Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2021 г. N 13АП-24252/21 по делу N А56-99468/2020

г. Санкт-Петербург

13 сентября 2021 г.

Дело N А56-99468/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 08 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 сентября 2021 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Поповой Н.М.,

судей Жуковой Т.В., Смирновой Я.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Григорьевым Н.А.,

при участии:

от истца: Букаева В.В. (доверенность от 21.11.2019),

от ответчика: Кучерявченко Н.С. (доверенность от 08.02.2021),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-24252/2021) публичного акционерного общества "Россети Ленэнерго" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.04.2021 по делу N А56-99468/2020, принятое

по иску публичного акционерного общества "Россети Ленэнерго" к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ВиллаРосси"

о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" (далее - Компания) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ВиллаРосси" (далее - Общество) о взыскании:

4 218 руб. 81 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения четвертого платежа за период с 13.05.2020 по 10.08.2020;

1 406 руб. 26 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения пятого платежа в период с 13.05.2020 по 10.08.2020;

219 руб. 19 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения 2% НДС в период с 13.05.2020 по 07.10.2020;

259 534 руб. 28 коп. неустойки за нарушение сроков выполнение мероприятий по технологическому присоединению за период с 01.01.2020 по 30.03.2020.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, ответчик частично оплатил задолженность, в связи с чем истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просил взыскать:

1 402 руб. 69 коп. процентов за просрочку внесения 5-го платежа в период с 13.05.2020 по 10.08.2020,

219 руб. 19 коп. процентов за просрочку внесения 2% НДС в период с 13.05.2020 по 07.10.2020,

259 534 руб. 28 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 01.01.2020 по 30.03.2020.

Решением от 21.04.2021 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика взыскано 1 402 руб. 69 коп. процентов за просрочку внесения 5-го платежа в период с 13.05.2020 по 10.08.2020, 219 руб. 19 коп. процентов за просрочку внесения 2% НДС в период с 13.05.2020 по 07.10.2020, в остальной части в иске отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обратился с апелляционной жалобой, просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме. В обоснование апелляционной жалобы истец ссылается на следующие обстоятельства. Вывод суд о том, что продление срока действия технических условий свидетельствует о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, не соответствует нормам права.

От ответчика поступили письменные возражения на апелляционную жалобу с обоснованием своей правовой позиции, в котором он просит в ее удовлетворении отказать.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела следует, что 30.12.2014 ЗАО "Курортэнерго" (сетевая организация) и Общество (заявитель) заключили договор N СП1531/757-14 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно пункту 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ВРУ земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, пр. Большой, д.24, лит. А.

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии менее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагается присоединяемый объект заявителя (пункт 3 договора).

Согласно пункту 4 договора технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

В силу пункта 10 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 1 147 005 руб. 43 коп.

В пункте 11 договора стороны согласовали порядок внесения платежей:

10%, что составляет 114 700 руб. 54 коп., вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора,

30%, что составляет 344 101 руб. 63 коп., вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора,

20%, что составляет 229 401 руб. 09 коп., вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора,

30%, что составляет 344 101 руб. 63 коп., вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии, акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности,

10%, что составляет 114 700 руб. 54 коп., вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

Согласно пункту 17 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Дополнительным соглашением N 1 от 06.07.2017 стороны согласовали новый срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 31.12.2017, действие технических условий продлено до 31.12.2017.

Дополнительным соглашением N 2 от 26.01.2018 установлен новый срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 01.12.2018. Технические условия продлены до 01.12.2018.

Дополнительным соглашением N 3 от 21.12.2018 установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 31.12.2018, согласованы новые технические условия, срок действия которых составил 2 года.

Согласно дополнительному соглашению N 4 от 25.03.2020 в связи со вступлением 01.01.2019 в законную силу пункта 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах":

1.1. Пункт 10 договора изложить в следующей редакции:

"Размер платы за технологическое присоединение составляет 1 166 446 руб. 20 коп., в т.ч. НДС 20% 194 407 руб. 70 коп.".

1.2. Пункт 11. договора дополнить абзацами следующего содержания: "В отношение платежей по договору, осуществленных заявителем в период до 31.12.2018 включительно, разница между НДС, исчисленным по ставке 18% в отношении оплаченной в указанный выше период суммы, и НДС по ставке 20 %. подлежащим начислению на сумму, оплаченную в указанный выше период, подлежит перечислению заявителем на расчетный счет АО "Курортэнерго" не позднее 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

В платежном поручение на оплату НДС к авансовым платежам, осуществленным заявителем до 31.12.2018 включительно, в назначении платежа подлежит указанию "НДС доплата 2% по дополнительному соглашению к договору.

В отношении платежей по договору, осуществляемых после 01.01.2019 включительно, оплата производится в сроки, установленные настоящим пунктом с применением к очередному платежу ставки НДС 20 %".

2. Технические условия 908-ПР от 21.12.2018 считать утратившими силу.

3. При исполнении настоящего договора стороны осуществляют мероприятия по технологическому присоединению согласно технических условий N 20-4710-ПР от 25.03.2020, являющихся приложением к настоящему дополнительному соглашению.

Срок действия новых технических условий - до 31.12.2020.

27.04.2020 сторонами подписан акт об осуществлении технологического присоединения N 236АТ-04/20.

Сетевая организация, указав, что заявитель нарушил сроки оплаты, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер

Согласно пункту 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861), и статье 26 Закона N 35-ФЗ технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами N 861.

Из пункта 7 Правил N 861 следует, что процедура технологического присоединения состоит из нескольких этапов и заканчивается составлением акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно пункту 16.3 Правил N 861 обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 Правил N 861, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Ответчик не представил доказательств своевременного исполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Суду первой инстанции следовало удовлетворить требования о взыскании неустойки.

Доводы ответчика о том, что он выполнил мероприятия в пределах срока действия технических условий, а значит не допустил просрочку, являются необоснованными, т.к. срок выполнения мероприятий не совпадает со сроком действия технических условий.

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.04.2021 в обжалуемой части подлежит отмене.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.04.2021 по делу N А56-99468/2020 отменить в части отказа во взыскании неустойки, изложить резолютивную часть в следующей редакции.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ВиллаРосси" в пользу публичного акционерного общества "Россети Ленэнерго":

1 402 руб. 69 коп. процентов за просрочку внесения 5-го платежа в период с 13.05.2020 по 10.08.2020,

219 руб. 19 коп. процентов за просрочку внесения 2% НДС в период с 13.05.2020 по 07.10.2020,

259 534 руб. 28 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 01.01.2020 по 30.03.2020,

8 308 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ВиллаРосси" в пользу публичного акционерного общества "Россети Ленэнерго" 3000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.М. Попова

Судьи

Т.В. Жукова Я.Г. Смирнова