Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2021 г. N 10АП-19441/21 по делу N А41-25569/2021

г. Москва

21 октября 2021 г.

Дело N А41-25569/21

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 октября 2021 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Коновалова С.А.,

судей Боровиковой С.В., Марченковой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Решетниковой Е.А.,

при участии в заседании:

от ООО "АКСТ": Белов М.В., по доверенности от 24.08.2021;

от АО "Мострансавто": Конталев А.А., по доверенности от 30.04.2021,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "АКСТ" на решение Арбитражного суда Московской области от 06 августа 2021 года по делу N А41-25569/21 по исковому заявлению Акционерного общества "Мострансавто" к Обществу с ограниченной ответственностью "АКСТ" о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Мострансавто" обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "АКСТ" со следующими требованиями взыскать с ответчика в пользу истца неустойку и штраф по контракту от 03.07.2018 N 07/18-269-К в размере 13 360 568 руб. 73 коп., неустойку и штраф по контракту от 28.08.2018 N 08/18-301-К в размере 5 468 657 руб. 91 коп.

Решением Арбитражного суда Московской области от 06 августа 2021 года по делу N А41-25569/21 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО "АКСТ" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, полагая, что судом неправильно применены нормы материального права.

Стороны направили в судебное заседание своих представителей, представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель истца против указанных доводов возражал.

Рассмотрев дело в порядке ст. 268 АПК РФ, исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, 03.07.2018 между АО "Мострансавто" (заказчик) и ООО "АКСТ" (исполнитель) заключен контракт N 07/18-269-К на оказание услуг по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) D6CB автобусов Hyundai Universe luxury Space 2011-2012 года выпуска и D4GA автобуса Богдан А20111 2012 года выпуска.

В соответствии с п. 1.1 Контракта N 269, исполнитель обязуется оказать услуги по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) D6CB автобусов Hyundai Universe luxury Space 2011-2012 года выпуска и D4GA автобуса Богдан А20111 2012 года выпуска с момента заключения Контракта по 31.03.2019 включительно в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 5 к Контракту) в объеме, установленном в Сметной документации (Приложение N 6 к Контракту) (далее - Сметная документация) (далее - услуги), а заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Срок оказания услуг: со дня заключения Контракта до 31.03.2019 включительно. Оказание услуг осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения исполнителем заявок заказчика (Приложение N 8 к Контракту) (п. 3.1 Контракта N 269).

Цена Контракта составляет 30 900 499 руб. 99 коп., является твердой и определяется на весь срок действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации (п. 2.1 Контракта N 269).

Согласно п. 7.8 Контракта N 269, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных исполнителем.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, которая составляет 1 545 025 руб. 00 коп. (п. 7.3 Контракта N 269).

Во исполнение условий Контракта N 269 заказчиком в адрес исполнителя направлены следующие заявки: заявка от 01.10.2018 N 1 (далее - заявка N 1); заявка от 07.11.2018 N 2 (далее - заявка N 2); заявка от 07.12.2018 N 3 (далее - заявка N 3); заявка от 13.12.2018 N 4 (далее - заявка N 4); заявка от 30.01.2019 N 5 (далее - заявка N 5); заявка от 30.01.2019 N 6 (далее - заявка N 6); заявка от 31.01.2019 N 7 (далее - заявка N 7); заявка от 19.02.2019 N 11 (далее - заявка N 11); заявка от 12.02.2019 N 8 (далее - заявка N 8); заявка от 14.02.2019 N 9 (далее - заявка N 9); заявка от 15.02.2019 N 10 (далее - заявка N 10); заявка от 21.02.2019 N 12 (далее - заявка N 12); заявка от 26.02.2019 N 13 (далее - заявка N 13); заявка от 11.03.2019 N 14 (далее - заявка N 14).

Истцом в адрес ответчика 08.04.2019 на основании п. 8.2.2 и п. 8.2.3 Контракта N 269 направлено решение об одностороннем расторжении Контракта N 269.

Таким образом, Контракт N 269 считается расторгнутым с 20.05.2019, что также подтверждается решением УФАС по Московской области от 31.05.2019 N РНП-16518/19.

В связи с несвоевременным выполнением обязательств по заявкам N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 11 истцом начислены пени в порядке п. 7.8 Контракта N 269.

В связи с не выполнением со стороны исполнителя заявок N 8, 9, 10, 12, 13 и 14 истцом начислены пени в порядке п. 7.8 Контракта N 269 и штраф в порядке п. 7.3 Контракта N 269.

Также между истцом (далее - заказчик) и ответчиком (далее - подрядчик) заключен Контракт от 28.08.2018 N 08/18-301-К на выполнение работ по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) D0836LOH, D2866LOH, D2066LUH, E0836LOH автобусов ЛиАЗ, MAN, Volgabus, Neoplan (далее - Контракт N 301).

В соответствии с п. 1.1 Контракта N 301, подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) D0836LOH, D2866LOH, D2066LUH, E0836LOH автобусов ЛиАЗ, MAN, Volgabus, Neoplan с момента заключения Контракта по 30.06.2019 включительно в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 5 к Контракту) в объеме, установленном в Сметной документации (Приложение N 6 к Контракту) (далее - Сметная документация) (далее - услуги), а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 30.06.2019 включительно. Выполнение работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подрядчиком заявок заказчика (Приложение N 8 к Контракту) (п. 3.1 Контракта N 301).

Цена Контракта составляет 12 746 056 руб. 24 коп., является твердой и определяется на весь срок действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации (п. 2.1 Контракта N 301).

Согласно п. 7.9 Контракта N 301, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, которая составляет 637 302 руб. 81 коп. (п. 7.3 Контракта N 301).

Во исполнение условий Контракта N 301 заказчиком в адрес подрядчика направлены следующие заявки: заявка от 21.12.2018 N 1 (далее - заявка N 1); заявка от 24.12.2018 N 2 (далее - заявка N 2); заявка от 24.12.2018 N 3 (далее - заявка N 3); заявка от 11.01.2019 N 4 (далее - заявка N 4); заявка от 31.01.2019 N 5 (далее - заявка N 5); заявка от 21.02.2019 N 7 (далее - заявка N 7); заявка от 21.02.2019 N 6 (далее - заявка N 6); заявка от 21.02.2019 N 8 (далее - заявка N 8); заявка от 25.02.2019 N 9 (далее - заявка N 9); заявка от 25.02.2019 N 10 (далее - заявка N 10); заявка от 01.03.2019 N 11 (далее - заявка N 11); заявка от 13.03.2019 N 12 (далее - заявка N 12).

Истцом в адрес ответчика 22.04.2019 на основании п. 8.2.2 и п. 8.2.3 Контракта N 301 направлено решение об одностороннем расторжении Контракта N 301.

Таким образом, Контракт N 301 считается расторгнутым с 04.06.2019, что также подтверждается решением УФАС по Московской области от 14.06.2019 N РНП-18771/19.

В связи с несвоевременным выполнением обязательств по заявкам N 1, 2, 3, 4, 5 и 7 истцом начислены пени в порядке п. 7.9 Контракта N 301.

В связи с не выполнением со стороны подрядчика заявок N 6, 8, 9, 10, 11 и 12 истцом начислены пени в порядке п. 7.9 Контракта N 301 и штраф в порядке п. 7.3 Контракта N 301.

Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился в суд с рассматриваемыми требованиями.

Частью 1 статьи 2 Федерального закона N 44-ФЗ определено, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

На основании части 6 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно части 7 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В обоснование возражений ответчик ссылается на невозможности капитального ремонта двигателей ДВС по Контракту N 269, а именно: D6CB 207396, D6CB 223135, D6CB 223020, D6CB 218349, D6CB 214688, D6CB 207176, D6CB 218381, D6CB 212316, D6CB 219425 ввиду их ненадлежащего технического состояния; а также на отсутствие в Контракте N 301 обязательства ответчика по замене блока цилиндра двигателя внутреннего сгорания.

В связи с чем, согласно позиции ответчика в силу п. 7.15 Контракта N 269 и п. 7.16 Контракта N 301, сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В соответствии с пунктом 2 статьи 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

В силу части 19 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно пункту 8.1 Контракта N 269 и Контракта N 301 расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Пунктом 5.1.7 Контракта N 269 и пунктом 5.1.6 Контракта N 301 предусмотрено право заказчика в одностороннем порядке отказать от исполнения Контракта, в случаях предусмотренных разделом 8 Контракта.

Согласно п. 8.7 Контракта N 269 и п. 8.7 Контракта N 301 исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случае, если: заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны исполнителя о не зависящих от исполнителя обстоятельствах, которые грозят годности результатов оказываемых услуг либо создают невозможность завершения их оказания в срок, в разумный срок не примет необходимых мер для устранения указанных обстоятельств; заказчиком нарушены обязанности по контракту, и это препятствует исполнению контракта исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Таким образом, условиями Контрактов N 269 и N 301 предусмотрено право исполнителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта.

В соответствии с разъяснениями пункта 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", если односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий совершены тогда, когда это не предусмотрено законом, иным правовым актом или соглашением сторон или не соблюдены требования к их совершению, то по общему правилу такой односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не влекут юридических последствий, на которые они были направлены.

Однако, ответчиком соответствующего решения принято не было, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Оказание услуг (работ) осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения исполнителем (подрядчиком) заявок заказчика (Приложение N 8 к Контракту) (п. 3.1 Контракта N 269, п. 3.1 Контракта N 301).

Соответственно, заявки по Контракту N 269 должны были быть исполнены ответчиком в следующие сроки: по заявке N 8 - 19.02.2019; по заявке N 9 - 21.02.2019; по заявке N 10 - 22.02.2019; по заявке N 12 - 28.02.2019; по заявке N 13 - 05.03.2019; по заявке N 14 - 18.03.2019.

По Контракту N 301 в следующие сроки: по заявке N 6 - 28.02.2019; по заявке N 8 - 28.02.2019; по заявке N 9 - 04.03.2019; по заявке N 10 - 04.03.2019; по заявке N 11 - 11.03.2019; по заявке N 12 - 20.03.2019.

Однако работы по капитальному ремонту двигателей по указанным выше заявкам ответчиком не произведены; акты дефектовки и информационные письма о невозможности выполнения работ с доказательствами направления в адрес истца, ответчиком в материалы дела не представлены.

На основании положений предусмотренных пунктом 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком.

В силу пункта 1 статьи 404 Гражданского кодекса Российской Федерации, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

Согласно пункту 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Из пункта 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Кроме того, из части 9 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" следует, что сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вине другой стороны. Таким образом, действующее законодательство позволяет освободить подрядчика от применения к нему штрафных санкций в случае встречного неисполнения заказчиком договорных обязательств.

В апелляционной жалобе в качестве доказательства невозможности капитального ремонта двигателей ДВС по Контракту N 269 и Контракту N 301 ответчик ссылается на имеющееся в материалах дела Заключение специалиста N Л359419, подготовленное ИНАЭ-МАДИ.

Однако, из указанного заключения следует, что дата начала производства экспертизы: 26.04.2019, а окончания производства экспертизы: 21.05.2019, в то время как срок оказания услуг по заявкам N 8, 9, 10, 12, 13, 14 Контракта N 269 и срок выполнения работ по заявкам N 6, 8, 9, 10, 11 и 12 Контракта N 301 истек до начала производства экспертизы, а решение заказчика об одностороннем расторжении Контракта N 269 направлено в адрес ответчика 08.04.2019; решение заказчика об одностороннем расторжении Контракта N 301 направлено в адрес ответчика 22.04.2019.

В связи с чем, Заключение специалиста N Л359419 не принимает в качестве доказательства подтверждающего наличие законных оснований для освобождения ответчика от уплаты неустойки.

Решения заказчика об одностороннем расторжении Контракта N 269 и Контракта N 301 ответчиком не оспорены.

В соответствии с п. 36 "Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, пеня за просрочку исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту подлежит начислению до момента прекращения договора. Взыскание только штрафа за неисполнение государственного контракта не восстанавливает положение кредитора, поскольку не учитывает его возможные потери в период просрочки, когда он ожидал реального исполнения за пределами срока, установленного в договоре, однако в итоге был вынужден полностью отказаться от договора ввиду неисполнения обществом взятых на себя обязательств поставщика.

Факты несвоевременного исполнения и не исполнения ответчиком условий Контракта N 269 и Контракта N 301 подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами.

В соответствии с п. 37 "Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017 в случае совершения поставщиком нескольких нарушений своих обязательств по государственному контракту допустимо взыскание штрафа за каждый случай нарушения.

Ответчик в апелляционной жалобе ссылается на положения статьи 333 ГК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Исходя из положений ГК РФ законодатель придает неустойке три нормативно-правовых значения: как способ защиты гражданских прав; как способ обеспечения исполнения обязательств; как мера имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

Право снижения размера неустойки как имущественной ответственности предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства гражданское законодательство предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Вместе с тем решение суда о снижении неустойки не может быть произвольным. Уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1 ГК РФ), а также с принципом состязательности (ст. 9 АПК РФ).

Согласно положениям п. п. 73 - 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Непредъявление кредитором в течение длительного времени после наступления срока исполнения обязательства требования о взыскании основного долга само по себе не может расцениваться как содействие увеличению размера неустойки.

Между тем заявляя о применении положения ст. 333 ГК РФ ответчиком каких-либо доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства в материалы дела не представлено, а представленные доказательства, оцененные в совокупности судом по правилам ст. ст. 64, 67, 68, 71 АПК РФ, не подтверждают явной несоразмерности заявленной неустойки.

Условие о неустойке определено законом, ответчик осуществляет деятельность на свой риск, а, следовательно, должен был и мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий такой деятельности, в том числе связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением принятых по Договорам обязательств.

Принимая во внимание вышеназванные обстоятельства, отсутствие признаков явной несоразмерности подлежащей взысканию неустойки нарушенному обязательству, апелляционный суд не находит оснований для снижения суммы неустойки согласно положениям статьи 333 ГК РФ.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 06 августа 2021 года по делу N А41-25569/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

С.А. Коновалов

Судьи

С.В. Боровикова Н.В. Марченкова