Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 сентября 2023 г. N 15АП-13324/23 по делу N А32-815/2023

город Ростов-на-Дону

29 сентября 2023 г.

дело N А32-815/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 26 сентября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 сентября 2023 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Чотчаева Б.Т.,

судей Ковалевой Н.В., Маштаковой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Комиссаровой А.О.,

при участии:

от истца: директор Панков Д.Г., лично,

от ответчика: посредством использования системы "Картотека арбитражных дел (веб-конференция)" представитель Скороходов А.М. по доверенности от 01.01.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы полного товарищества "Ремстроймонтаж" Панков и Компания"; акционерного общества "Электросети Кубань"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.07.2023 по делу N А32-815/2023 по иску полного товарищества "Ремстроймонтаж" Панков и Компания" (ОГРН 1022302300360 ИНН 2313009990)

к акционерному обществу "Электросети Кубань" (ОГРН 1072308013821 ИНН 2308139496) о взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

полное товарищество "Ремстроймонтаж Панков и компания" (далее - истец, товарищество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к акционерному обществу "НЭСК-электросети" (далее - ответчик, общество) о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.11.2020 N 4-41-20-4283 в размере 207 287 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 06.07.2023 в удовлетворении ходатайства ответчика о применении статьи 33 Гражданского кодекса Российской Федерации отказано. Исковые требования удовлетворены частично. С общества в пользу товарищества взыскана неустойка по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.11.2020 N 4-41-20-4283 в размере 43 161 рубль 90 копеек, расходы на оплату услуг представителя в размере 9 994 рубля 70 копеек, расходов на оплату государственной пошлины в размере 1 487 рублей 96 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обжаловал его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе истец просит решение арбитражного суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

По мнению истца, судом первой инстанции неверно определена дата просрочки исполнения обязательства.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обжаловал его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе ответчик просит решение арбитражного суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

По мнению ответчика, судом неправомерно отказано в применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В представленных возражениях на апелляционную жалобу истца ответчик просит отказать в удовлетворении апелляционной жалобы истца, отменить решение и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы своей апелляционной жалобы.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы своей апелляционной жалобы.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения принятого судом первой инстанции решения и удовлетворения апелляционных жалоб.

Как следует из материалов дела, 23.11.2020 между АО "НЭСК-электросети" (сетевая организация) и ПТ "Ремстроймонтаж Панков и компания" (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N 4-41-20-4283 (далее - договор), по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение): ЭПУ для производственно-предпринимательской деятельности, расположенных (которые будут располагаться): Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин, ул. Стрелецкая, 40, кадастровый номер 23:44:0207002:348, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) и присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 140 кВт; категория надежности III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт (пункты 1, 2 договора).

В силу пункта 4 договора, пункта 12 технических условий срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с пунктом 13 технических условий срок выполнения мероприятий сетевой организации составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с пунктом 7 договора сетевая организация обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на нее мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) на расстоянии не более 15 метров во внешнюю сторону до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем, осуществляющим технологическое присоединение на уровне напряжения выше 0,4 кВ, сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, осуществляющих технологическое присоединение на уровне напряжения до 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии;

- по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями (в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, - сетевой организацией и таким заявителем), сетевая организация составляет в электронной форме и размещает в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении технологического присоединения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, и уведомляет об этом заявителя;

- в случае поступления в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения замечаний заявителя по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний устраняет их;

- в случае, если в течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения в процессе поставки электрической энергии (мощности) заявителю, будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении сетевой организацией технических условий, которые не были установлены заявителем в срок, указанный в абзаце пятом настоящего пункта, заявитель вправе обратиться к сетевой организации за устранением указанных обстоятельств, а сетевая организация в течение 20 рабочих дней со дня поступления такого обращения устраняет указанные обстоятельства.

В соответствии с пунктом 9 договора заявитель обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению на расстоянии не более 15 метров во внешнюю сторону от границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях;

- если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязуется на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению на расстоянии не более 15 метров во внешнюю сторону от границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, осуществляющего технологическое присоединение на уровне напряжения выше 0,4 кВ, заявитель уведомляет сетевую организацию о выполнении технических условий и предоставляет копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); документы, содержащие информацию о результатах проведения пуско-наладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки); уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Согласно техническим условиям сетевая организация обязалась выполнить мероприятия по проектированию и строительству КТП-400-6/04 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-06 кВ, опора N 9/8, фидер N 15, ПС 330/110/10/6 кВ "Кропоткин" до РУ-6 кВ, проектируемой КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-400-6/0,4 кВ, электрических сетей от существующих объектов электросетевого хозяйства АО "НЭСК-электросети" до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, установить коммутационный аппарат номиналом 250 А не далее 15 м во внешнюю сторону от границы участка заявителя до прибора учета, обеспечить средствами коммерческого учета 0,4 кВ электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения (с ТТ) (пункт 10 технических условий).

Заявитель обязался выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки подключения до ЭПУ заявителя, предусмотреть установку вводной коммутационной аппаратуры, выполнить распределительные устройства в соответствии с ПЭУ, после выполнения указанных мероприятий энергопринимающие устройства заявителя подключить от коммутационного аппарата в соответствие с "Инструкцией заявителю по фактическому присоединению и фактическому приему напряжения и мощности", размещенному в личном кабинете заявителя (пункт 11 технических условий).

В соответствии с пунктом 12 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом РЭК-ДЦиТ Краснодарского края 40/2019-э от 25.12.2019 и составляет 227 167 рублей 92 копейки, в том числе НДС 20% в размере 37 861 рубль 32 копейки.

Плата за технологическое присоединение в размере 227 167 рублей 92 копейки перечислена заявителем на расчетный счет сетевой организации по платежным поручениям от 27.11.2020 N 6, от 30.11.2020 N 7.

Как указано в исковом заявлении, заявителем все обязанности, предусмотренные договором, в том числе пунктом 12 договора, выполнены.

Как указывает истец в иске, свои обязательства по технологическому присоединению АО "НЭСК-электросети" выполнило только 10.10.2022, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 10.10.2022 N 4-41-20-4283, счетом-фактурой от 10.10.2022 N 000000071/13/Т.

До 10.10.2022 сетевой организацией не была обеспечена возможность заявителя осуществлять фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления его энергопринимающими устройствами электрической энергии.

В соответствии с пунктом 18 договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном порядке за год просрочки.

По расчету истца неустойка составила 207 287 рублей (227 167,92 х 0,25% х 365 дней).

Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 19.10.2022 с требованием оплаты неустойки за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Претензия оставлена ответчиком без ответа и финансового удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг, отношения по которому регламентированы главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Помимо общих норм Гражданского кодекса Российской Федерации к спорным правоотношениям подлежат применению положения Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ) и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861).

В силу статьи 26 Закона N 35-ФЗ технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Правила N 861 определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Действие Правил N 861 распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Согласно пунктам 6, 7 Правил N 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу статьи 26 Закон N 35-ФЗ технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно пункту 3 Правил N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Исходя из положений пункта 16 Правил N 861, технические условия представляют собой перечень мероприятий, которые стороны договора должны выполнить в целях создания фактической возможности для присоединения энергоустановок и подачи электроэнергии потребителю (подпункт "а").

В рассматриваемом случае основанием для обращения истца в арбитражный суд явилось нарушение сетевой организацией срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленного в пункте 5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.11.2020 N 4-41-20-4283, - не позднее 23.05.2021.

При этом срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению является одним из существенных условий договора на технологическое присоединение (пункт 16 Правил N 861).

Из материалов дела следует, что при согласованном сторонами сроке выполнения сторонами мероприятий до 23.05.2021 заказчик свою часть мероприятий по технологическому присоединению выполнил 15.03.2022 (акт о выполнении технических условий от 15.03.2022).

Доводы истца о выполнении им с 19.11.2014 обязательств, предусмотренных пунктом 11 технических условий от 23.11.2020 N 4-41-20-4283, отклонены судом первой инстанции, поскольку представленный истцом в материалы дела в обоснование данного довода акт о выполнении технических условий от 19.11.2014 N 247 составлен к иному договору о технологическом присоединении: от 04.08.2014 N 2-41-14-197 в отношении "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ земельного участка для строительства складского помещения, магазина в г. Кропоткин по ул. Губернской, дом N 8.

Пунктами 7 и 8 Правил N 861 предусмотрено, что итоговым результатом надлежащего исполнения сетевой организацией принятых обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения является составление акта об осуществлении технологического присоединения.

Сетевая организация выполнила предусмотренные техническими условиями (пункт 10) мероприятия только 10.10.2022 (акт об осуществлении технологического присоединения от 10.10.2022).

Из материалов дела следует, что обстоятельства, послужившие причиной нарушения ответчиком срока выполнения мероприятий с его стороны, связаны с задержкой разработки проектно-сметной документации - рабочего проекта и строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП N 4-41-20-4283 г. Кропоткин" в рамках договора проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ от 15.02.2021 N 77-нс-кс/пк, заключенного между АО "НЭСК-электросети" (заказчик) и ООО "Энергостройинновации" (подрядчик).

Согласно Приложению N 2 к указанному договору срок выполнения работ составляет 90 дней с 15.02.2021.

Проектно-сметная документация была принята подрядчиком 10.08.2021.

ООО "Энергостройинновации" уведомило АО "НЭСК-электросети" о невозможности реализовать строительство ввиду увеличения стоимости работ 04.03.2022. Дополнительное соглашение об увеличении договорной цены заключено 25.03.2022. Фактически акт законченного строительством объекта по форме КС-14 подписан 13.09.2022.

Между тем, изложенные обстоятельства не свидетельствуют о том, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, и не являются доказательствами, подтверждающими принятие АО "НЭСК-электросети" всех необходимых и достаточных мер для выполнения возложенных на него по договору от 23.11.2020 N 4-41-20-4283 мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона N 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил N 861).

Согласно пункту 7 Правил N 861 подача напряжения и мощности в сеть и составление акта о технологическом присоединении являются этапами, завершающими процедуру технологического присоединения

Поскольку заказчиком мероприятия по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.11.2020 N 4-41-20-4283 выполнены 15.03.2022 (статья 406 Гражданского кодекса Российской Федерации), постольку с 16.03.2022 сетевая организация находилась в просрочке исполнения обязательств перед заказчиком по технологическому присоединению. Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 305-ЭС19-22102 по делу N А40-26029/2019.

С учетом изложенного, заявленная истцом неустойка по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.11.2020 N 4-41-20-4283 подлежит взысканию с 16.03.2022.

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 17 договора предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Ответчик, не оспаривая факт нарушения обязательства, просил применить положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отказывая в удовлетворении заявления о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд вправе уменьшить размер неустойки, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

В постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 марта 2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление N 7) указано, что правила о снижении размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются также в случаях, когда неустойка определена законом.

В силу чего установленный подпунктом "в" пункта 16 Правил N 861 размер неустойки за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению может быть снижен судом.

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданского кодекса Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Заявляя о снижении неустойки, заявитель должен привести соответствующее обоснование наличия критериев, необходимых для вывода о несоразмерности размера заявленной ко взысканию неустойки последствиям нарушенного обязательства, представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Решение вопроса о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства производится на основании имеющихся в деле материалов и конкретных обстоятельств дела. Явная несоразмерность неустойки должна быть очевидной

Ответчик не доказал того, что взыскание пени в присужденном размере повлечет неосновательное обогащение истца.

Указанная истцом сумма неустойки не является средством его обогащения за счет ответчика, не компенсирует его потери в связи с несвоевременным исполнением ответчиком обязательств, но является справедливой, достаточной и соразмерной, поскольку служит средством, обеспечивающим исполнение обязательства, и по существу направлена на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Контррасчет размера неустойки ответчиком не представлен.

Таким образом, в удовлетворении заявления ответчика о применении статьи 333 Гражданского Кодекса Российской Федерации правомерно отказано.

Таким образом, с ответчика в пользу истца правомерно взыскана неустойка по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.11.2020 N 4-41-20-4283 в размере 43 161,90 рублей (227 167,92 х 0,25% х 76 дней). В удовлетворении остальной части требований о взыскании неустойки отказано.

Истцом также заявлено требование о возмещении расходов по оплате услуг представителя в размере 50 000 рублей.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства, а также положения статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о взыскании с ответчика расходов на оплату услуг представителя в сумме 9 994 рубля 70 копеек. В удовлетворении остальной части требований о взыскании расходов на оплату услуг представителя отказано. В указанной части решение суда первой инстанции истцом и ответчиком не обжалуется, а потому не проверяется апелляционным судом.

Судом первой инстанции верно установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, дана правильная оценка доказательствам и доводам участвующих в деле лиц.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению решения, апелляционной инстанцией не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.07.2023 по делу N А32-815/2023 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано через арбитражный суд первой инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

Б.Т. Чотчаев

Судьи

Н.В. Ковалева Е.А. Маштакова