Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 9 сентября 2021 г. N 08АП-6014/21 по делу N А75-2117/2021

город Омск

09 сентября 2021 г.

Дело N А75-2117/2021

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи Лебедевой Н.А.,

рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-6014/2021) общества с ограниченной ответственностью "Уневерсалстройпроект" на мотивированное решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.05.2021 по делу N А75-2117/2021 (судья Касумова С.Г.), рассмотренному в порядке упрощенного производства по иску муниципального казенного учреждения муниципального образования город Нягань "Управление городского хозяйства" (ОГРН 1028601498386, ИНН 8610011713, адрес: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, микрорайон 1-й, д. 50) к обществу с ограниченной ответственностью "Уневерсалстройпроект" (ОГРН 1177232008414, ИНН 7203414112, адрес: 625049, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.100, оф. 401/1) о взыскании 1 133 руб. 10 коп. неустойки по муниципальному контракту от 10.06.2019 N 0187300008119000146,

УСТАНОВИЛ:

муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Нягани "Управление городского хозяйства" (далее - МКУМО город Нягани "Управление городского хозяйства", истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Уневерсалстройпроект" (далее - ООО "Уневерсалстройпроект",

ответчик) о взыскании 234 080 руб. 86 коп. неустойки (штрафа) по муниципальным контрактам от 10.06.2019 N 0187300008119000126, N 0187300008119000143, N 0187300008119000144, N 0187300008119000146, N 0187300008119000150, N 0187300008119000151, от 13.06.2019 N 0187300008119000162, N 0187300008119000166.

Рассмотрение исковых требований к ответчику по муниципальным контрактам от 10.06.2019 N 0187300008119000126, N 0187300008119000143, N 0187300008119000144, N 0187300008119000150, N 0187300008119000151, от 13.06.2019 N 0187300008119000162, N 0187300008119000166 выделены в отдельное производство.

В рамках настоящего дела рассматриваются исковые требования, уточненные истцом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о взыскании с ответчика 1 133 руб. 10 коп. неустойки по муниципальному контракту от 10.06.2019 N 0187300008119000146 (далее - контракт).

Решением от 14.04.2021 (резолютивная часть) Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по делу N А75-2117/2021 исковые требования МКУМО город Нягани "Управление городского хозяйства" удовлетворены частично. С ООО "Уневерсалстройпроект" в пользу КУМО город Нягани "Управление городского хозяйства" взыскано 161 руб. 31 руб. пени за период с 26.09.2019 по 10.10.2019. В удовлетворении остальной части иска отказано.

С ООО "Уневерсалстройпроект" в доход федерального бюджета взыскано 284 руб.

72 коп. государственной пошлины.

14.05.2021 Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по настоящему делу вынесено мотивированное решение.

Не соглашаясь с указанным судебным актом, ООО "Уневерсалстройпроект" обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить оспариваемое решение, принять по делу новый судебный акт.

Мотивируя свою позицию, податель жалобы указывает на то, что ООО "Уневерсалстройпроект" несогласно с решением от 14.05.2021 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по делу N А75-2117/2021.

Информация о рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьёй 121 АПК РФ, размещена на сайте суда в сети Интернет.

В соответствии с положениями части 1 статьи 272.1 АПК РФ и разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащимися в пункте 47 постановления от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощённом производстве", апелляционная жалоба рассмотрена судьёй единолично без проведения судебного заседания, без извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного заседания, без осуществления протоколирования в письменной форме или с использованием средств аудиозаписи.

Повторно рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции установил, что исковое заявление МКУМО город Нягани "Управление городского хозяйства" мотивировано ссылкой на следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в рамках заключенного сторонами контракта подрядчик (ответчик) обязуется выполнить собственными силами работы по демонтажу временных строений в вагон - городке Лесников на территории муниципального образования город Нягань в 2019 году (далее - работы), по заявке муниципального заказчика (далее - истец), в соответствии с условиями муниципального контракта, технического задания (приложение N 1), в сроки предусмотренные пунктом 3.1 муниципального контракта, а муниципальный заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом (пункт 1.1 контракта).

Согласно пункту 7.1 контракта подрядчик обязан произвести демонтаж строений производится по письменной заявке муниципального заказчика с указанием адреса выполняемых работ и срока выполнения не более 10-ти календарных дней.

Подрядчик обязуется завершить работы в предусмотренном контрактом порядке и сроки (пункт 1.4 контракта).

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями технического задания и в сроки, предусмотренные контрактом (пункт 10.1 контракта).

Работы, предусмотренные контрактом, осуществляются в следующие календарные сроки: со дня заключения муниципального контракта по 31.12.2019 года по заявке муниципального заказчика (пункт 3.1 контракта).

Стоимость работ по контракту установлена сторонами в сумме 322 617 руб.

12 коп. и включает в себя все издержки подрядчика (пункт 4.1 контракта).

Сдача и приемка результатов работ проводятся в течение 10 рабочих дней со дня предоставления подрядчиком документов, подтверждающих исполнение контракта, в пределах сроков, установленных пунктом 3.1. контракта (пункт 10.2 контракта).

Муниципальный заказчик принимает выполненные работы на основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 10.6 контракта).

Датой выполнения работ по контракту считается дата подписания муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 10.7 контракта).

Во исполнение пункта 7.1 контракта истец 05.09.2019 передал ответчику заявку на демонтаж вагона N 12-А (временного строения, расположенного по ул. Мира 12А) (далее - объект) в срок до 25.09.2019.

В установленный срок работы по демонтажу объекта не выполнены, что отражено в актах от 25.09.2019, от 10.10.2019.

Ссылаясь на нарушение ответчиком срока выполнения работ по контракту, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 1 133 руб. 10 коп. неустойки, в том числе 1 129 руб. 15 коп. штрафа, 3 руб. 95 коп. пени за период с 26.09.2019 по 10.10.2019.

В связи с нарушением ответчиком договорного обязательства и неисполнением им требования об уплате неустойки в добровольном порядке, истец обратился с исковым заявлением о взыскании неустойки в суд первой инстанции.

Решением от 14.04.2021 (резолютивная часть) Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по делу N А75-2117/2021 исковые требования удовлетворены частично, что и послужило основанием для обращения ООО "Уневерсалстройпроект" в суд апелляционной инстанции с жалобой.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения оспариваемого решения, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По смыслу пункта 1 статьи 314 и пункта 1 статьи 408 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения, обязательство подлежит исполнению в этот день; надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Исходя из положений статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

По правилам статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и условиями обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

По правилам статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как верно указано судом первой инстанции, факт нарушения ответчиком сроков выполнения работ по контракту, определенных в заявке от 05.09.2019, подтверждены совокупностью представленных в материалы дела доказательств, в том числе актами от 25.09.2019, от 10.10.2019.

При этом, ответчиком факт нарушения сроков выполнения работ ни в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, ни на стадии апелляционного производства не оспаривался (статья 9, 65 АПК РФ).

В данной связи, выводы суда первой инстанции относительно нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, являются обоснованными.

Вместе с тем, исковые требования о взыскании неустойки удовлетворены судом первой инстанции частично, поскольку размер заявленной истцом неустойки скорректирован.

Суд апелляционной инстанции, проверив расчет присужденной судом первой инстанции неустойки, полагает таковой верным и обоснованным.

Так, согласно уточненному расчету пени по контракту, представленному истцом 12.03.2021, расчет неустойки истец производит на основании пункта 13.6 контракта.

Соответственно, расчет пени производится судом применительно к методике расчета, избранной самим истцом, на основании пункта 13.6 контракта, согласно которому неустойка рассчитывается от цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Согласно акту о приемке выполненных работ от 16.12.2019 N 18 (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат от 16.12.2019 N 18 (форма КС-3), стоимость выполненных работ по контракту составила 46 088 руб. 17 коп.

Данная сумма уплачена истцом ответчику платежными поручениями от 18.12.2019 N 1641, от 24.12.2019 N 1659.

В соглашении о расторжении контракта от 25.12.2019 также указана цена расторгаемого контракта - 46 088 руб. 17 коп.

В данной связи, как верно указано судом первой инстанции, неустойка подлежит расчету исходя из фактической стоимости выполненных ответчиком работ по контракту (46 088 руб. 17 коп.).

Таким образом, с учетом изложенного, требования истца о взыскании с ответчика неустойки (пени) подлежат удовлетворению в скорректированном судом первой инстанции размере (161 руб. 31 коп.).

Расчет суда первой инстанции проверен апелляционным судом, признан верным и обоснованным, соответствующим обстоятельствам настоящего дела и нормам действующего законодательства.

При этом, суд апелляционной инстанции считает приведенные подателем жалобы возражения относительно размера неустойки необоснованными, поскольку в апелляционной жалобе вообще отсутствует как таковая аргументация несогласия с выводами суда первой инстанции о частичном удовлетворении исковых требований, что фактически исключает возможность проверки таких возражений и дачи им надлежащей правовой оценки апелляционным судом.

По общему правилу пункта 4 части 2 статьи 260 АПК РФ в апелляционной жалобе должны быть указаны основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства.

Исходя из пунктов 9, 12, 13 части 2 статьи 271 АПК РФ в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено требование о проверке законности и обоснованности решения; обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле; мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части.

В силу названных норм процессуального права для того, чтобы апелляционному суду привести соответствующие мотивы принятия или отклонения тех или иных доводов подателя жалобы, необходимо чтобы последний должным образом аргументировал свою жалобу, указал мотивы несогласия с вынесенным судебным актом, в чем конкретно заключается незаконность и необоснованность этого судебного акта.

Между тем, податель жалобы в данном случае ограничился лишь указанием общих фраз о несогласии с судебным актом, не привел какого-либо должного обоснования своей позиции по спору.

Доводы апелляционной жалобы не содержат мотивированных оснований, по которым заявитель обжалует судебный акт, ссылки на нарушенные судом нормы материального и процессуального права также отсутствуют (подпункт 4 части 2 статьи 260 АПК РФ); не приведено конкретных доводов, которые в соответствии со статьей 270 АПК РФ могли бы являться основанием для отмены принятого по делу и обжалуемого судебного акта.

Нормы материального права применены арбитражным судом первой инстанции правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. С учетом изложенного оснований для отмены решения арбитражного суда и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на подателя апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 270-271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.05.2021 по делу N А75-2117/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно- Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Судья

Н.А. Лебедева