью "21 ВЕК" в пользу индивидуального предпринимателя Лемзякова Николая Николаевича взыскано 1 032 740,55 руб.

Суд взыскал с индивидуального предпринимателя Лемзякова Николая Николаевича в доход федерального бюджета 11 руб. государственной пошлины.

На указанное решение ООО "21 ВЕК" подана апелляционная жалоба, в которой ее податель просит отменить решение суда от 12.11.2020 по делу N А56-27767/2020 в части взыскания с ООО "21 ВЕК" в пользу ИП Лемзякова Н.Н. 1 111 111,11 руб. задолженности, 101 111,11 руб. неустойки, 27 300 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя, 22 952 руб. в возмещения расходов по оплате государственной пошлины. Ответчик просит принять по делу новый судебный акт о частичном удовлетворении исковых требования ИП Лемзякова, а именно: взыскать с ООО "21 ВЕК" в пользу ИП Лемзякова 263 100 руб. сумму основного долга по Договору подряда N191004/1 от 04.10.2019 г., 26 310 неустойки за период 11.02.2020 по 10.08.2020 на основании пункта 6.3. Договора, 8 788 в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Податель апелляционной жалобы полагает, что судом первой инстанции дана неправильная оценка, представленным в материалы дела доказательствам, в результате чего, выводы, изложенные в решении суда, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В апелляционной жалобе ее податель указывает, что ответчиком в материалы дела были предоставлены платежные поручения N 469 от 04.10.2019 на сумму 100 000 руб., N 569 от 28.10.2019 на сумму 250 000 руб. и N 611 от 07.11.2019 на сумму 250 000 руб., по которым было произведено авансирование работ по Договору подряда N 191004/1 на общую сумму в 600 000 руб., которые должны учитываться при расчете задолженности ответчика. Однако предоставленным доказательствам (за исключением платежного поручения N 469 от 04.10.2018) не была дана надлежащая оценка, что привело к вынесению незаконного и необоснованного решения. Платежные поручения N 569 от 28.10.2019 и N 611 от 07.11.2019 на общую сумму 500 000 руб., судом не были учтены при расчете задолженности по тем основаниям, что Предприниматель (Лемзяков Н.Н.) отрицал получение указанной суммы в счет оплаты работ по спорному договору. Ответчиком в письменном виде в суде первой инстанции были приведены подробные пояснения относительно непосредственной взаимосвязи указанных платежей, как между собой, так и с Договором подряда N191004/1. Платежные поручения N 569 от 28.10.2019 на сумму 250 000 руб. и N 611 от 07.11.2019 на сумму 250 000 руб. содержат указания на счет N 43 от 25.10.2019 и счет N 45 от 07.11.2019, которые были выставлены по Акту N191010/1 от 10.10.2019. Акт N191010/1 от 10.10.2019 не содержит указания на объём и стоимость выполненных работ, так как данный акт был подписан с целью осуществления авансовых платежей по Договору подряда N191004/1. В Акте N191010 от 10.10.2019 г. указано: "Общая стоимость выполненных работ, оказанных услуг: рублей 00 копеек". Графы об объёме выполненных работ также были оставлены сторонами пустыми, однако, в суд данный акт предоставлен истцом с вписанными от руки объемами работ, но подтверждение выполнения указанных в Акте работ и их объемов стороной истца не предоставлено. Основания полагать, что по данному Акту истцом выполнялись какие-либо работы, тем более, не относящиеся к настоящему Договору подряда N191004/1, отсутствуют.

По мнению ответчика, Акт 191010/1 от 10.10.2019 является приложением к Договору N 191004/1 от 04.10.2019 и оплата с указанием на данный Акт фактически является авансовой оплатой по Договору. Ответчик указывает на взаимную связь платежей на общую сумму 600 000 руб., осуществленных ООО "21 ВЕК" в адрес ИП Лемзякова Н.Н. и их непосредственное отношение к Договору N 191004/1 от 04.10.2019. Все три платежа по платежным поручениям N 469 от 04.10.2019 на сумму 100 000 руб., N 569 от 28.10.2019 на сумму 250 000 руб. и N 611 от 07.11.2019 на сумму 250 000 руб. произведены ООО "21 ВЕК" в качестве аванса по Договору N191004/1 от 04.10.2019.

Податель жалобы также указывает, что Акт N 191010 от 10.10.2019 изначально не содержал сведений об объемах работ и тем более о стоимости выполнения данных работ, спорный Акт был подписан исключительно с целью осуществления авансовых платежей по Договору N 191004/1 от 04.10.2019. Судом первой инстанции оставлено без внимания то обстоятельство, что доводы истца о выполнении работ по какому-то иному обязательству на общую сумму 414 171 руб. противоречат всем имеющимся в материалах дела доказательствам.

В результате ненадлежащей оценки, представленных в материалы дела доказательств, судом первой инстанции был сделан ошибочный и необоснованный вывод о том, что сумма в размере 500 000 руб., оплаченная ответчиком истцу платежными поручениями N 569 от 28.10.2019 и N 611 от 07.11.2019 не подлежит учету при расчете задолженности ответчика перед истцом по Договору подряда N191004/1. Сумма подлежащая взысканию с ООО "21 ВЕК" подлежит пересчету, размер задолженности должен быть снижен не только на 100 000 руб., оплаченных по платежному поручению N 469 от 04.10.2019, но и на 500 000 руб., оплаченных по платежным поручениям N 569 от 28.10.2019 на сумму 250 000 руб. и N 611 от 07.11.2019 на сумму 250 000 руб.

Кроме того, податель жалобы также указал, что истцом не представлены доказательства выполнения организаторской работы и несения накладных расходов, соответственно, денежные средства за данные работы и расходы подлежат исключению из общей задолженности, поскольку исковые требования заявлены о взыскании задолженности по Договору. Взыскание с ответчика в пользу истца неустойки, предусмотренной Договором, на сумму якобы выполненных истцом организаторских работ и сопутствующих расходов, не предусмотренных договором, невозможно, как в силу отсутствия объективных доказательств выполнения данных работ, так и в силу действующего законодательства.

Ответчик полагает, что стоимость организаторской работы и накладных расходов на общую сумму 248 011,11 (111 111,11 + 136 900 = 248 011,11) должна быть исключена из суммы долга ответчика по Договору подряда N 191004/1 от 04.10.2019. В силу изложенного сумма задолженности ответчика перед истцом по договору составляет 263 100 руб. 00 коп., из расчета: 1 111 111,11 руб.- 600 000 руб.-111 111, 11 руб.-136 900 руб. = 263 100 руб.

Податель жалобы также полагает, что требование истца о взыскании с ООО "21 ВЕК" расходов на оплату услуг представителя в размере 30 000 руб. в полном объеме не подлежит удовлетворению, поскольку истцом в нарушение положений статьи 65 АПК РФ не предоставлено доказательств несения данных расходов, заверенная, ненадлежащим образом, копия Расходного ордера N 5 в нечитаемом виде не может являться надлежащим и допустимым доказательством несения расходов на оплату услуг представителя.

Истец представил в материалы дела возражения на апелляционную жалобу, просит в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

В судебном заседании представитель ответчика доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела между Предпринимателем (исполнителем) и ООО "21 ВЕК" (заказчиком) заключен Договор, по условиям которого исполнитель обязывался выполнить работы на объекте заказчика по адресу: Трасса "А" 118, 24-41 км в соответствии с техническим заданием и условиями договора (приложение N 1). В Приложении N 1 приведены наименования работ и расценки за 1 кв. метр.

Пунктами 3.1.1 и 3.1.2 Договора определены сроки выполнения работ: дата начала работ - 23.09.2019; срок выполнения работ - 23.11.2019.

В силу пункта 4.1. Договора стоимость работ определяется по фактически выполненным объемом работ исходя из утвержденных расценок (приложение N 1). НДС не облагается на основании пункта 3 статьи 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 4.2. порядок оплаты: в полном объеме в течение 10 дней с момента приемки этапа работ.

В соответствии с пунктом 5.2. Договора работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта выполненных работ; либо по истечении двух дней с момента уведомления заказчика об окончании работ, в случае если заказчик отказывается принять работы без обоснования причины, не указав замечания. По пункту 5.3. Договора акт выполненных работ подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте.

В пункте 6.3. Договора определено, что в случае нарушения строка оплаты работ, исполнитель имеет право потребовать от заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

Согласно пункту 6.4 договора в случае нарушения сроков выполнения работ, а также сроков устранения выявленных в работе недостатков, заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1% от цены невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных работ.

Предпринимателем в исковом заявлении указано, что согласно акту от 31.01.2020, подписанному сторонами Договора, истец выполнил работы по Договору на сумму 1 111 111,11 руб.

Поскольку Заказчик не оплатил работы, Исполнитель направил претензию от 12.02.2020 с требованием оплаты долга.

Отказ Общества удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения Предпринимателя в суд с настоящим иском.

Во встречном иске, ссылаясь на просрочку выполнения работ, Общество начислило Предпринимателю неустойку и 19.06.2020 направило претензию с требованием ее оплаты.

Отказ Предпринимателя удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения Общества в суд со встречным иском.

Возражая по доводам иска, ответчик представил в материалы дела в подтверждение частичной оплаты задолженности платежные поручения N 469 от 04.10.2019 на сумму 100 000 руб., N 569 от 28.10.2019 на сумму 250 000 руб., N 611 от 07.11.2019 на сумму 250 000 руб., всего на общую сумму 600 000 руб.

Предприниматель отрицал получение указанной суммы в счет оплаты работ по спорному договору.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи с соблюдением положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 309, 310, 702, 708, 711, 720, 753 и 329, 330 ГК РФ, первоначальные исковые требования удовлетворил частично.

При этом суд первой инстанции принял во внимание следующие обстоятельства: из назначений платежей в платежных поручениях N 569 от 28.10.2019 и N 611 от 07.11.2019 следует, что оплата Обществом произведена по счету N 43 от 25.10.2019 по акту от 10.10.2019 N 191010/1 и по счету N 45 от 07.11.2019. Из указанных счетов N 43 и 45 следует, что Предприниматель выставил их заказчику для оплаты по акту от 10.10.2019 N 191010/1.

В материалы дела представлен акт от 10.09.2019 N 191010/1, подписанный сторонами без указания, как стоимости выполненных работ, так и договора, по которому они выполнены.

Поскольку Предприниматель отрицал подписание названного акта за работы именно по спорному договору, суд первой инстанции счел возможным принять в качестве уплаты заказчиком по договору платеж на сумму 100 000 руб. по платежному поручению от 04.10.2019 N 469, в котором в назначении платежа указано о перечислении аванса по договору. Иные платежные поручения не приняты судом первой инстанции в качестве доказательств перечисления аванса.

В силу изложенного суд первой инстанции пришел к выводу, что удовлетворению подлежит требования истца о взыскании 1 011 111,11 руб. задолженности и 101 111,11 руб. (в размере 10% от суммы задолженности).

Требование истца о возмещении расходов на оплату услуг представителя удовлетворено судом первой инстанции на основании положений статей 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом разъяснений, изложенных в пунктах 11 и 13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" в сумме 27 300 руб. пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Встречные исковые требования ответчика удовлетворены судом первой инстанции в полном объеме, с истца в пользу ответчика взысканы 76 666,67 руб. неустойки, 50 000 руб. в возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя и 3067 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Судом первой инстанции произведен зачет денежных сумм, подлежащих взысканию по первоначальному и встречному искам, и в результате зачета исковых требований с ООО "21 ВЕК" в пользу ИП Лемзякова Николая Николаевича взыскано 1 032 740,55 руб.

Суд апелляционной инстанции с учетом исследованных по делу обстоятельств и доводов апелляционной жалобы, не может согласиться с выводами указанного судебного акта в части размера задолженности ответчика по первоначальному иску, в связи с чем, решение суда первой инстанции подлежит изменению.

Как усматривается из материалов дела, истцом предъявлены к оплате работы на сумму 1 111 111,11 руб.

В подтверждение факта выполнения работ на указанную сумму истцом представлены в материалы дела: акт от 10.09.2019 N 191010/1, подписанный сторонами без указания, как стоимости выполненных работ, так и договора, по которому они выполнены, а также Акт б/н от 31.01.2020 на сумму 1 111 111,11 руб., содержащий следующие наименования работ: укрепление габионами матрацно-тюфячного типа (при продольном уклоне дна 30-50%) - 863 100 руб., организаторская работа- 136 900 руб., накладные расходы - 111 111,11 руб.

Как следует из пояснений ответчика Акт от 10.09.2019 N 191010/1 был подписан с целью осуществления авансовых платежей по Договору подряда N191004/1. Поскольку данный акт не содержит указания на объём и стоимость выполненных работ, указанный документ не принимается судом апелляционной инстанции во внимание, как доказательство выполнения каких-либо работ, поскольку не содержит указаний на их объемы и стоимость.

В отношении наименования работ, выполненных истцом по Акту б/н от 31.01.2020, суд апелляционной инстанции отмечает, что условиями Договора не предусмотрено выполнение какой-либо организаторской работы, а также возмещение накладных расходов. Истец доказательств фактического выполнения какой-либо организаторской работы и несения указанных расходов в нарушение положений статьи 65 АПК РФ в материалы дела не предоставил. Доказательств того, что между сторонами была достигнута договоренность о выполнении организаторской работы, истцом не представлено, соответственно, отсутствует договоренность об оплате данной работы и о ее стоимости, также как и отсутствует договоренность об оплате накладных расходов.

В силу изложенного, стоимость организаторской работы и накладных расходов на общую сумму 248 011,11 руб. (111 111,11 + 136 900 = 248 011,11) подлежит исключению из суммы задолженности по Договору подряда N 191004/1 от 04.10.2019 по Акту б/н от 31.01.2020.

Суд апелляционной инстанции полагает необоснованным вывод суда первой инстанции о принятии в качестве оплаты Заказчиком по договору только авансовый платеж на сумму 100 000 руб. по платежному поручению от 04.10.2019 N 469, в котором в назначении платежа указано о перечислении аванса по договору.

Ответчиком в подтверждение предварительной оплаты по Договору представлены платежные поручения N 469 от 04.10.2019 на сумму 100 000 руб., N 569 от 28.10.2019 на сумму 250 000 руб., N 611 от 07.11.2019 на сумму 250 000 руб., всего на общую сумму 600 000 руб. В графе "назначение платежа" в двух из них имеются указания на акт от 10.09.2019 N 191010/1, который признан судом апелляционной инстанции бестоварным.

Оценив представленные ответчиком документы в совокупности с учетом условий настоящего Договора, суд апелляционной инстанции полагает, что все три платежа на общую сумму 600 000 руб. являются авансовыми и перечисленными Заказчиком по Договору подряда N 191004/1 от 04.10.2019. Доказательств наличия между сторонами иных правоотношений, в рамках которых могли быть произведены платежи по платежным поручениям N 569 от 28.10.2019 на сумму 250 000 руб. и N 611 от 07.11.2019 на сумму 250 000 руб., в материалы не представлено.

Суд апелляционной инстанции считает также необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что в представленном истцом в материалы дела одностороннем акте сверки расчетов за период с 01.10.2019 по 20.05.2020 по договору N 191004/1 от 04.10.2019, в графе "кредит" указано о трех поступлениях от ответчика денежных средств в суммах 100 000 руб.. 250 000 руб. и 250 000 руб. и приведены номера платежных поручений, соответствующие указанным ответчиком. Следовательно, истец не оспаривает, что платежи поступили в рамках заключенного сторонами договора и подлежат учету в качестве уплаченного аванса при окончательном расчете за выполненные работы.

С учетом изложенного, сумма задолженности ответчика перед истцом по договору составляет 263 100 руб. 00 коп.: 1 111 111,11 руб. (сумма акта от 31.01.2020) - 600 000 руб. (авансовые платежи) - 111 111,11 руб. (накладные расходы) - 136 900 руб. (организаторская работа) = 263 100 руб.

Поскольку изменился размер основного долга, судом апелляционной инстанции произведен перерасчет суммы неустойки, подлежащей начислению в соответствии с положениями пункта 6.3 Договора, которым установлено ограничение ее начисления не более 10% от суммы задолженности.

Суд апелляционной инстанции признает подлежащим взыскание с ООО "21 ВЕК" неустойки в сумме 26 310 руб., составляющей 10 % от суммы задолженности.

Истцом также предъявлены к возмещению судебные расходы в сумме 30 000 руб.

Оценив представленные в подтверждение понесенных истцом судебных расходов доказательства, суд апелляционной инстанции, признал доказанными факт несения истцом судебных расходов в заявленном размере, а также связь между понесенными расходами и рассмотрением настоящего спора. В то же время заявленные истцом судебные расходы подлежат взысканию с ответчика в сумме 7104 руб. пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Расходы истца по оплате государственной пошлины также подлежат возмещению за счет ответчика в иной сумме - 5 972 руб. пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Суд апелляционной инстанции также усматривает основания для изменения размера встречных исковых требований, подлежащих взысканию с индивидуального предпринимателя Лемзякова Н.Н.

Как было указано выше, согласно пункту 6.4 договора в случае нарушения сроков выполнения работ, а также сроков устранения выявленных в работе недостатков, заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1% от цены невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных работ.

При расчете неустойки ответчиком была принята во внимание вся сумма, указанная в акте от 31.03.2020 - 1 111 111,11 руб. В то время, как сам ответчик отрицает правомерность включения в акт сумм 111 111,11 руб. (накладные расходы) и 136 900 руб. (организаторская работа). Следовательно, размер ответственности подрядчика за нарушение сроков выполнения работ подлежит определению из суммы стоимости выполненных работ - 863 100 руб. Поскольку период просрочки, за который ответчик начислил неустойку, определяет ее сумму меньше 10 %, подлежит взысканию неустойка, исчисленная за период из стоимости выполненных работ, что по сумме составит 76 649,55 руб. Представитель ответчика в судебном заседании согласился с замечанием суда относительно правильности расчета неустойки.

В связи с тем, что встречные исковые требования ответчика удовлетворены не в полном объеме (на 99,98%), заявленный ответчиком к возмещению размер судебных расходов по оплате услуг представителя и государственной пошлины также подлежит перерасчету пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Согласно расчету суда апелляционной инстанции с индивидуального предпринимателя Лемзякова Н.Н. в пользу ответчика подлежат взысканию расходы по оплате услуг представителя в сумме 49 495 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3066 руб.

Судом апелляционной инстанции произведен зачет денежных сумм, подлежащих взысканию по первоначальному и встречному искам, и в результате зачета исковых требований с ООО "21 ВЕК" в пользу индивидуального предпринимателя Лемзякова Н.Н. следует взыскать 173 275,45 руб.

Доводы ответчика, приведенные в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции признает обоснованными.

В силу изложенного оспариваемое решение суда первой инстанции подлежит изменению.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе распределяются в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.11.2020 по делу N А56-27767/2020 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции.

По первоначальному иску взыскать с общества с ограниченной ответственностью "21 ВЕК" в пользу индивидуального предпринимателя Лемзякова Николая Николаевича 263 100 руб. задолженности, 26 310 руб. неустойки, 7104 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя, 5972 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать.

По встречному иску взыскать с индивидуального предпринимателя Лемзякова Николая Николаевича в пользу общества с ограниченной ответственностью "21 ВЕК" 76 649,55 руб. неустойки, 49 495 руб. в возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя и 3066 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет денежных сумм, подлежащих взысканию по первоначальному и встречному искам, и в результате зачета исковых требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью "21 ВЕК" в пользу индивидуального предпринимателя Лемзякова Николая Николаевича 173 275,45 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Лемзякова Николая Николаевича в доход федерального бюджета 11 руб. государственной пошлины по иску.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Лемзякова Николая Николаевича в пользу общества с ограниченной ответственностью "21 ВЕК" 3000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.К. Зайцева

Судьи

В.Б. Слобожанина В.В. Черемошкина