Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 29 сентября 2023 г. N 02АП-6251/23 по делу N А28-7116/2022

г. Киров

29 сентября 2023 г.

Дело N А28-7116/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 сентября 2023 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Савельева А.Б.,

судей Малых Е.Г., Овечкиной Е.А.,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Хариной Ю.А.,

при участии в судебном заседании:

представителей ответчиков - Грей В.З., Котовой С.А., действующих на основании доверенностей от 05.08.2019,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества "Дом.РФ"

на решение Арбитражного суда Кировской области от 04.07.2023 по делу N А28-7116/2022

по заявлению акционерного общества "Дом.РФ"

(ИНН: 7729355614, ОГРН: 1027700262270)

к индивидуальному предпринимателю Миронову Евгению Никитовичу

(ИНН: 434590263960, ОГРНИП: 312434534000118),

к индивидуальному предпринимателю Миронову Алексею Павловичу

(ИНН: 434566363547, ОГРНИП: 312434534000107)

о взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Дом.РФ" (далее - Общество, истец) обратилось в суд с исковым заявлением к индивидуальным предпринимателям Миронову Евгению Никитовичу и Миронову Алексею Павловичу (далее - Предприниматели, ответчики) о взыскании солидарно 1 477 211 рублей 84 копеек неустойки, из которой по договору купли-продажи земельного участка N ДЗ-23 - 511 363 рубля 25 копеек; по договору купли-продажи земельного участка N ДЗ-24 - 965 848 рублей 59 копеек.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 04.07.2023 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением суда, Общество обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить, принять новый судебный акт о взыскании с ответчиков солидарно 514 281 рубля 90 копеек неустойки, из них 178 027 рублей 86 копеек по договору купли-продажи земельных участков N ДЗ-23, 336 254 рубля 04 копейки по договору купли-продажи земельных участков N ДЗ-24.

По мнению заявителя жалобы, истцом не пропущен весь срок исковой давности. Договоры купли-продажи являются целевыми, действуют до полного исполнения сторонами обязательств, покупатели в срок до 01.10.2017 обязаны осуществить строительство на земельных участках без применения штрафных санкций. Апеллянт полагает, что механизм принуждения в виде неустойки для понуждения осуществить строительство на земельных участках в минимальные сроки носит длящийся характер и применяется до тех пор, пока строительство не будет завершено. Поскольку до настоящего времени строительство на земельных участках не завершено, договоры продолжают действовать, в связи с чем неустойки подлежат начислению до момента выполнения продавцом принятых обязательств по строительству объектов на земельных участках. Также податель жалобы считает, что в рассматриваемом случае имело место приостановление течения срока исковой давности на 29 дней в связи с направлением досудебной претензии. Соответственно, срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки за период с 05.09.2020 по 31.03.2022 не истёк.

Предприниматели в отзыве на апелляционную жалобу мотивированно и подробно отклонили содержащиеся в ней доводы, просят решение оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 23.08.2023 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 24.08.2023 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

В судебном заседании представители ответчиков поддержали доводы отзыва на апелляционную жалобу.

Истец явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещён надлежащим образом.

В соответствии со статьёй 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие представителя истца.

Законность решения Арбитражного суда Кировской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Кировской области от 29.01.2018 по делу N А28-12385/2017 удовлетворены исковые требования Предпринимателей об обязании Общества (ранее - АО "АИЖК") заключить с ними договоры купли-продажи ДЗ-23 и ДЗ-24 земельных участков на условиях, определённых судом.

20.06.2018 Общество и Предприниматели (покупатели) в соответствии с протоколом об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 25.09.2009 заключён договор купли-продажи N ДЗ-23. Покупателям передан в собственность земельный участок с кадастровым номером 43:40:000468:55 площадью 3 781 кв. м., право общей долевой собственности (по 1/2) покупателей зарегистрировано 06.08.2018.

На основании пунктов 1.2, 3.2.6 договора N ДЗ-23 покупатели обязуются обеспечить строительство здания спортивно-досугового комплекса, обустройство объектов инфраструктуры в соответствии с требованиями, предусмотренными протоколом об итогах аукциона, в котором предусмотрены максимальные сроки осуществления жилищного строительства в соответствии с видами разрешённого использования 96 месяцев (8 лет) со дня заключения договора аренды, то есть до 01.10.2017.

20.06.2018 Общество и Предприниматели (покупатели) заключили договор купли-продажи N ДЗ-24 земельного участка с кадастровым номером 43:40:000468:54 площадью 7 153 кв. м.; право общей долевой собственности (по 1/2) покупателей зарегистрировано 20.07.2018.

На основании пункта 1.2 договора N ДЗ-24 покупатели обеспечивают строительство здания предприятия общественного питания (кафе), а также обустройство участка посредством строительства (создания) объектов коммунальной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (подведения инженерных коммуникаций), иной инфраструктуры, создания на участке объектов, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства объекта, в соответствии с видом разрешённого использования.

Согласно требованиям, предусмотренным протоколом об итогах аукциона, максимальные сроки осуществления жилищного строительства в соответствии с видами разрешённого использования 96 месяцев (8 лет) со дня заключения договора аренды, то есть до 01.10.2017.

В соответствии с пунктами 5.4 договоров за использование участка не в соответствии с целями предоставления, указанными в пункте 1.2 договоров, продавец вправе потребовать от покупателей уплаты неустойки в размере в размере 0,1% от цены договора за каждый день такого использования.

Общество в адрес Предпринимателей направило претензии от 28.12.2021 N 481-ЮД и N 480-ЮД с требованиями уплатить штрафные санкции, начисленные на основании пунктов 5.4 договоров за использование земельных участков не в соответствии с целью, установленной договором.

Неисполнение Предпринимателями требований претензий послужило основанием для обращения Общества с иском в суд.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на неё, заслушав представителей ответчиков, суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По мнению истца, ответчики в нарушение пунктов 1.2 договоров не исполнили обязательство по обеспечению строительства в границах земельных участков. На основании пунктов 5.4 договоров ответчикам начислена неустойка за период с 01.10.2017 по 31.03.2022.

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции принял во внимание заявление ответчиков о пропуске срока исковой давности, который вопреки доводам апеллянта, является пропущенным.

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения (пункт 2 статьи 199 ГК РФ). Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ).

В данном случае на исковое требование распространяется общий срок исковой давности в три года, предусмотренный статьёй 196 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 200 ГК РФ по обязательствам с определённым сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", согласно пункту 1 статьи 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истёкшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство, требование о возмещении неполученных доходов при истечении срока исковой давности по требованию о возвращении неосновательного обогащения и т.п.), в том числе возникшим после начала течения срока исковой давности по главному требованию.

Из материалов дела следует, и сторонами не оспаривается, что срок обеспечения жилищного и иного строительства в соответствии с видом разрешённого использования определён договорами до 01.10.2017.

Предъявленное истцом требование об уплате неустойки является дополнительным к требованию о строительстве в границах земельных участков в срок до 01.10.2017.

Следовательно, трёхлетний срок исковой давности в отношении требования об исполнении основного обязательства по строительству начал течь со 02.10.2017 и на момент обращения в суд с иском о взыскании неустойки (09.06.2022) истёк.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении иска.

Ссылка на соблюдение досудебного порядка урегулирования не принимается, поскольку претензия направлена уже за пределами срока исковой давности.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции находит обжалуемое решение законным и обоснованным, вынесенным с учётом обстоятельств дела и норм действующего законодательства и не усматривает правовых оснований для его отмены или изменения. Апелляционная жалоба заявителя по приведённым в ней доводам удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьёй 110 АПК РФ расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кировской области от 04.07.2023 по делу N А28-7116/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу акционерного общества "Дом.РФ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Кировской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Председательствующий

А.Б. Савельев

Судьи

Е.Г. Малых Е.А. Овечкина