Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2022 г. N 04АП-4784/22 по делу N А19-6959/2021

г. Чита

19 декабря 2022 г.

Дело N А19-6959/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 19 декабря 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 декабря 2022 года.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Е.В. Желтоухова, судей В.С. Ниникиной, В.Л. Каминского, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ( до перерыва в судебной заседании) Подойницыной М.А., после- секретарем судебного заседания Юнусовой К.О., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Иркутскэнергосвязь" на решение Арбитражного суда Иркутской области от 03 августа 2022 года по делу N А19-6959/2021 по иску Областного государственного унитарного энергетического предприятия "Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей "Облкоммунэнерго" (ОГРН 1023801542412 ИНН 3800000252) к Обществу с ограниченной ответственностью "Иркутскэнергосвязь" (ОГРН: 1023801026248 ИНН 3808084952) о взыскании денежных средств, об обязании демонтировать линии сетей связи,

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Иркутскэнергосвязь" к Областному государственному унитарному энергетическому предприятию "Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей "Облкоммунэнерго" об обязании заключить договор о предоставлении права пользования имуществом (инфраструктурой электроэнергетики) на условиях, содержащихся в проекте договора

при участии в судебном заседании (до перерыва в судебном заседании):

от истца: не было;

от ответчика: Суботко А.С., представитель по доверенности от 28.09.2022, Воронина Ю.Н., представитель по доверенности от 21.09.2022, Улитин Д.П., представитель по доверенности от 09.12.2022;

от третьего лица, Министерства имущественных отношений Иркутской области (ОГРН 1083808003564 ИНН 3808174613): не было

после перерыва в судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились

УСТАНОВИЛ:

Истец, ОГУЭП "Облкоммунэнерго", обратился в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, к ответчику, ООО "Иркутскэнергосвязь" с требованиями:

- обязать ООО "Иркутскэнергосвязь" демонтировать в течение 10-ти дней с момента вступления решения в законную силу линии связи, размещенные на принадлежащих ОГУЭП "Облкоммунэнерго" опорах линий электропередачи, согласно перечня;

- взыскать с ООО "Иркутскэнергосвязь" неосновательное обогащение в размере 1 714 057 руб. 50 коп.

По встречному иску, ответчик, ООО "Иркутскэнергосвязь" просил суд обязать истца, ОГУЭП "Облкоммунэнерго", заключить договор о предоставлении права пользования имуществом (инфраструктурой электроэнергетики) на условиях, содержащихся в проекте договора и приложениях к нему.

Решением суда первой инстанции от 03 августа 2022 года требования истца удовлетворены частично.

Суд обязал ответчика демонтировать в течение 10-ти дней с момента вступления решения в законную силу линии связи, размещенные на принадлежащих истцу опорах линий электропередачи согласно перечню. Суд взыскал с ответчика в пользу истца 1 312 613 руб. 16 коп. - неосновательное обогащение; 6 000 руб. 00 коп. - судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины.

В удовлетворении в остальной части исковых требований отказано.

В удовлетворении встречных исковых требований отказано.

Принимая указанное решение, суд первой инстанции исходил из частичной доказанности обстоятельств позволяющих удовлетворить исковые требования и отсутствии основания для удовлетворения встречных исковых требований.

Определением суда от 17.01.2022 судом первой инстанции произведена замена стороны по делу - общества с ограниченной ответственностью "Регионтелеком" на общество с ограниченной ответственностью "Иркутскэнергосвязь" (ОГРН: 1023801026248, ИНН: 3808084952, адрес местонахождения: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 38 А).

Ответчик, не согласившись с выводами суда первой инстанции, заявил апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить в части которой отказано в удовлетворении встречных исковых требований и в части которой удовлетворены исковые требования в части демонтажа сетей связи. В указанной части ответчик просит принять новый судебный акт, отказать в удовлетворении исковых требований в части демонтажа сетей связи и удовлетворить встречные исковые требования.

Представители ответчика в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержали.

Из апелляционной жалобы и дополнений к ней следует, что суд ошибочно, на основании актов осмотра истца пришел к выводу, что линии связи размещены с нарушениями, влекущими небезопасную эксплуатацию линий электропередачи, поскольку указанные документы не являются экспертными заключениями, а составлены сотрудниками истца.

Суд установил нарушения на 18 опорах и 1469 опор. Между тем спорные линии связи приняты в эксплуатацию Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций без замечаний. Суд не запросил документацию на объекты инфраструктуры

В деле нет доказательств подтверждения, что ответчику на праве хозяйственного ведения принадлежит 1459 опор.

Суд неправомерно пришел к выводу, что у истца отсутствует обязанность заключить договор с ответчиком.

Представитель истца в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом.

Представленным отзывом на апелляционную жалобу истец просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, о времени и месте судебного заседания размещена судом апелляционной инстанции на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет 15.10.2022, 25.11.2022.

Согласно пункту 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела по существу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания извещены по правилам частей 1, 6 статьи 121, статей 122, статей 123, 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (определение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направлено лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информационной системе "Картотека арбитражных дел" - kad.arbitr.ru).

Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело в обжалуемой части, согласно пункту 5 статьи 268 АПК РФ и в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе и возражениях на нее, изучив материалы дела, включая документы, представленные участниками в электронном виде, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права и заслушав доводы сторон, пришел к следующим выводам.

В соответствии с положением ч. 5 и 6 ст. 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения в пределах доводов апелляционной жалобы, а также вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции установил следующее.

Письмом от 25.12.2019 N 417/134-03/316 ответчик обратился к истцу с заявлением о выдаче технических условий для размещения волоконно-оптического кабеля в с. Оса, п.г.т. Качуг на опорах воздушных линий электропередач ВЛ 0,4-10Кв в соответствии с перечнем улиц, проектируемых для строительства СПД. Гарантируют заключение дополнительного соглашения к действующему договору NБЖЕ/23-08-18Д от 23.08.2018 и своевременную оплату за аренду мест для размещения ВОК на объектах инфраструктуры в с. Оса, п.г.т. Качуг после ввода сетей в эксплуатацию (т. 1, л. 74-79).

В ответ на письмо от 25.12.2019 года, истец направил ответчику Технические условия на размещения ВОК связи на опорах ВЛ 0,4-10Кв в с. Оса и отдельно в п.г.т. Качуг, счет на оплату (т. 1, л. 79-84).

30.10.2020 года в адрес ОГУЭП "Облкоммунэнерго" были направлены письма исх. N 417/134-03/334 и исх. N 417/134-03/335 о допуске сотрудников организации подрядчика к выполнению работ по монтажу волоконно-оптического кабеля в соответствии с техническими условиями.

В ответном письме исх. N УЭС-386/УОЭС от 03.11.2020 ОГУЭП "Облкоммунэнерго" сославшись на нахождение главного инженера в очередном отпуске, а заместителя главного инженера на больничном, сообщало о невозможности допустить сотрудников подрядной организации к монтажу до 16.11.2020 года. В результате переговоров сотрудники подрядной организации были допущены к монтажу волоконно-оптического кабеля на опорах ВЛ-10/0,4 кВ в с. Оса и п.г.т. Качуг.

14.01.2021 года ответчик направляет истцу повторно гарантийное письмо от 25.12.2019 N 417/134-03/3 и просит в связи с окончанием строительства сетей передачи данных в с. Оса и о в п.г.т. Качуг, сообщить контактную информацию ответственным лицам для проведения совместной инвентаризации и оформления акта осмотра с перечнем опор. Учесть в расчете стоимость при оформлении дополнительного соглашения общее количество опор (т.1, л.88-93).

Истец, в ответ на письмо от 14.01.2021 года 15.01.2021 направил ответчику необходимую информацию в отношении п.г.т. Качуг (т. 1, л. 94).

Истец, в ответ на письмо от 14.01.2021 года 25.01.2021 направил ответчику необходимую информацию в отношении с. Оса (т. 1, л. 95).

Письмом от 09.02.2021 ответчик направил истцу акты осмотров, письмо от 14.01.2021 и о направлении представителя N 31/УОЭС.

Данным письмом ответчик просил истца заверить акты осмотров в связи с неявкой его представителей на осмотр и направить в адрес ООО "РегионТелеком" проект договора с учетом общего количества используемых опор в с. Оса и в п.г.т. Качуг (т. 1, л. 96).

01.03.2021 истец направил в адрес ответчика претензию указав следующее.

21.01.2021 в с. Оса и в п.г.т. Качуг представителями сторон был проведен осмотр линий электропередач. Было установлено незаконное размещение ООО "РегионТелеком" на столбах ОГУЭП "Облкоммунэнерго" сетей связи на 1 469 столбах.

Ответчику в связи с отсутствием договора было предложено уплатить по состоянию на 01.03.2021 задолженность в размере 1 714 057, 50 руб. (т.1, л. 97).

Суд первой инстанции в данной части, уточнив расчеты, взыскал с ответчика 1 312 613 руб. неосновательного обогащения.

Ответчик решение суда первой инстанции в данной части не оспаривает. Истец в данной части доводов не заявил.

Оценивая выводы суда о демонтаже спорных линей связи и отказе в удовлетворении ответчику встречных требований, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Согласно материалам дела ОГУЭП "Облкоммунэнерго" принадлежат на праве хозяйственного ведения электросетевые комплексы "Оса-1", "Качуг-1" и "Качуг-2", расположенные на территории с. Оса, Осинского района Иркутской области и п. Качуг, Качугского района Иркутской области, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права от 27.04.2010 серия 38АД N 185480, от 16.06.2015 N 38-38/019-38/019/002/2015-1319/1 и от 16.06.2015 N 38- 38/019-38/019/002/2015-1320/1.

Статьей 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" установлено, что в целях предупреждения создания дискриминационных условий могут устанавливаться федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации правила недискриминационного доступа на товарные рынки и (или) к товарам, производимым или реализуемым субъектами естественных монополий, регулирование деятельности которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", а также к объектам инфраструктуры, используемым этими субъектами естественных монополий непосредственно для оказания услуг в сферах деятельности естественных монополий (ч. 3).

В связи с тем, что истец осуществляет деятельность услуги по передаче электрической энергии, то в силу ст. 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях" на него распространяются Правила недискриминационного доступа, в том числе к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.

Во исполнение указанного Постановлением Правительства РФ от 22.11.2022 N 2106 "О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи" утверждены "Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи".

Сторонами не оспаривается, что опоры электропередач являются составной частью электросетевых комплексов и признаются Пунктом 2 Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 N 1284, как "сопряженные объекты инфраструктуры".

"Сопряженные объекты инфраструктуры" - объекты инфраструктуры, в том числе созданные для целей, не связанных с оказанием услуг электросвязи, которые могут использоваться для размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и к которым относятся в том числе воздушные линии электропередачи, столбовые опоры, мосты, туннели, прочие дорожные сооружения и коллекторы.

Владелец инфраструктуры при наличии технологической и экономической возможности не вправе отказать в предоставлении доступа к ней обратившемуся пользователю инфраструктуры, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. Доступ к инфраструктуре должен быть предоставлен любому пользователю инфраструктуры на основе недискриминационных условий.

При этом доступ к сопряженным объектам инфраструктуры, в том числе к объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, предоставляется при условии, что размещение сетей электросвязи (их отдельных элементов) не препятствует использованию таких объектов инфраструктуры по прямому назначению, а также обеспечивает безопасность функционирования этих объектов инфраструктуры (п.18 Правил).

Пользователь инфраструктуры, который намерен получить доступ к инфраструктуре, направляет владельцу инфраструктуры в письменной форме заявление о предоставлении доступа к инфраструктуре (далее - заявление), которое должно содержать следующие сведения:

а) наименование и организационно-правовая форма пользователя инфраструктуры;

б) фактический почтовый адрес пользователя инфраструктуры;

в) перечень объектов инфраструктуры, к которым пользователь инфраструктуры намерен получить доступ;

г) предполагаемые сроки пользования объектами инфраструктуры;

д) цель предполагаемого использования объектов инфраструктуры;

е) перечень отдельных элементов сети электросвязи пользователя инфраструктуры, планируемых к размещению на объекте инфраструктуры (п. 20).

Владелец инфраструктуры в течение 30 рабочих дней со дня получения заявления и документов, указанных в пунктах 20 и 21 настоящих Правил, обязан их рассмотреть и направить заявителю оферту на заключение договора или мотивированный отказ в предоставлении доступа к инфраструктуре (п.23).

В случае отсутствия технологической возможности предоставления доступа к инфраструктуре в полном объеме владелец инфраструктуры в течение 30 рабочих дней со дня получения заявления и документов, указанных в пунктах 20 и 21 настоящих Правил, обязан уведомить заявителя о том, на каких условиях и в каком объеме может быть предоставлен доступ к инфраструктуре (п. 25).

Как следует из материалов дела, истец после получения технических условий на строительство сетей 09.02.2021 года направил истцу предложение на заключение договора о предоставлении права пользования имуществом (инфраструктурой электроэнергетики) (т.1, л. 96).

10.03.2021 года ответчик направил письмо N 417/134-03/62 от 10.03.2021 (получено 10.03.2021) с приложением проекта договора.

29.03.2021 года ответчик направил истцу письмо в котором уведомил, что не получил ответа на письмо от 10.03.2021 о заключении договора и просит рассмотреть данный вопрос, направив в адрес истца проект договора (т.1, л. 106).

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, ответчик 29.03.2021 направил в адрес истца по делу ответ на претензию, в котором повторно предложил ОГУЭП "Облкоммунэнерго" заключить договор для урегулирования взаимоотношений и возможности осуществления оплаты за размещение ВОК на опорах общества в населенных пунктах Качуг и Оса Иркутской области, в связи с чем направили проект договора (т.3, л. 82-83).

Указанное письмо и проект договора истец получил (вх. 2225/УОЭС от 29.03.2021).

В силу положений ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", ст. 6 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи", Постановления Правительства РФ от 29.11.2014 N 1284 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи" истец обязан предоставить ответчику возможность доступа к инфраструктуре на основе договора.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" разъяснено, что требование о понуждении к заключению договора может быть удовлетворено судом при наличии у ответчика обязанности заключить такой договор. Названная обязанность и право требовать понуждения к заключению договора могут быть предусмотрены лишь ГК РФ либо иным федеральным законом или добровольно принятым обязательством (пункт 2 статьи 3, пункт 1 статьи 421, абзац первый пункта 1 статьи 445 ГК РФ) (п. 38).

Статьей 445 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты.

Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта (ч. 1).

Как следует из материалов дела ОГУЭП "Облкоммунэнерго" получив оферту согласия на заключение договора не выразило своей воли, указав на разногласия, состоящие в том, что возражает заключить указанный договор, поскольку ООО "Иркутскэнергосвязь" фактически использует требуемую инфраструктуру частично с нарушением правил устройства энергоустановок (ПУЭ).

Указанное свидетельствует о том, что между сторонами имеются разногласия на заключение договора предложенного ООО "Иркутскэнергосвязь".

С учетом того, что ОГУЭП "Облкоммунэнерго" надлежало акцептовать оферту, в течение тридцати дней с даты ее получения (29.03.2021), то следует понимать, что 28.04.2021 года между сторонами возникли разногласия.

Статьей 446 ГК РФ установлено, что в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 настоящего Кодекса либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда (ч. 1).

Разногласия, которые возникли при заключении договора и не были переданы на рассмотрение суда в течение шести месяцев с момента их возникновения, не подлежат урегулированию в судебном порядке (ч. 2).

Учитывая, что разногласия между сторонами по заключению договора возникли 28.04.2021, то они подлежат урегулированию в судебном порядке, поскольку ООО "Иркутскэнергосвязь" обратилось в суд за их урегулированием 27.10.2021, до истечения шести месяцев с момента их возникновения.

Из анализа п. 18 радела IV Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 N 1284 следует, как было указано выше, что владелец инфраструктуры при наличии технологической и экономической возможности не вправе отказать в предоставлении доступа к ней обратившемуся пользователю инфраструктуры, а сам доступ к сопряженным объектам энергетической инфраструктуры предоставляется при условии, что размещение сетей электросвязи (их отдельных элементов) не препятствует использованию таких объектов инфраструктуры по прямому назначению, а также обеспечивает безопасность функционирования этих объектов инфраструктуры.

Оценив материалы дела, суд апелляционной инстанции установил, что истец в соответствии со ст. 65, 66 АПК РФ не представил в суд доказательств, соответствующих требованиям ст. 67 и 68 АПК РФ, указывающих о наличии названных в п. 18 Правил обстоятельств, не позволяющих предоставить ответчику доступ к сопряженным объектам энергетической инфраструктуры, о которых он просил.

Следовательно, суд апелляционной инстанции исходит из того, что истец противоправно не заключил с ответчиком договор о предоставлении права пользования имуществом (инфраструктурой электроэнергетики).

Доводы апелляционной жалобы о том, что указанный договор нельзя заключить в связи с тем, что ответчик использует указанную инфраструктуру без разрешения и с нарушением требований безопасности использования электросетей, суд апелляционной инстанции отклоняет по следующим основаниям.

Как было указано выше, 20.01.2020 истец по запросу ответчика выдал последнему Технические условия на размещение волоконно-оптического кабеля связи на опорах ВЛ-10/0,4 кВ в с. Оса и п. Качуг.

Учитывая, что в силу п. 26 Правил наличие технических условий является обязательной составной частью Договора о предоставлении доступа к инфраструктуре, выдача истцом ответчику технических условий подразумевает заключение владельцем инфраструктуры с пользователем инфраструктуры договора.

Вместе с тем как следует из материалов дела истец действий по заключению такого договора, в нарушение ст. 445 ГК РФ и названных Правил не предпринял, в то время как ответчик исходя из воли истца и наличия у него ранее заключенных аналогичных договоров, приступил к реализации Технических условий.

Учитывая указанное, суд апелляционной инстанции расценивает бездействия истца по заключению договора, как злоупотребление правом в силу ст. 10 ГК РФ, а действия ответчика обусловленными виной кредитора ст. 404 ГК РФ.

Следовательно, оснований для отказа ответчику в заключении договора, исходя лишь из того, что ООО "Иркутскэнергосвязь" разместило свой ВОК на столбах истца только на основании Технических условий, до заключения договора на использование инфраструктуры, нет.

В силу того, что ответчик предложил заключить истцу договор с 01.03.2021, использование спорных объектов не предполагается на бездоговорной основе, а, следовательно, нет оснований говорить о причинении истцу ущерба в спорный период, с учетом того, что до 01.03.2021 суд взыскал стоимость использования объектов истца.

Оценивая доводы истца о том, что ответчик частично использует столбы инфраструктуры с нарушением Технических условий и Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Приказом Минэнерго России 23 от 20.05.2003 N 187, влекущими небезопасную эксплуатацию таких линий электропередачи, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Названные обстоятельства не являются основанием для отказа в заключении договора на использование сопряженных объектов инфраструктуры, т.к. в силу п. 32 Правил является основанием для приостановления доступа к инфраструктуре.

В частности в случае:

выявления несоответствия сети электросвязи, в том числе ее отдельных элементов, используемых пользователем инфраструктуры на объектах инфраструктуры, нормативным правовым актам Российской Федерации или договору. Факт такого несоответствия, установленный актом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, доводится владельцем инфраструктуры до сведения пользователя инфраструктуры в течение 1 рабочего дня со дня получения владельцем инфраструктуры такого акта;

причинение ущерба объекту инфраструктуры или наличие угрозы причинения такого ущерба в результате размещения на нем сетей электросвязи.

Доказательств наличия указанных обстоятельств истцом не представлено.

Как было указано выше доказательств размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) препятствующие использованию объектов инфраструктуры по прямому назначению, а также, что размещения сетей электросвязи не обеспечивает безопасность функционирования объектов инфраструктуры истца, в материалы дела не представлено.

Ссылку истца на нарушение Правил проектирования, строительства эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 - 35 Кв, утверждённых Минэнерго России 27.12.2002 и Минсвязи России 24.04.2003 в части требований главы 3.4. названных правил по принятию и вводу в эксплуатацию линий связи, суд апелляционной инстанции оценивает критически, поскольку доказательств указанного в виде акта Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в суд не представлено.

Ссылка истца на нарушение ответчиком Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н), Правил устройства электроустановок (ПУЭ) издание N 7, утвержденных Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 N187 не подтверждается материалами дела, поскольку монтаж линий связи был произведен лицами, не имеющими соответствующего допуска к работе на воздушных линиях электропередачи, обслуживание линий связи также осуществляется не имеющими соответствующего допуска лицами, суд апелляционной инстанции оценивает критически, поскольку указанные доводы не вытекают из названных правовых актов, не подтверждаются материалами дела и не свидетельствуют о том, что размещение сетей электросвязи (их отдельных элементов) препятствует использованию объектов инфраструктуры по прямому назначению, а также не обеспечивает безопасность функционирования спорных объектов инфраструктуры.

Доводы истца о том, что:

ВЛ-10 кВ "Оса-Усть-Алтан" на опорах N 2, 6А, 6А/5, 12, 18, 20, 23 и ВЛ-10 "ОсаПоселок" на опорах N 41, 39, 34,21, 13/22 смонтированы соединительные муфты, высота установки которых менее 5 метров, а также отсутствуют условные обозначения ВОК, что противоречит пункту 2.5.200 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 N 187;

ВЛ-10 кВ "Оса-Поселок" в пролете опор N 13/3 - 13/4 линия ВОК оттягивает вниз провода марки СИП4*16 ВЛ-0,4 кВ "Поселок" от ТП-10/04 кВ "Колхозная" в пролете опор N 11 - 11/1, что нарушает требования пункта 2.4.72. Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 N 187;

в п. Качуг Качугского района в нарушение п. 2 Технических условий на опоре N 8 ВЛ-10 кВ отпайки на ТП 10/04 кВ "Рябиновая" размещена муфта с запасом ВОК, на ряде опор совместно с муфтами ООО "Нордком" размещены муфты ООО "РегионТелеком", что загромождает опоры, делает подъем на них небезопасным, нарушает требования пункта 2.5.197. Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 N 187,

суд апелляционной инстанции оценивает критически, поскольку указанное не является основанием для отказа в заключении договора о предоставлении инфраструктуры, а всего лишь является основанием для предъявления требовании об устранении нарушений, если указанное свидетельствует о наличии угрозы причинения ущерба в результате размещения на нем сетей электросвязи либо не обеспечивает безопасность функционирования объектов инфраструктуры.

Поскольку доказательств о том, что указанные нарушения свидетельствуют о наличии угрозы причинения ущерба в результате размещения на объектах инфраструктуры сетей электросвязи либо не обеспечивают безопасность функционирования объектов инфраструктуры, в суд не представлено, то оснований для демонтажа ВОК на указанных объектах части инфраструктуры, нет.

То обстоятельство, что на опоре N 1 ВЛ-0,4 "Поселок-2" от ТП-10/0,4 кВ "50 лет Победы" смонтирована соединительная муфта к уже установленным муфтам ООО "Нордком", общее количество которых составляет 3 шт., что существенно затрудняет подъем на опору, нарушает требование п. 2.2. Технических условий, согласно которому не допускается размещать на опорах ВЛ-10/04 кВ громоздкие конструкции и запас волоконно-оптического кабеля в бухтах, суд апелляционной инстанции не может расценить как основание для отказа в заключении договора и безусловном демонтаже линии связи на данном объекте, поскольку указанное в силу п. 32 Правил, может являться основанием для ограничения доступа к данному объекту инфраструктуры, до приведении его в соответствии с техническими условиями.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" разъяснено, что при принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия этого договора, который считается заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ). При этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется (п. 42).

При указанных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении встречных требований и удовлетворил требования в демонтаже Волоконно-Оптического Кабеля связи, в связи с чем решение суда подлежит изменению в порядке ст. 270 АПК РФ в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела и неправильным применением норм материального права.

В соответствии с п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Истцом при подаче первоначального иска оплачена государственная пошлина в размере 2 000 рублей за требование имущественного характера и 6 000 руб. 00 коп. - за требование неимущественного характера.

Поскольку в удовлетворении требования неимущественного характера истцу отказано, уплаченная государственная пошлина возлагается на истца.

С уточненных исковых требований имущественного характера подлежит оплате государственная пошлина в размере 30 141 руб. 00 коп.

Исковые требования истца по требованию имущественного характера удовлетворены в сумме 1 312 613 руб. 16 коп., что составляет 76,58 % от заявленных.

Принимая внимание вышеизложенное, судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, в сумме 23 081 руб. 98 коп. (30 141 руб. х 76,58%) относятся на ответчика, государственная пошлина в сумме 5 059 руб. 09 коп. (30 141 х 23,42% - 2 000) относится на истца, и взыскивается с них в доход федерального бюджета.

Расходы ответчика по оплате государственной пошлины за подачу встречного искового заявления 6 000 руб. (т. 3 л.д. 7) и за подачу апелляционной жалобы в размере 3 000 рублей подлежат взысканию в его пользу с истца в связи с удовлетворением встречных исковых требований и апелляционной жалобы.

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".

По ходатайству указанных лиц копии постановления на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Суд, руководствуясь статьями 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Иркутской области от "03" августа 2022 года по делу N А19-6959/2021 изменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Принять по делу новый судебный акт, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИРКУТСКЭНЕРГОСВЯЗЬ" (ОГРН: 1023801026248, ИНН: 3808084952) в пользу областного государственного унитарного энергетического предприятия "Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" (ОГРН 1023801542412, ИНН 3800000252) 1 312 613 руб. 16 коп. - неосновательное обогащение.

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.

Встречные требования общества с ограниченной ответственностью "ИРКУТСКЭНЕРГОСВЯЗЬ" (ОГРН: 1023801026248, ИНН: 3808084952, адрес местонахождения: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 38 А) удовлетворить.

Обязать областное государственное унитарное энергетическое предприятие "Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" (ОГРН 1023801542412, ИНН 3800000252, адрес: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 54) заключить с обществом с ограниченной ответственностью "ИРКУТСКЭНЕРГОСВЯЗЬ" (ОГРН: 1023801026248, ИНН: 3808084952, адрес местонахождения: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 38 А) договор о предоставлении права пользования имуществом (инфраструктурой электроэнергетики) в следующей редакции:

ДОГОВОР N

о предоставлении права пользования имуществом (инфраструктурой электроэнергетики)

г. Иркутск "______" _______ 20__г.

Областное государственное унитарное энергетическое предприятие "Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей "Облкоммунэнерго" (ОГУЭП "Облкоммунэнерго"), именуемое в дальнейшем "Владелец инфраструктуры", в лице генерального директора Анфиногенова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью "Иркутскэнергосвязь", именуемое в дальнейшем "Пользователь инфраструктуры, в лице исполнительного директора Коноваленко Бориса Александровича, действующего на основании доверенности N 95-22 от 08.09.2022 г., с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Владелец инфраструктуры за плату предоставляет Пользователю инфраструктуры доступ к принадлежащей Владельцу инфраструктуры на праве хозяйственного ведения инфраструктуре (опорам линий электропередачи) в соответствии с Техническими условиями (Приложение N 1 к Договору) и Перечнем опор линий электропередачи для размещения сетей опор (Приложение N 3 к Договору), а Пользователь инфраструктуры обязуется своевременно вносить в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, плату за пользование инфраструктурой. Предоставление в пользование инфраструктуры осуществляется по акту приема-передачи места на опоре (Приложение N 2 к Договору).

1.2. Доступ к инфраструктуре в соответствии с настоящим Договором предоставляется для размещения сетей связи волоконно-оптического кабеля, принадлежащих Пользователю инфраструктуры на праве собственности или ином законном основании.

1.3.Сети связи, волоконно-оптический кабель принадлежат Пользователю на праве собственности или ином законном основании.

1.4. Пользователь подтверждает, что ознакомлен с Порядком предоставления инфраструктуры электроэнергетики во временное ограниченное пользование для размещения сетей электросвязи, утвержденным Приказом ОГУЭП "Облкоммунэнерго" от 18.03.2016 г. N 84 (размещен на сайте http://www.облкоммунэнерго38.рф/) и признаёт условия указанного Порядка как неотъемлемую часть настоящего договора.

2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

"Сети связи" - технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и предназначенная для электросвязи (волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), линия электросвязи, проводного вещания, телефонной связи и т.д.)

"инфраструктура для размещения сетей электросвязи" (далее - инфраструктура) - специальные объекты инфраструктуры и (или) сопряженные объекты инфраструктуры;

"сопряженные объекты инфраструктуры" - объекты инфраструктуры, в том числе созданные для целей, не связанных с оказанием услуг электросвязи, которые могут использоваться для размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и к которым относятся в том числе воздушные линии электропередачи, столбовые опоры, мосты, туннели, прочие дорожные сооружения и коллекторы;

"владелец инфраструктуры" - субъект естественной монополии, регулирование деятельности которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях", который является собственником инфраструктуры и (или) распоряжается инфраструктурой на ином законном основании;

"доступ к инфраструктуре" - получение во временное пользование объектов инфраструктуры и (или) их части;

"пользователь инфраструктуры" - лицо, заказывающее и (или) использующее доступ к инфраструктуре в целях размещения сетей электросвязи и (или) их отдельных элементов на основании возмездного договора о предоставлении доступа к инфраструктуре (далее - договор) с владельцем инфраструктуры;

"технологическая возможность доступа к инфраструктуре" - обеспечение соответствия объекта инфраструктуры технологическим требованиям и нормам инфраструктуры при предоставлении доступа к этому объекту инфраструктуры, в том числе для осуществления основной деятельности владельца инфраструктуры;

"экономическая возможность доступа к инфраструктуре" - обеспечение возмещения экономически обоснованных затрат и необходимой прибыли владельца инфраструктуры, связанных с предоставлением доступа к инфраструктуре, за счет пользователя инфраструктуры.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Пользователя инфраструктуры обязан:

3.1.1. Согласовать с Владельцем инфраструктуры проектную документацию на размещение сетей связи на опорах линий электропередачи.

3.1.2. Получить допуск на проведение работ на объектах инфраструктуры Владельца инфраструктуры. Работы выполнить в соответствии с техническими условиями, выданными Владельцем инфраструктуры, в соответствии с Правилами устройств электроустановок, а также с другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

3.2.3. После выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, уведомить Владельца об их выполнении.

3.1.4. Принять участие в осмотре (обследовании) вновь смонтированной сети связи совместно с представителем Владельца инфраструктуры. Представить Владельцу инфраструктуры схему прокладки сети связи. Схема сети связи должна содержать номера опор воздушных линий электропередачи с привязкой к местности и перечень опор, на которых осуществлен совместный подвес.

3.1.5. Обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность при размещении и эксплуатации сетей связи в соответствии с обязательными требованиями охраны труда и безопасности, а также Порядка предоставления инфраструктуры электроэнергетики во временное ограниченное пользование для размещения сетей электросвязи, утвержденного Приказом ОГУЭП "Облкоммунэнерго" от 18.03.2016 г. N 84

3.1.6. Своевременно вносить оплату по Договору.

3.1.7. Обеспечить сохранность опор линий электропередачи Владельца инфраструктуры при использовании сетей связи.

3.1.8. Обеспечить участие представителей Пользователя инфраструктуры при проведении плановых или аварийно-восстановительных работ Владельцем инфраструктуры. Все виды работ на сетях связи, размещенных на воздушной линии электроснабжения, должны выполнять только лица, уполномоченные Пользователем инфраструктуры путем выдачи документов (наряды, распоряжения).

3.1.9. Своевременно (не менее чем за 72 часа) информировать Владельца инфраструктуры обо всех работах, проводимых на сетях связи при реконструкции, а также о ремонтных и профилактических работах. Исключение составляют аварийные ситуации, о которых Пользователь инфраструктуры информирует Владельца инфраструктуры не позднее 1 часа после выявления аварийной ситуации.

3.1.10. Производить любые работы на сетях связи в пределах установленных границ инфраструктуры Владельца инфраструктуры Пользователь инфраструктуры может только в присутствии представителя Владельца.

3.1.11. После окончания срока действия Договора Пользователь инфраструктуры обязан в разумный срок, установленный Владельцем инфраструктуры, произвести безопасный и своевременный демонтаж и вывоз сетей связи.

3.1.12. В соответствие с условиями Договора подписать Акт приема-передачи места на опорах для размещения сетей связи на опорах линии электропередачи (Приложение N 2 к Договору).

3.2. Пользователь инфраструктуры вправе:

3.2.1. Требовать и своевременно получать информацию от Владельца инфраструктуры о предстоящих плановых ремонтных, профилактических работах на линиях электропередачи.

3.3. Владелец инфраструктуры обязан:

3.3.1. Предоставить доступ Пользователю инфраструктуры для размещения сетей связи на опорах линии электропередачи.

3.3.2. Не препятствовать Пользователю инфраструктуры в демонтаже и вывозе сетей связи после окончания срока действия Договора.

3.3.3. Обеспечить надлежащее состояние опор линий электропередачи.

3.3.4. Предупреждать Пользователя инфраструктуры не позднее чем за 1 (Один) месяц о предстоящих плановых работах на линиях электропередачи. Исключение составляет возникновение аварийных ситуаций.

3.3.5. Устранять повреждения воздушной линии электропередачи в течение сроков, определяемых нормативными документами на данную линию.

3.3.6. Произвести допуск ремонтной бригады Пользователя инфраструктуры для проведения плановых или аварийно-восстановительных работ со стороны Пользователя инфраструктуры. Обеспечить надзор со стороны Владельца инфраструктуры за производством работ.

3.3.7. Немедленно оповещать Пользователя инфраструктуры или его уполномоченного представителя в случаях обнаружения существующей или потенциальной проблемы, связанной с эксплуатацией линии электропередачи, требующей принятия конкретных мер со стороны Пользователя инфраструктуры.

3.3.8. Предоставить документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, письменно информировать Пользователя инфраструктуры (с приложением подтверждающих документов) о смене лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, по требованию Пользователя инфраструктуры не реже одного раза в год проводить сверку задолженности с оформлением двусторонних Актов сверки расчетов.

3.4. Владелец инфраструктуры вправе:

3.4.1. Требовать от Пользователя инфраструктуры своевременной оплаты, установленной разделом 4 Договором.

3.4.2. Контролировать выполнение Пользователем технических условий по размещению, эксплуатации сетей связи.

3.4.3. Контролировать соблюдение Пользователем обязательных требований, связанных с пользованием инфраструктурой.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Стоимость пользования инфраструктурой по Договору в месяц определяется, утвержденными тарифами в однократном размере в период фактического пользования инфраструктурой для размещения сетей электросвязи.

4.2. Внесение платы по Договору осуществляется в следующем порядке:

- Внесение платы по Договору в размере 163 503 руб. 00 копеек за период пользования с 01.03.2021 г. по 31.12.2021 г. осуществляется Пользователем инфраструктуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Владельца инфраструктуры в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора и подписания акта оказанных услуг.

- Внесение платы по Договору в размере 175 287 руб. 00 копеек за период пользования с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. осуществляется Пользователем инфраструктуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Владельца инфраструктуры в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора и подписания акта оказанных услуг.

4.2.1. Внесение текущей платы начиная с 01.01.2023 г. осуществляется Пользователем инфраструктуры в соответствии с утвержденным тарифом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Владельца инфраструктуры в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта оказанных услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Владельца инфраструктуры.

4.3. Владелец инфраструктуры ежемесячно в течение 3 (трех) рабочих дней по окончании отчетного месяца предоставляет Пользователю инфраструктуры счет на оплату, счет-фактуру и акт оказанных услуг. Пользователь инфраструктуры обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения документов, подписать акт оказанных услуг либо предоставить в указанный срок мотивированные возражения и направить их в адрес Владельца инфраструктуры. В случае не предоставления мотивированных возражений - указанный акт оказанных услуг считается принятым Пользователем инфраструктуры в редакции Владельца инфраструктуры.

4.4. Размер платы по настоящему Договору пересматривается ежегодно. Изменение стоимости услуг, а также изменение количества предоставляемых для размещения сетей связи опор линий электропередачи оформляется дополнительным соглашением к Договору.

5. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

5.1. В балансовой и эксплуатационной ответственности Владельца инфраструктуры находится строительная часть (опоры), провод, траверсы, крюки, кронштейны, изоляторы и другая арматура, относящаяся к воздушной линии электропередачи.

5.2. Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию воздушной линии электропередачи несет Владелец инфраструктуры.

5.3. В балансовой и эксплуатационной ответственности Пользователя инфраструктуры находится провод сети связи, установочная арматура и устройства, относящиеся к этим сетям.

5.4. Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию проводов сетей связи, установочной арматуры и устройств, относящихся к этим сетям, несет Пользователь инфраструктуры.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Пользователь инфраструктуры уплачивает Владельцу инфраструктуры штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждое нарушение обязанностей, предусмотренных пунктами 3.1.1 - 3.1.12 и 12.2 настоящего Договора.

6.2. Пользователь инфраструктуры уплачивает Владельцу пени в размере 1/300 установленной Банком России ставки рефинансирования от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

7. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЛАДЕЛЬЦА

7.1. Владелец инфраструктуры вправе приостановить доступ Пользователя инфраструктуры к инфраструктуре в следующих случаях:

7.1.1. При возникновении задолженности по оплате пользования инфраструктурой за 2 (два) и более расчетных периода, установленных в соответствии с Договором, на основании которого предоставляется доступ к инфраструктуре;

7.1.2. При выявлении несоответствия сетей связи, в том числе ее отдельных элементов, используемых Пользователем инфраструктуры на объектах инфраструктуры, требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации или Договору.

7.1.3. При причинении ущерба объекту инфраструктуры Владельца инфраструктуры или наличие угрозы причинения такого ущерба в результате размещения на нем сетей связи.

7.1.4. При возникновении аварийных ситуаций на объектах инфраструктуры.

7.2. Доступ к инфраструктуре должен быть восстановлен в срок не более 2 (двух) календарных дней после устранения причин, вызвавших его приостановление.

7.3. Демонтаж сети связи Пользователя инфраструктуры, в том числе ее отдельных элементов, размещенных на объектах инфраструктуры Владельца инфраструктуры, в соответствии с Договором, в период приостановления доступа Пользователя к инфраструктуре не допускается, за исключением случаев, когда такой демонтаж необходим для устранения аварийной ситуации.

7.4. Условия демонтажа и последующего монтажа сетей связи, в том числе при реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, устанавливаются Порядком предоставления инфраструктуры электроэнергетики во временное ограниченное пользование для размещения сетей электросвязи, утвержденного Приказом ОГУЭП "Облкоммунэнерго" от 18.03.2016 г. N 84.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

8.1.1. По взаимному согласию сторон подписанием соответствующего соглашения к Договору.

8.1.2. В одностороннем порядке Владельцем инфраструктуры при условии предварительного уведомления о расторжении договора за 30 (тридцать) календарных дней в случае:

а) нарушения Пользователем инфраструктуры сроков оплаты за 2 (два) и более расчетных периода, установленных в соответствии с Договором, на основании которого предоставляется доступ к инфраструктуре;

б) нарушения Пользователем инфраструктуры Порядка предоставления инфраструктуры электроэнергетики во временное ограниченное пользование для размещения сетей электросвязи.

8.1.3. В одностороннем порядке Пользователем инфраструктуры при условии предварительного уведомления о расторжении договора за два месяца.

8.2. Пользователь инфраструктуры обязан демонтировать сети связи после расторжения договора в порядке, предусмотренном Порядком предоставления инфраструктуры электроэнергетики во временное ограниченное пользование для размещения сетей электросвязи, утвержденного Приказом ОГУЭП "Облкоммунэнерго" от 18.03.2016 г. N 84.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, действие Договора приостанавливается на время действия таких обстоятельств и их последствий, и восстанавливается после прекращения их действий.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна в письменной форме в десятидневный срок известить другую сторону о наступлении выше перечисленных обстоятельств.

10 СПОРЫ ПО ДОГОВОРУ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по поводу Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования сторонами разногласий путем переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

11.2. Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2021 г., действует один календарный год. В случае, если ни одна из сторон, не позднее, чем за один месяц до окончания срока его действия, не уведомит другую сторону в письменной форме о его расторжении Договор пролонгируется на последующий календарный год.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются полномочными представителями сторон, скрепляются печатью и являются неотъемлемой частью Договора.

12.2. В случае реорганизации, ликвидации, отчуждения сетей связи третьему лицу, Пользователь инфраструктуры обязуется письменно уведомить об этом Владельца не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до момента соответствующих изменений, если иные сроки не предусмотрены законом.

12.3. Oб изменении адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течении 10 (десяти) календарных дней.

12.4. Обязательства по данному Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного соглашения сторон.

12.5. К договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

Приложение N 1 - Технические условия.

Приложение N 2 Акт приема-передачи мест на опорах линий электропередачи для размещения сетей связи.

Приложение N 3 - Перечень опор линий электропередачи для размещения сетей

Приложение N 4 - Расчет стоимости по договору N 1

Приложение N 5 - Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Владелец инфраструктуры: Пользователь инфраструктуры:

ОГУЭП "Облкоммунэнерго"

664075 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ширямова, 54

Тел. 8(3952)247573, 247614, факс 247934

Получатель: ОГУЭП "Облкоммунэнерго"

Банк получателя: ____________________

ИНН/КПП __________________________

БИК _______________________________

Генеральный директор

ОГУЭП "Облкоммунэнерго"

_____________/А.Ю.Анфиногенов/

"_____"__________________20__ г.

м.п.

ООО "ИЭСВ"

Место нахождения: Российская Федерация, 664056, Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 38 А

ИНН/КПП 3808084952/381201001

БИК 040407877

ОГРН 1023801026248

Банковские реквизиты:

р/с 40702810100000092032

Банк ГПБ (АО), г. Москва

к/с 30101810200000000823

Исполнительный Директор ООО "ИЭСВ" ________________/Б.А. Коноваленко/

"_____"__________________20__г.

м.п.

Приложение N 1

к договору N ___

от "___"_______________ 20 __ г.

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

________________/______________

(подпись/ФИО)

____________________16.01.2020__

(дата)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на размещение волоконно-оптического кабеля связи (ООО "РЕГИОНТЕЛЕКОМ") на опорах ВЛ-10/0,4 кВ в с. Оса Осинского района

ОГУЭП "Облкоммунэнерго" согласовывает подвеску волоконно-оптического кабеля (далее -ВОК) связи на опорах ВЛ-10/0,4 кВ в с. Оса Осинского района при выполнении следующих технических условий:

1. Выполнить проектно-сметную и рабочую документацию на размещение ВОК связи по существующим опорам ВЛ-10/0,4 кВ в электрических сетях ОГУЭП "Облкоммунэнерго" в с. Оса и согласовать с заинтересованными лицами и организациями.

2. При размещении ВОК связи по существующим опорам ВЛ-10/0,4 кВ в электрических сетях ОГУЭП "Облкоммунэнерго" предусмотреть следующее:

2.1. Размещение ВОК связи в с. Оса осуществить на существующих опорах ВЛ-10,4 кВ согласно согласованного проекта.

- ВЛ-10 кВ "Оса-Поселок", опоры N 11/9 по N 23/25;

- ВЛ-0,4 кВ "Поселок" от ТП-Колхозная, опоры N 3 по N 11/3;

- ВЛ-0,4 кВ "Целинная" от ТП-РСУ, опоры N 4 по N 14;

- ВЛ-0,4 кВ "Тимирязева" от ТП-Ленина, опоры N 5 по N13;

- ВЛ-0,4 кВ "Молодежная" от ТП-Молодежная, опоры N 2/1 по N 7;

- ВЛИ-0,4 кВ "Ипподромная" от ТП-Радужная, опоры N 3 по N 19;

- ВЛИ-0,4 кВ "Радужная" от ТП-Радужная, опоры N 3/1 по N 3/19;

- ВЛ-0,4 кВ "Российская" от ТП-Ветстанция, опоры N 7 по N 16;

- ВЛИ-0,4 кВ "Заводская-2" от ТП-Ветстанция, опоры N 8 по N 16;

- ВЛИ-0,4 кВ "Трактовая" от ТП-Трактовая, опоры N 2 по N 8.

2.2. Не допускается размещать на опорах ВЛ-10/0,4 кВ громоздкие конструкции и запас волоконно-оптического кабеля в бухтах.

2.3. Допускается размещать на опорах технологический запас волоконно-оптического кабеля с применением устройства для размещения запаса оптического кабеля типа УПМК.

3. При разработке проектной документации по прокладке ВОК на опорах ВЛ-10/0,4 кВ учесть требования ПУЭ раздела N 2, глава 2.5. "Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ", п. 2.5. 178-2.5.200 "Подвеска волоконно-оптических линий связи на ВЛ" и глава 2.4. "Воздушные линии электропередачи напряжением до 1кВ", п. 2.4.71-2.4.89 "Пересечения, сближения, совместная подвеска ВЛ с линиями связи, проводного вещания РК".

4. Перед началом строительно-монтажных работ проектную документацию согласовать с ОГУЭП "Облкоммунэнерго".

5. На время строительно-монтажных работ с целью сокращения перерывов в работе электроснабжения существующих потребителей с. Оса разработать проект производства работ (далее -ППР) и согласовать с ОГУЭП "Облкоммунэнерго".

6. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с проектной документацией, ППР, согласно требований ПУЭ, СНиП и других действующих нормативно-технических документов.

7. Строительно-монтажные работы проводить с оформлением наряда-допуска в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" с назначением ответственных лиц согласно требований ПОТЭ.

8. Работы на ВЛ-10/0,4 кВ проводить в присутствии представителя ОГУЭП "Облкоммунэнерго".

9. По окончании работ оформить "Акт осмотра" с представителем представителя ОГУЭП "Облкоммунэнерго".

10. Срок действия технических условий - 2 (два) года.

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

________________/______________

(подпись/ФИО)

_________________16.01.2020_

(дата)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на размещение волоконно-оптического кабеля связи (ООО "РЕГИОНТЕЛЕКОМ") на опорах ВЛ-10/0,4 кВ в п. Качуг Качугского района

ОГУЭП "Облкоммунэнерго" согласовывает подвеску волоконно-оптического кабеля (далее -ВОК) связи на опорах ВЛ-10/0,4 кВ в п. Качуг Качугского района при выполнении следующих технических условий:

1. Выполнить проектно-сметную и рабочую документацию на размещение ВОК связи по существующим опорам ВЛ-10/0,4 кВ в электрических сетях ОГУЭП "Облкоммунэнерго" в п. Качуг и согласовать с заинтересованными лицами и организациями.

2. При размещении ВОК связи по существующим опорам ВЛ-10/0,4 кВ в электрических сетях ОГУЭП "Облкоммунэнерго" предусмотреть следующее:

2.1. Размещение ВОК связи в п. Качуг осуществить на существующих опорах ВЛ-10,4 кВ согласно согласованного проекта.

- ВЛ-10 кВ "Поселок";

- ВЛ-0,4 кВ "Верх Пушкина" от ТП-Пушкина;

- ВЛ-0,4 кВ "Низ Пушкина" от ТП-Пушкина;

- ВЛ-0,4 кВ "Паращютная" от ТП 10/0,4-250кВА "Пушкина";

- ВЛ-0,4 кВ "Партизанская" от ТП 10/0,4-250кВа "Пушкина";

- ВЛ-0,4 кВ "Октябрьская" от ТП 10/0,4-250кВа "Октябрьская";

- ВЛ-0,4 кВ "Партизанская" от ТП 10/0,4-250кВа "Партизанская";

- ВЛ-0,4 кВ "Комсомольская" от ТП 10/0,4-160кВа "Партизанская";

- ВЛ-0,4кВ "Быт" от ТП 10/0,4-160кВа "Ветстанция Старая";

- ВЛ-0,4 кВ "Федосеева" от ТП 10/0,4-250кВа "Федосеева";

- ВЛ-0,4кВ "Красноармейская" от ТП 10/0,4-160кВа "Вечерняя школа";

- ВЛ-0,4 кВ "Красной Звезды" от ТП 10/0,4-320кВа "Красноармейская";

- ВЛ-0,4 кВ "Осовиахимская" от ТП 10/0,4-160кВа "Горького";

- ВЛ-0,4 кВ "Ленских Событий" от ТП 10/0,4-630кВа "Победа";

- ВЛ-0,4 кВ "Верх Ленина" от ТП 10/0,4-630кВА "Ленина";

- ВЛ-0,4 кВ "Низ Ленина" от ТП 10\0,4-630кВа "Ленина";

- ВЛ-0,4 кВ "Верх Ленина" от ТП 10/0,4-250кВа "Верхнеленская";

- ВЛ-0,4 кВ "Верхнеленская" от ТП 10/0,4-250 кВа "Верхнеленская";

- ВЛ-0,4 кВ "Низ Ленина" от ТП 10/0,4-250 кВа "Верхнеленская";

- ВЛ-0,4 кВ "Кооперативная" от ТП 10/0,4-315 кВа "Кооперативная";

- ВЛ-0,4 кВ "Верхнеленская" от ТП 10/0,4-315кВа "Кооперативная".

2.2 Не допускается размещать на опорах ВЛ-10/0,4 кВ громоздкие конструкции и запас волоконно-оптического кабеля в бухтах.

2.3 Допускается размещать на опорах технологический запас волоконно-оптического кабеля с применением устройства для размещения запаса оптического кабеля типа УПМК.

3 При разработке проектной документации по прокладке ВОК на опорах ВЛ-10/0,4 кВ учесть требования ПУЭ раздела N 2, глава 2.5. "Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ", п. 2.5. 178-2.5.200 "Подвеска волоконно-оптических линий связи на ВЛ" и глава 2.4. "Воздушные линии электропередачи напряжением до 1кВ", п. 2.4.71-2.4.89 "Пересечения, сближения, совместная подвеска ВЛ с линиями связи, проводного вещания РК".

4 Перед началом строительно-монтажных работ проектную документацию согласовать с ОГУЭП "Облкоммунэнерго".

5 На время строительно-монтажных работ с целью сокращения перерывов в работе электроснабжения существующих потребителей с. Оса разработать проект производства работ (далее -ППР) и согласовать с ОГУЭП "Облкоммунэнерго".

6 Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с проектной документацией, ППР, согласно требований ПУЭ, СНиП и других действующих нормативно-технических документов.

7 Строительно-монтажные работы проводить с оформлением наряда-допуска в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" с назначением ответственных лиц согласно требований ПОТЭ.

8 Работы на ВЛ-10/0,4 кВ проводить в присутствии представителя ОГУЭП "Облкоммунэнерго".

9 По окончании работ оформить "Акт осмотра" с представителем представителя ОГУЭП "Облкоммунэнерго".

10 Срок действия технических условий - 2 (два) года.

Приложение N 2

к договору N ________

от "___"_______________ 20 __ г.

ФОРМА

Акт приема-передачи мест на опорах линий электропередач

для размещения сетей связи по договору N _______________

г. Иркутск " ___" __________ 20___ г.

Областное государственное унитарное энергетическое предприятие "Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей "Облкоммунэнерго" (ОГУЭП "Облкоммунэнерго"), именуемое в дальнейшем, "Владелец инфраструктуры", в лице генерального директора Анфиногенова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Иркутскэнергосвязь", именуемое в дальнейшем "Пользователь инфраструктуры", в лице исполнительного директора Коноваленко Бориса Александровича, действующего на основании доверенности N 95-22 от 08.09.2022 г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями договора N _________ от _________ 20___г. "Владельцем инфраструктуры" предоставлены (переданы), а "Пользователем инфраструктуры" приняты места на опорах линий электропередач (далее - ЛЭП) для размещения сетей связи в с. Оса Осинского района Иркутской области и п. Качуг Качугского района Иркутской области, на основании согласованного "Перечня опор линий электропередач с совместной подвеской сетей связи" (Приложение N 3 к договору N___ от _____________)

2. Настоящим Актом "Стороны" подтверждают исполнение условий договора N __________от 20____ г. изложенные в технических условиях Приложении 1 к договору в полном объеме.

3. "Пользователь инфраструктуры" претензий технического характера, либо иных претензий к принятому им имуществу (места на опорах линий электропередач с совместной подвеской сетей связи, указанных в п.1 настоящего Акта) не имеет.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора N ______ от _______ 20___г. заключенного "Владельцем инфраструктуры "Пользователем инфраструктуры".

5. Подписи сторон о передаче и принятии вышеуказанного имущества:

СДАЛ:

____________________/_____________________________________________/________

(подпись, должность, ФИО)

ПРИНЯЛ:

__________________/___________________________________________/_____________

( "Пользователь инфраструктуры" подпись, должность, ФИО)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛ

Приложение N 3

к договору N ________

от "___"_____ 20 __ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

опор ВЛ-10/0,4 кВ с подвеской ВОК связи ООО "ИЭСВ" в с. Оса

N п/п

Наименование ТП

Инв. N

Наименование ВЛ-10/0,4 кВ

Инв. N

N опоры

Кол-во опор

Местонахождение

1

ТП-Майская

Ч00511648

ВЛИ-0,4 кВ Лыжная

Ч00517215

1-8 (муфта опN 1)

8

с.Оса, ул. Майская

2

ТП-Майская

Ч00511648

ВЛИ-0,4 кВ Химия

Ч00517215

1-15 (муфта опN 7,10,15)

15

с.Оса, ул. Майская

3

ТП-50 лет Победы

ИН1-312145

ВЛ-0,4 кВ Поселок-2

*00000047

1-9(муфта опN 1-3шт,8)

9

с.Оса, ул. 50 лет Победы

4

ТП-50 лет Победы

ИН1-312145

ВЛ-0,4 кВ Поселок-1

*00000047

1-13(муфта опN 8,13)

13

с.Оса, ул. 50 лет Победы

5

ТП-Солнечная

Ч00512413

ВЛ-0,4 кВ Мира Низ

*00000047

7-17(муфта опN 7,11,17)

11

с.Оса, ул. Солнечная

6

ТП-Солнечная

Ч00512413

ВЛ-0,4 кВ Мира Вверх

*00000047

1-9(муфта опN 3,6,9)

9

с.Оса, ул. Мира

7

ТП-Солнечная

Ч00512413

ВЛ-0,4 кВ Солнечная-2

*00000047

1(муфта опN 4)

1

с.Оса, ул. Солнечная

8

ТП-Мира

Ч00512387

ВЛ-0,4 кВ Роща

*00000047

1-4 (муфта опN 1)

4

с.Оса, ул. 40 лет Победы

9

ТП-Мира

Ч00512387

ВЛ-0,4 кВ 40 лет Победы

*00000047

2-8 (муфта оп N 6)

8

с.Оса, ул.Мира

10

ТП-Мира

Ч00512387

ВЛ-0,4 кВ Гагарина

*00000047

2-9,3/7(муфта опN 3,6)

9

с.Оса, ул.Гагарина

11

ТП-Мира

Ч00512387

ВЛ-0,4 кВ Вверхняя

*00000047

3-5 (муфта оп N 5-2шт)

3

с.Оса, ул.Мира

12

ТП-40 лет Победы

Ч00512416

ВЛ-0,4 кВ Верхняя

*00000047

2-5 (муфта оп N 5)

4

с.Оса, ул.40 лет Победы

13

ТП-40 лет Победы

Ч00512416

ВЛ-0,4 кВ Мира

*00000047

8/1-8/3 (муфта оп N 8/3)

3

с.Оса, ул.Мира

14

ТП-40 лет Победы

Ч00512416

ВЛ-0,4 кВ Магазин

*00000047

2-5 (муфта оп N 2,5)

4

с.Оса, ул.Мира

15

ТП-40 лет Победы

Ч00512416

ВЛИ-0,4 кВ Гагарина

*00000047

6-11(муфта опN 6,11)

5

с.Оса, ул.Гагарина

16

ТП-Дет.сад

Ч00512401

ВЛ-0,4 кВ Строителей

*00000047

2-22(муфта опN 2,5,8,4/1, 8/1)

20

с.Оса, ул.Строителей

17

ТП-Заря

Ч00512410

ВЛ-0,4 кВ СЭС

*00000047

1-7(муфта опN 7)

7

с.Оса, ул.Степная

18

ТП-Заря

Ч00512410

ВЛ-0,4 кВ Комарова

*00000047

3-10, 15-20(муфта опN 1)

12

с.Оса, ул.Комарова, ул Свердлова

19

ТП-Заря

Ч00512410

ВЛ-0,4 кВ Степная

*00000047

3-19(муфта оп N 3-2,7,13,19)

16

с.Оса, ул.Степная

20

ТП-Сибирская

Ч00512422

ВЛ-0,4 кВ Сибирская

*00000047

5-10 (муфта оп N 2,10)

6

с.Оса, ул.Сибирская

21

ТП-РТП-2

Ч00512423

ВЛ-0,4 кВ Чапаева

*00000047

8-11/9(муфта опN 8,11/5,11/9)

12

с.Оса, ул.Чапаева

22

ТП-РТП-2

Ч00512423

ВЛ-0,4 кВ Горького

*00000047

2/2,2/1,2-16 (муфта опN 2/2,4,8,12,16)

17

с.Оса, ул.Свердлова, ул Горького

23

ТП-Нагорная

Ч00512419

ВЛ-0,4 кВ Нагорная

*00000047

6/1-6/2(муфта опN 6/2)

2

с.Оса, ул.Нагорная

24

ТП-Набережная

Ч00512388

ВЛ-0,4 кВ Набережная

*00000047

1-7(муфта опN 1)

7

с.Оса, ул.Набережная

25

ТП-Набережная

Ч00512388

ВЛ-0,4 кВ Советская

*00000047

1-3,8-16(муфта опN 3,16)

7

с.Оса, ул.Набережная

26

ТП-Райком

Ч00512400

ВЛ-0,4 кВ Пекарня

*00000047

2-19(муфта опN 2,10,19)

15

с.Оса, ул.Набережная

27

ТП-Рынок

Ч00512412

ВЛ-0,4 кВ Милиция

*00000047

5,6,11,12,13,15(муфта опN 5,15)

6

с.Оса, ул.Свердлова

28

ТП-Рынок

Ч00512412

ВЛ-0,4 кВ Детсад

*00000047

2-10(муфта опN 2,7,10)

9

с.Оса, ул.Чехова

29

ТП-Спорт

Ч00512413

ВЛ-0,4 кВ Сельхозхимия

*00000047

2-6(муфта опN 2,6)

5

с.Оса, ул.Котовского

ТП-Спорт

Ч00512413

ВЛ-0,4 кВ Чехова

*00000047

2-7(муфта опN 7)

7

с.Оса, ул.Котовского

30

ТП-Спорт

Ч00512413

ВЛИ-0,4 кВ Пекарня

*00000047

2-10(муфта опN 2,5,9)

10

с.Оса, ул.Котовского

31

ТП-Спорт

Ч00512413

ВЛИ-0,4 кВ Фурманова

*00000047

2-9 (муфта опN 4,9)

11

с.Оса, ул.Фурманова

32

ТП-Каратажная партия

Ч00512392

ВЛ-0,4 кВ Кирова

*00000047

2-8(муфта опN 2,8)

7

с.Оса, ул.Дзержинского

33

ТП-Гэсэр

Ч00519224

ВЛ-0,4 кВ Кирова

*00000047

9/1-9/4(муфта опN 9/4)

4

с.Оса, пер Пушкина

34

ТП-Гэсэр

Ч00519224

ВЛ-0,4 кВ Некрасова

*00000047

1-11(муфта опN 1,5,11)

11

с.Оса, ул.Некрасова

35

ТП-Гэсэр

Ч00519224

ВЛ-0,4 кВ Стадион

*00000047

1-3

3

с.Оса, ул.Некрасова

36

ТП-Школа-3

Ч00512420

ВЛ-0,4 кВ Сирина

*00000047

7-17(муфта опN 7,11,17)

11

с.Оса, ул.Сирина

37

ТП-РСУ

Ч00512405

ВЛ-0,4 кВ Целинная

*00000047

3-7(муфта опN 7)

5

с.Оса, ул.Целинная

38

ТП-ПМК-11

Ч00512396

ВЛ-0,4 кВ Целинная

*00000047

2-13,2/1-2/4(муфта опN 2/3,2,5,9,11,13)

16

с.Оса, ул.Целинная

39

ТП-Колхозная

Ч00512387

ВЛ-0,4 кВ Поселок

*00000047

3-6(муфта опN 6)

4

с.Оса,ул.Больничная

40

ТП-КБО

Ч00512393

ВЛ-0,4кВ Геологов

*00000047

1-7(муфта опN 1,3,7)

7

с.Оса,ул.Кирова

41

ТП-Труд

Ч00512335

ВЛ-0,4 кВ Бытовая

*00000047

2-9,6/1-6/3(муфта опN 9,6,2)

12

с.Оса, ул.Дзержинского

42

ТП-Труд

Ч00512335

ВЛ-0,4 кВ Тюльпан

*00000047

3-5(муфта опN 5)

3

с.Оса,ул.Советская

43

ТП-Ленина

Ч00512399

ВЛ-0,4 кВ Поселок-2

*00000047

2-10(муфта опN 2,5,9)

9

с.Оса,ул.Тимирязева

44

ТП-Молодежная

Ч00512390

ВЛ-0,4 кВ Молодежная

*00000047

3-7(муфта опN 7,3)

5

с.Оса,ул.Молодежная

45

ТП-Молодежная

Ч00512390

ВЛ-0,4 кВ Тимирязева

*00000047

2-13(муфта оп N 5-13)

12

с.Оса,ул.Тимирязева

46

ТП-Некрасова

Ч00512418

ВЛ-0,4 кВ Некрасова

*00000047

10/3-17/1(муфта опN 10/3,17/1)

9

с.Оса, ул Весенняя

47

ТП-Трактовая

Ч00516272

ВЛ-0,4 кВ Трактовая

Ч00516620

1

1

с.Оса, ул.Трактовая

48

ТП-Трактовая

Ч00516272

ВЛ-0,4 кВ ГИМС

Ч00516621

2-10(муфта опN 10)

9

с.Оса, ул.Трактовая

49

ТП-Ветстанция

Ч00512404

ВЛ-0,4 кВ Российская

*00000047

2-17(муфта оп N 2,9,17)

16

с.Оса, ул.Российская

50

ТП-Ветстанция

Ч00512404

ВЛИ-0,4 кВ Заводская-2

*00000047

8-17(муфта опN 8,17)

10

с.Оса, ул.Заводская

51

ТП-Мороза

Ч00512391

ВЛИ-0,4 кВ Заводская

*00000047

2-14(муфта опN 14,8)

14

с.Оса, ул.Заводская

52

ТП-Мороза

Ч00512391

ВЛ-0,4 кВ Ключевая

*00000047

3/2-11(муфта оп N 3/2,5,9)

11

с.Оса, ул.Свердлова

53

ТП-Баня

Ч00512394

ВЛ-0,4 кВ Свердлова-1

*00000047

7-19(муфта оп N 7,11,19)

13

с.Оса, ул.Свердлова

54

ТП-Баня

Ч00512394

ВЛ-0,4 кВ Свердлова-2

*00000047

3-6(муфта опN 3,6)

4

с.Оса, ул.Свердлова

55

ТП-Комхоз

Ч00512395

ВЛ-0,4 кВ УЭС

*00000047

17-19(муфта опN 17)

3

с.Оса, пер Больничный

56

ТП-Радужная

Ч00518369

ВЛИ-0,4 кВ Радужная

*00000047

1-13(муфта опN 9,13)

13

с.Оса,ул.Радужная

57

ТП-Радужная

Ч00518369

ВЛИ-0,4 кВ Ипподромная

*00000047

2-16(муфта опN 9,16)

15

с.Оса,ул.Ипподромная

58

ТП-Комхоз

Ч00512395

ВЛ-0,4 кВ Аптека

*00000047

1-5(муфта опN 5)

5

с.Оса, ул.Дзержинского

59

ТП-Кирова

Ч00512402

ВЛ-0,4 кВ Некрасова

*00000047

4-8(муфты опN 8,4)

5

с.Оса, ул.Кирова

60

ТП-Кирова

Ч00512402

ВЛ-0,4 кВ Советская

*00000047

8-8/4,5-5/5(муфты опN 8/4,5/5, 5,8)

11

с.Оса, ул.Советская, ул Радищева

61

ТП-Кирова

Ч00512402

ВЛ-0,4 кВ Больничная

*00000047

1

1

с.Оса, ул.Кирова

62

ВЛ-10 кВ Оса-Поселок

*00000048

20-41(муфта опN 20,23,26,29,34,38)

22

с.Оса, ул.Больничная

63

ВЛ-10 кВ Оса-Усть-Алтан

*00000048

6а/1-6а/8(муфта опN 6а/3,6а/5,6а/8

8

с.Оса, ул.Трактовая

64

ВЛ-10 кВ Оса-Усть-Алтан

*00000048

46/3-46/20(муфта опN 46/36,46/34,46/28,46/25,46/23,46/20)

18

с.Оса, пожарный переход

65

ВЛ-10 кВ Оса-Усть-Алтан

*00000048

1-26(муфта опN 6,9,19,20,22,26)

26

с.Оса, ул.Некрасова

Всего:

598

ПЕРЕЧЕНЬ

опор ВЛ-10/0,4 кВ с подвеской ВОК связи ООО "ИЭСВ" в п. Качуг

N п/п

Наименование ТП

Инв. N

Наименование ВЛ-10/0,4 кВ

Инв. N

N опоры

Кол-во опор

Местонахождение

1

ТП-Х.П.П.

Ч00512290

ВЛ-0.4кВ Школьная

б/н

4, 4П, 6-9, 11-13 (муфта опN 12)

9

р.п.Качуг ул. Каландарашвили

2

ТП-Х.П.П

Ч00512290

ВЛ-0.4кВ Этус

б/н

7-10, 3-6,1/1 (муфта опN 3)

9

р.п.Качуг ул. Победы, ул.Каландарашвили

3

ТП-Ленина

Ч00512298

ВЛ-0.4кВ Каландарашвили

ИН1-000081056

2-6 (муфта опN 3, 5)

5

р.п.Качуг ул. Каландарашвили

4

ТП-Ленина

Ч00512298

ВЛ-0.4кВ Почта

ИН1-000081055

6-8 (муфта опN 8,4)

3

р.п.Качуг ул. Каландарашвили

5

ТП-Ленина

Ч00512298

ВЛ-0.4кВ Верх Ленина

ИН3-000081053

2-30 (муфта опN 5,8,12,14,20,24,28)

29

р.п.Качуг ул. Ленина

6

ТП-Ленина

Ч00512298

ВЛ-0.4кВ Низ Ленина

ИН1-000081054

3-8 (муфта опN 3,8)

6

р.п.Качуг ул. Ленина

7

ТП-Веч. Школа

Ч00512299

ВЛ-0.4кВ Каландарашвили

ИН1-000081058

2-6

5

р.п.Качуг ул. Каландарашвили

8

ТП-Веч. Школа

Ч00512299

ВЛ-0.4кВ Красноармейская

ИН2-000081057

2-5,1/1, 7-12, ?-1/7(муфта опN N 3,9, 1/4)

17

р.п.Качуг ул. Каландарашвили

9

ТП-Межлесхоз

Ч00512292

ВЛ-0.4кВ Юбилейная

ИН2-000081038

7-14 (муфта опN 7)

8

р.п.Качуг ул. Юбилейная

10

ТП- К.З.П.Х.

Ч00520135

ВЛ-0.4кВ Юбилейная

б/н

5-9 (муфта опN 7)

5

р.п.Качуг ул. Юбилейная

11

ТП- К.З.П.Х.

Ч00520135

ВЛ-0.4кВ Лесная

б/н

5-16 (муфта опN N 7, 14)

12

р.п.Качуг ул..Лесная

12

ТП- К.З.П.Х.

Ч00520135

ВЛ-0.4кВ Еловая

б/н

11/6, 7-14 (муфта опN 10)

9

р.п.Качуг ул. Лесная

13

ТП- К.З.П.Х.

Ч00520135

ВЛ-0.4кВ Крупская

б/н

7

1

р.п.Качуг ул. Крупская

14

ТП- Крупская

Ч00512293

ВЛ-0.4кВ Юбилейная

б/н

8-12

5

р.п.Качуг ул. Юбилейная

15

ТП- Крупская

Ч00512293

ВЛ-0.4кВ Крупская

ИН1-000081035

3-12 (муфта опN N 5,10,12)

10

р.п.Качуг ул. Крупская

16

ТП- Полярная

Ч00517432

ВЛ-0.4кВ Верх Полярная

б/н

2-5, 2/1-2/3 (муфта опN N 2/3)

8

р.п.Качуг ул. Полярная

17

ТП- Полярная

Ч00517432

ВЛ-0.4кВ Низ Полярная

б/н

1-14 (муфта опN N 8,11)

14

р.п.Качуг ул. Полярная

18

ТП- Северная

Ч00512327

ВЛ-0.4кВ Низ Северная

ИНВ-Ч00511441

3-6,9

5

р.п.Качуг ул. Северная

19

ТП- Северная

Ч00512327

ВЛ-0.4кВ Верх Северная

ИНВ-Ч00511441

2-13 (муфта опN N 2,5,8,12)

11

р.п.Качуг ул. Северная

20

ТП- Северная

Ч00512327

ВЛ-0.4кВ Котельная

б/н

4-6, 8, 1/1-1/6 1П, 2П (муфта опN N 6,8,1/3,1/6)

12

р.п.Качуг ул.Таёжная

21

ТП-Лесная

Ч00512324

ВЛ-0.4кВ Северная

ИН1-000081027

10-12 (муфта опN N 10, 11)

3

р.п.Качуг ул. Лесная

22

ТП-Лесная

Ч00512324

ВЛ-0.4кВ Лесная чётная

ИН1-000081026

5-17 (муфта опN N 5,7,9,12,15)

13

р.п.Качуг ул. Лесная

23

ТП-Лесная

Ч00512324

ВЛ-0.4кВ Лесная не чётная

ИН1-000081026

16, 18-20

4

р.п.Качуг ул. Лесная

24

ТП-Юбилейная

Ч00512325

ВЛ-0.4кВ Юбилейная

ИН2-000081031

2-10 (муфта опN N 4,6,8)

9

р.п.Качуг ул. Юбилейная

25

ТП-Юбилейная

Ч00512325

ВЛ-0.4кВ Космическая

ИН2-000081028

2-9,1/1-1/3, 11-16п (муфта опN 4)

16

р.п.Качуг ул. Космическая

26

ТП-Юбилейная

Ч00512325

ВЛ-0.4кВ Крупская

ИН1-000081029

3/1-3/4, 3-9 (муфта опN N 5,7,12)

13

р.п.Качуг ул. Крупская

27

ТП-Пристанская

Ч00512322

ВЛ-0.4кВ Митюков

ИН2-000081020

1

1

р.п.Качуг ул. Советская

28

ТП-ПСК-Быт

Ч00520138

ВЛ-0.4кВ Быт

б/н

2/1-2/2,9-14, 1/1-1/3

11

р.п.Качуг ул. Краснова

29

ТП-СПТУ старая

Ч00512323

ВЛ-0.4кВ Учительская

ИН1-000081025

2-3, 2/1-2/7,2/7П, 2/8-2/12, 7-9, 5/1-5/2 (муфта опN 7, 2/9)

20

р.п.Качуг пер. Первомайский, Учительская

30

ТП-Победа

Ч00512296

ВЛ-0.4кВ Ленских событий

ИН1-000081047

9-15(муфта опN N 9,12,15)

7

р.п.Качуг ул. Ленских событий

31

ТП-Победа

Ч00512296

ВЛ-0.4кВ Парк

ИН1-000081048

2/4-2/12,1-13, 3/1-3/3 (муфты 6 штук)

25

р.п.Качуг ул. Победы

32

ТП-Пожарная Часть

Ч00512314

ВЛ-0.4кВ Казначейство

б/н

5, 2/1-2/2

3

р.п.Качугпер.Больничный

33

ТП-Радуга

Ч00517681

ВЛ-0.4кВ Красной звезды

б/н

2-8(муфта опN N 2)

7

р.п.Качуг ул. Красной звезды

34

ТП-ЦРБ

ВЛ-0,4кВ Флюорография

8-9

2

р.п.Качугпер.Больничный

35

ТП-Красноармейская

Ч00512300

ВЛ-0.4кВ Совторговли

ИН2-000081060

3-7, 2/1-2/4, 1/1-1/7(муфта опN N 4,2/4,3,1/3)

16

р.п.Качуг ул. Совторговли

36

ТП-СПМК

Ч00512626

ВЛ-0.4кВ Кирова

ИН1-000081061

7,8,10,11, 14-17, 2/1-2/5 (муфта опN 2/5)

13

р.п.Качуг ул. Пуляевского, ул.Кирова, ул.Совторговли

37

ТП-Горького

Ч00512302

ВЛ-0.4кВ Осовиахимская

ИН1-000081065

8-14, 2-5, (муфта опN N 5,9,11)

11

р.п.Качуг ул. Осовиахимская

38

ТП-Горького

Ч00512302

ВЛ-0.4кВ Горького

ИНВ-Ч00517169

2-15, 7П,1/1-1/2 (муфта опN N 4,7,10,14)

17

р.п.Качуг ул. Осовиахимская, ул.Горького

39

ТП-Горького

Ч00512302

ВЛ-0.4кВ Садовая

ИНВ-Ч00517171

1-2,2П

3

р.п.Качуг ул. Садовая

40

ТП-Пушкина

Ч00512304

ВЛ-0.4кВ Партизанская

ИН2-000081070

6-17(муфта опN N 6,11,16)

11

р.п.Качуг ул. Партизанская

41

ТП-Пушкина

Ч00512304

ВЛ-0.4кВ Низ Пушкина

ИН2-000081069

4-12(муфта опN N 7,10)

9

р.п.Качуг ул. Пушкина

42

ТП-Пушкина

Ч00512304

ВЛ-0.4кВ Верх Пушкина

ИН2-000081069

3-9(муфта опN N 3)

7

р.п.Качуг ул. Пушкина

43

ТП-Партизанская

Ч00512303

ВЛ-0.4кВ Партизанская

1-6 (муфта опN N 5)

6

р.п.Качуг ул. Комсомольская

44

ТП-Партизанская

Ч00512303

ВЛ-0.4кВ Партизанская

ИН1-000081066

5-6,8-10(муфта опN N 5)

5

р.п.Качуг ул. Партизанская

45

ТП-Партизанская

Ч00512303

ВЛ-0.4кВ Осовиахимская

ИН1-000081067

2-4,5-9(муфта опN N 7)

8

р.п.Качуг ул. Партизанская

46

ТП-Федосеева

Ч00512313

ВЛ-0.4кВ Фрунзе

ИН2-000081064

2-6,1/2-1/5(муфта опN N 4,1/5)

9

р.п.Качуг ул. Фрунзе

47

ТП-Федосеева

Ч00512313

ВЛ-0.4кВ Звездная

ИН1-000081088

4-11(муфта опN N 6,9)

8

р.п.Качуг ул. Осовиахимская

48

ТП-Звёздная

Ч00512289

ВЛ-0.4кВ Осовиахимская

ИН1-000081088

2-10(муфта опN N 3,6,8,10)

9

р.п.Качуг ул. Осовиахимская

49

ТП-Звёздная

Ч00512289

ВЛ-0.4кВ Звёздная

ИН1-000081088

1-7 (муфта опN N 7)

7

р.п.Качуг ул. Звёздная

50

ТП-Звёздная

Ч00512289

ВЛ-0.4кВ Связи

б/н

6-11

6

р.п.Качуг ул. Связи

51

ТП-Ветстанция старая

Ч00512622

ВЛ-0.4кВ Быт

б/н

3-6, 1/1-1/10 (муфта опN N 4,6,1/1,1/7,1/10)

14

р.п.Качуг ул. Комсомольская

52

ТП-Восточная

Ч00512306

ВЛ-0.4кВ Митюков

б/н

3-11(муфта опN N 7,3)

9

р.п.Качуг ул. Восточная

53

ТП-Восточная

Ч00512306

ВЛ-0.4кВ Низ Восточная

ИН2-000081071

5-9(муфта опN N 7,9)

5

р.п.Качуг ул. Восточная

54

ТП-Ветстанция

Ч00512623

ВЛ-0.4кВ Рабочая

б/н

3-14 (муфта опN N 6,10,12)

12

р.п.Качуг ул. Рабочая

55

ТП-Каландарашвили

Ч00512305

ВЛ-0.4кВ Рабочая

ИН1-000081074

4П, 2-12(муфта опN N 6,10)

12

р.п.Качуг ул. Рабочая

56

ТП-Каландарашвили

Ч00512305

ВЛ-0.4кВ Каландарашвили

ИН1-000081073

2-12 (муфта опN N 7,12)

11

р.п.Качуг ул. Каландарашвили

57

ТП-Д.Р.С.У.-Быт

Ч00512309

ВЛ-0.4кВ Рабочая

б/н

2-12 (муфта опN N 2,6,10,12)

13

р.п.Качуг ул. Рабочая

58

ТП-Д.Р.С.У.-Быт

Ч00512309

ВЛ-0.4кВ 9 Мая

б/н

4-7(муфта опN N 7)

4

р.п.Качуг ул. 9 Мая

59

ТП-Д.Р.С.У.-Быт

Ч00512309

ВЛ-0.4кВ Автомобилистов

б/н

4-14, 15-18(муфта опN N 14,11,8,4,16)

15

р.п.Качуг ул. Автомобилистов

60

ТП-Д.Р.С.У.-Быт

Ч00512309

ВЛ-0.4кВ пер. Дорожный

б/н

7-9

3

р.п.Качуг пер. Дорожный

61

ТП-Байкальская

Ч00512308

ВЛ-0.4кВ Байкальская

ИН1-000081079

2-6 (муфта опN N 4)

5

р.п.Качуг ул. Байкальская

62

ТП-Автомобилистов (Северная старая)

Ч00516771

ВЛ-0.4кВ Автомобилистов

б/н

2/1-2/3(муфта опN N 2/3)

3

р.п.Качуг ул. Аэрофлотская

63

ТП-Автомобилистов (Северная старая)

Ч00516771

ВЛ-0.4кВ Аэрофлотская

б/н

2-6

5

р.п.Качуг ул. Аэрофлотская

64

ТП Снежная

ВЛ-0,4кВ Еловая

17-19, 8-15

11

р.п.Качуг ул. Еловая

65

ТП Снежная

ВЛ-0,4кВ Верх Снежная

2-14, 1/1-1/6 (муфта опN 5)

19

р.п.Качуг ул. Снежная

66

ТП Снежная

ВЛ-0,4кВ Низ Нечет. Снежная

2-13 (муфта опN 6)

12

р.п.Качуг ул. Снежная

67

ТП Иркутская

Ч00512294

ВЛ-0.4кВ Жемчужная

ИНВ-Ч00518234

2-13(муфта опN N 7,13)

12

р.п.Качуг ул. Жемчужная

68

ТП Иркутская

Ч00512294

ВЛ-0.4кВ Таверна

ИН1-000081041

1-11(муфта опN N 6, 9)

11

р.п.Качуг ул. Иркутская

69

ТП Эл.Участок

ВЛ-0,4кВ 15 магазин

1-11,11П (муфта опN N 1,5)

12

р.п.Качуг ул. Юбилейная

70

ТП-Верхнеленская

Ч00512310

ВЛ-0.4кВ Верхнеленская

ИН2-000081082

1-5 (муфта опN 3)

5

р.п.Качуг ул. Верхнеленская

71

ТП-Верхнеленская

Ч00512310

ВЛ-0.4кВ Верх Ленина

ИН2-000081081

1-19, 1/1-1/7 (муфта опN N 4,7,11,19,15,1/2)

26

р.п.Качуг ул. Ленина

72

ТП-Кооперативная

Ч00512312

ВЛ-0.4кВ Кооперативная

ИН2-000081084

10-19, 1/1-1/5 (муфта опN N 10,14,18,1/1)

15

р.п.Качуг ул. Кооперативная

73

ТП-Кооперативная

Ч00512312

ВЛ-0.4кВ Верхнеленская

ИН2-000081085

3/1-3/5 (муфта опN N 3/1,3/4)

5

р.п.Качуг ул. Верхнеленская

74

ТП-Октябрьская

Ч00512307

ВЛ-0.4кВ Верх Каландарашвили

ИН2-000081078

14-21, 1/1-1/4 (муфта опN N 16,20)

12

р.п.Качуг ул. Каландарашвили

75

ТП-Октябрьская

Ч00512307

ВЛ-0.4кВ Октябрьская

ИН2-000081075

2-3, 1/1-1/3, 2/1-2/3П, 4-15(муфта опN N 4,2/3,7,10)

21

р.п.Качуг ул. Октябрьская

76

ТП-Октябрьская

Ч00512307

ВЛ-0.4кВ Мост

ИН2-000081020

2-12, 15П, 16П, 17П (муфта опN N 4,5,8,12)

14

р.п.Качуг ул. Каландарашвили

77

ВЛ-10кВ Посёлок отп.на ТП Звездная

ИН3-000081113

111/4-16

1

р.п.Качуг ул. Осовиахимская

78

ВЛ-10кВ Посёлок

ИН3-000081113

4-79, 111/8

77

р.п.Качуг ул. Пуляевского, ул.Каландарашвили

79

ВЛ-10кВ Посёлок отп. ДРСУ-Быт

ИН3-000081113

130/6

1

р.п.Качуг пер.Дорожный

80

ВЛ-10кВ КЗПХ отп.на ТП Северная

ИН1-000081115

109/10

1

р.п.Качуг ул. Северная

81

ВЛ-10кВ КЗПХ отп. На ТП ХПП

ИН1-000081115

1П

1

р.п.Качуг ул. Каландарашвили

82

ВЛ-10кВ КЗПХ

ИН1-000081115

97-118 (муфта опN N 100,106,108,113,114)

22

р.п.Качуг ул. Первомайская

83

ВЛ-10кВ КЗПХ отп. Котельная школа N 1

ИН1-000081115

1-2

2

п.Качуг, пер.Первомайский

84

ВЛ-10кВ КЗПХ отп. на КТПН Лесная

ИНВ-Ч00511656

1

1

р.п.Качуг ул.Юбилейная

85

ВЛ-10кВ КЗПХ отп. Рябиновая

ИНВ-Ч00511656

2-19 (муфта опN N 5,11,13)

18

р.п.Качуг ул.Иркутская

6

ВЛ-10кВ КЗПХ

ИН1-000081115

139, 140

3

р.п.Качуг ул. Юбилейная

Всего:

875

С перечнем опор согласен: _____________________________________________________________

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Владелец инфраструктуры

Генеральный директор ОГУЭП "Облкоммунэнерго"

Пользователь инфраструктуры

Исполнительный директор

ООО "ИЭСВ"

___________________/А.Ю. Анфиногенов/

"_____"__________________20__ г.

______________Б.А. Коноваленко

"_____"__________________20__ г.

Приложение N 4

к договору N _____________

от _____________20___г.

РАСЧЕТ

стоимости по договору

N

Перечень услуг

Описание

Период оказания услуг

Стоимость за 1 месяц, руб., в том числе НДС (20%)

1

Количество опор для размещения ВОК количестве: всего 1473 штук, в т.ч.:

1) 875 штук в п. Качуг

2) 598 штук в с. Оса

Подвеска ВОК на опорах

с 01 марта 2021 г. до 31 декабря 2021 г.

1473 х 111 =

163 503,00

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1473 х 119 =

175 287, 00

3

С 01.01.2023 по 31.12.2023

1473 х утвержденный тариф

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Владелец инфраструктуры:

Генеральный директор

ОГУЭП "Облкоммунэнерго"

___________________/А.Ю. Анфиногенов/

"_____"__________________20__ г.

Пользователь инфраструктуры:

Исполнительный директор

ООО "ИЭСВ"

_________________Б.А. Коноваленко

"__"__________________20___ г.

Приложение N 5

к договору N _____________

от _____________20___г.

Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий

г. Иркутск "____ " _________ 20___ г.

Областное государственное унитарное энергетическое предприятие "Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей "Облкоммунэнерго" (ОГУЭП "Облкоммунэнерго"), именуемое в дальнейшем "Владелец инфраструктуры", в лице генерального директора Анфиногенова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Иркутскэнергосвязь", именуемое в дальнейшем "Пользователь инфраструктуры", в лице исполнительного директора Коноваленко Бориса Александровича, действующего на основании доверенности N 95-22 от 08.09.2022 г., с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о соблюдении антикоррупционных условий к договору о предоставлении права пользования имуществом (инфраструктурой электроэнергетики) N___________ от ____________ (далее - Договор):

1. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или неправомерные цели.

2. При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимается:

- представление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- представление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работниками в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

4. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

В случае установления достоверных фактов, дающих основание сделать вывод о наличии в действиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ "Коммерческий подкуп", материалы внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы.

5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6. Стороны настоящего Соглашения признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.

8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленных в рамках исполнения Соглашения фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

11. Реквизиты и подписи Сторон:

Владелец инфраструктуры: Пользователь инфраструктуры:

ОГУЭП "Облкоммунэнерго"

Генеральный директор ОГУЭП "Облкоммунэнерго"

___________________/А.Ю. Анфиногенов/

"_____"__________________20__ г.

м.п.

ООО "ИЭСВ"

Исполнительный директор ООО "ИЭСВ"

___________________/Б.А. Коноваленко/

"_____"__________________20__г.

м.п.

Взыскать с областного государственного унитарного энергетического предприятия "Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" (ОГРН 1023801542412, ИНН 3800000252) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 059 руб. 09 коп..

Взыскать с областного государственного унитарного энергетического предприятия "Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" (ОГРН 1023801542412, ИНН 3800000252) в ползу общества с ограниченной ответственностью "ИРКУТСКЭНЕРГОСВЯЗЬ" (ОГРН: 1023801026248, ИНН: 3808084952) судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 9 000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИРКУТСКЭНЕРГОСВЯЗЬ" (ОГРН: 1023801026248, ИНН: 3808084952) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 23 081 руб. 98 коп.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы в арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее рассматривать, через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий судья

Е.В. Желтоухов

Судьи

В.Л. Каминский В.С. Ниникина